建筑施工劳务合同

最新建筑施工劳务合同实用。

我们多多少少都是读过一些范文的，优秀的范文可以让我们积累相关的知识，阅读范文可以锻炼我们的文笔，提高表达能力。阅读范文对我们的学习有着重要的意义，你觉得哪些优秀范文是值得借鉴的呢？小编经过搜集和处理，为您提供最新建筑施工劳务合同实用，相信能对大家有所帮助。

建筑施工劳务合同 篇1

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：广宁县基本农田保护示范建设项目。 工程地点：广宁县螺岗镇。

工程内容：排水沟建设。

二、承包形式：

乙方包工不包料，材料由甲方提供，乙方自备小型工具及辅助材料，包材料二次运输。

三、承包内容及事项：

包括人工开挖、填土方，沟底浇捣100mm厚砼及抹平，两侧砌120砖墙及面批挡等。

四、合同工期：

开工日期： 年 月 日 ，竣工日期： 年 月 日。

合同总工期： 日历天。

五、质量标准：

按业主规定的质量验收标准，必须达到一次验收合格。

六、安全施工：

1、安全目标：施工期间无因工重伤、无因工死亡事故发生。

2、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受甲方及业主监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

3、乙方施工过程中应对现场作业人员及社会公众的人身安全负责。

4、乙方应文明施工、安全生产，对安全事故负全部责任。

七、工程结算及付款方式：

1、甲方按人工费计价方式结算，工程结算价=实际完成工程量×分项工程单价。

2、工程单价：25元/米(以完成延长米计算)。

3、甲方按月完成工作量预付 80 %人工费给乙方，剩余部份工程款待工程完工经业主验收合格后一个月内付清给乙方。

八、甲方权利与职责

1、甲方现场管理人员应对乙方在施工过程中严格按照相关验收规范标准及相关安全规范进行监督管理。

2、甲方要对施工的工人进行安全知识教育，做好安全生产技术交底工作。

3、施工过程中甲方对乙方施工的各分部分项工程进行检查验收，如不符合要求，造成返工损失的材料及其他费用，由乙方负责，工期不予后延。并在工程结算时从乙方人工费中扣除。

九、乙方权利与职责

1、乙方承包的项目必须按业主要求、和甲方施工员的技术交底完成施工任务，听从甲方施工管理人员的统一安排和指挥，积极配合各工种施工，接受甲方的安全、技术和质量监督管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，确保该工程一次性验收合格;

2、乙方必须按文明施工的要求做好施工过程中的每一个细小环节，材料堆放必须保障道路畅通。

3、乙方应按甲方要求的工程工期按期完成施工任务，如属乙方原因造成工期后延，乙方愿承担工程后延期间发生的一切费用。

十、本合同一式 两 份，甲、乙双方各执 一 份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，工程竣工验收后结清余款合同自行终止，合同中未尽之处双方本着实事求是的原则签定补充协议与本合同同时使用。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

建筑施工劳务合同 篇2

甲方，___________________

乙方，___________________

日期，___________________

劳务分包方(乙方): _________________________________

为了保证完成工程施工,需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。

一、工程概况，

1、工程名称，

2、工程地点，

3、施工工期，______________________________

4、质量要求，合格

5、安全文明目标，杜绝重大伤亡等安全事故

6、建筑面积和工程量，总建筑面积约11041.26平?方米，工程量依据合同约定面积计算方式为准。

二、劳务承包内容与范围

1、劳务承包方式，包活工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期。采

用大活包形式。

2、劳务承包范围及工作内容，

2.1. 人工费，

2.1.1. 结构王体，基础垫层、室夕卜回填土人工配合、基础(不包括防水层)、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。

2.1.2. 砌体，建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。

2.1.3. 粉刷，宰内抹灰(毛而)、地坪(毛而)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。

2.1.4. 现场安全，按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。

2.1.5.文明施工，施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜一下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾活运等。脚手架，按规范搭设脚手架(钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网;硬防护，加固件，跳板等)。

2.1.6. 配合其他承包方进行的预埋(装饰预埋件除外)。

2.2. 施工机械工具费，

2.2.1. 主要机械，塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司机。

2.2.2 辅助机械，搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。

2.3材料费，

2.3.1 周转材料，模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水螺栓、蝴蝶卡、螺丝帽。

2.3.2.小型材料，二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等。

2.3.3.施工用电由甲方提供至一级配电柜;施工用水由甲方将总水管引至施工现场、乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。

3. 承包内容中不包含的项目及材料

3.1.不包含项目，基础降水、基坑护坡、安装工程(水、电、暖、消防、电梯)门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、外墙保温、内外墙瓷砖、涂料油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安装。

3.2. 不含材料，临建工程的材料、钢筋、商品碌、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。

三、劳务分包资质情况，

1、营业执照，

2、资质专业及等级，模板、钢筋壹级，止各资质证编号，

4、安全生产许可证编号，

四、工期、质量、安全

1、总工期日历天，以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。

2、工程质量标准为合格(以质量部门评定的工程质量为准)。

五、甲方的责任和义务

1、甲方负责提供乙方材料堆场场地及生活住房，以满足乙方在现场的生产和生活所需。

甲方，___________________

乙方，___________________

日期，___________________

建筑施工劳务合同 篇3

班组是建筑工程施工现场最基层组织,施工安全事故多发生在班组。对于工程施工班组劳务合同你了解多少呢以下是在华律网小编为大家整理的工程施工班组劳务合同范X，感谢您的欣赏。 工程施工班组劳务合同范X一 甲方， (以下简称甲方) 乙方， (以下简称乙方) 总则， 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将万X一品2、3号楼工程基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例、重庆建筑劳务公司管理制度及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下， 工程名称，万X一品2、3楼 工程地点，____市55米大道旁 承包形式， 本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场(工程)的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理，承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。 合同履约保证金， 根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金贰万 元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息;若乙方未进场施工，甲方有权扣留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求，具体按2楼每月完成六层、3楼每月完成六层施工进度计划实施，同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误工期要求而造成的后果和处罚，由乙方全额承担。二、质量标准 工程质量标准，依据工程建设标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。三、甲方责任1、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。2、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。四、乙方责任1、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应在甲方的施工现场随时听从甲方的安排和指挥。2、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。3、乙方应严格按照国家行业标准中的建筑施工安全检查标准(G59-)的要求进行施工。4、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。5、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。6、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。五、承包材料范围1、主要材料的由乙方自行提供外，其余如，对拉丝杆、止水螺栓、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即，除本合同要求须甲方提供的施工设备外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。(所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑)。2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。3、乙方需提供完整7套模板，已供施工进度需求。六、施工单价中所包含的承包工作内容 施工单价中所包含的承包工作内容具体如下，1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂;乙方在使用模板过程中，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款～5000元。7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。 11、安全风险，乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用。七、质量及相关具体要求1、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净，达到外观效果和文明施工标准。2、乙方在楼板水平度、平整度、层高等工艺上必须作重点控制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。3、模板必需拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致，柱墙垂直度(两面) 控制在5内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆，一旦出现应及时冲洗或打磨。柱墙底部必须留设清扫口，便于梁X清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。5、吊模位置有陷入砼的情况，乙方木工必须处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、2、3楼所有模板工程 42 元2;若层高超过4.5以上模板工程按 60 元2; (注，模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。2、非承包范围内的各类零星工作，如采用计时工;技 元个工;普工，元个工。九、付款方式 按每一节点支付，主体工程完成至10层时，付工程进度款的70%;后每月按工程进度付款70%;待主体工程封顶后，支付工程总价的90%;剩余工程款，待工程验收合格后一个月内付清。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。十、违约责任1、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的 %结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。4、违约金，乙方违反上述之规定。须支付对方0元天的违约金直至处理好违约事宜止。第十一条 争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条 其他约定，1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于当日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。5、合同终止，双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。 甲方， 乙方， 身份证， 身份证， 联系电话， 联系电话，____日期 ， 工程施工班组劳务合同范X二 甲方， 乙方， 为满足本工程各班组施工需要，依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程合同条例及劳 动法的有关规定，为明确甲乙双方的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。一、 承包范围，1、工程名称，龙腾燕鲍翅酒楼装饰工程2、工程地点，____市城西金沙路131号3、工作内容，详附件一4、甲方有权对乙方的工程范围做出调整，乙方无条件服从。5、工期，从进场之日算起， 个日历天完工并验收合格。二、承包方式及合同价款，1、承包方式，包人工、机具、辅材、材料二次搬运、制作和安装等 。2、综合包干单价，详附件一，即合同 暂定总价为 元(大写， )3、结算方式，以双方协商确定认可的单价为依据，按实收方结算。4、材料损耗，按国家规范要求计算，超出部分由乙方负责。5、施工用水电费由甲方承担，乙方自备适合本工程的机械机备、手工工具等其它施工范围内所需机具，甲方负责协调工地垂直运输机械。6、因业主原因或其他原因导致工期顺延，班组必须合理安排好施工劳动力，施工班组不得以任何理由向 公司索取误工或其他费用。7、如产生变更由甲方负责且需给乙方签证补偿并根据合同相应原则执行三、 工程施工技术及验收1、按施工规范及施工图纸要求施工，施工质量等级为 优秀 。2、因工程的特殊性，甲方与乙方在现场共同完善工程的设计图纸，并对乙方进行现场技术交底。3、乙方熟悉图纸，了解工程概况，必须严格按照工程设计图纸和施工技术交底标准施工，不得擅自修改已确定工程设计，不得偷工减料。4、乙方必须按照甲方交底要求保质保量按时完成工期，如甲方要求比合同工期提前完成，应征乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。5、验收要求，按建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-)及其他与该项目相关的行业规范执行。四、 工程安全技术及要求1、新工人进场时，必须接受安全培训、三级教育后方可上岗。工人必须与各班级长签订安全责任书，班级长与项目部签订安全责任书。工人应按施工所在地政府、和相关的职能部门要求办理相关证件。在施工过程中，必须严格按照安全施工规范及操作规程施工。严格遵守国家现行的施工验收规范及项目部的相关规定。前述工程承包费用经甲乙双方核算、确认已包含乙方施工现场人员在从事本工程施工至竣工时间段内的劳动保险、建筑工程施工意外伤害一切险等国家和地方规定的必须购买的保险，乙方应无条件的为乙方准备进场的所有人员购买上述保险，如乙方不购买前述保险，班组不得安排在本项目内工作，如施工人员出现意外，一切责任由乙方承担。2、所有进场施工操作人员必须遵守建筑施工高处作业安全技术规范G80-91，施工现场临时用电安全技术规范G46-、建筑施工安全检查标准G59-99有关规定，广泛开展安全宣传教育，牢固树立安全第一的思想。3、所有进场施工操作人员必须身心健康，无传染病、癫痫病和其它身体残疾。所有进场施工人员不得穿高跟鞋，拖鞋或带钉易滑鞋进入现场;现场施工需传递材料时，禁止抛掷和随处乱放;现场施工不准抽烟、酗酒，不准打架斗殴、赌博。若发现违反者，将按照50-1000元人处罚。4、现场施工用电及施工机电设备由专职电工负责按施工现场临时用电安全技术规范进行配送电和管理，临时用电线路不得与金属架管直接接触，移动灯具应使用安全电压。所有施工设备和电气设备不得带病或超负荷运作。5、本班组重点应注意，安全用电，主要是临时用电，如地拖线、手把灯等的用电安全。6、不得私自改动脚手架，安全操作加强劳动分配制度，建立安全活动制度做好班前安全活动记录。7、坚持正确使使用安全三宝。严禁酒后作业，进入施工现场，必须戴好安全帽，高空、临边操作必须佩戴安全带，若发现未戴者，将按照室外每件100.00元人次处罚;工作牌是本工程出入大楼的唯一身份证明，工程期间，如有未佩带工作牌的，按5.00元人次处罚，如有遗失或损坏的，按10.00元人次处罚(工作牌由甲方负责办理)。8、乙应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方概不负责。9、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应做出安全防护措施，经施工员认可后方可实施;未经施工员同意导致的安全事故，责任由乙方全权负责。 11、乙方应按甲方现场用水用电的有关规定进行施工，避免造成水患火灾损失。如有发生重大水患火灾等安全事故，责任由乙方全权负责。 12、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知施工员，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。五、 双方职责， 甲方职责，1、甲方负责提供施工图纸一套及现场施工、安全技术交底。2、甲方负责施工图及技术支持，处理施工技术问题。3、甲方负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，乙方必须服从甲方的处理意见。4、甲方为工程质量的最终确认者，验收标准依据的规范、标准、合同及施工图要求。5、甲方负责现场安全文明施工的指导、监督、管理。6、甲方协调乙方现场临时住宿、生活。费用由乙方承担，乙方必须向甲方提供班组人员的花名册及身份证原件，经查核后留复印件存档。 乙方职责，1、乙方必须按施工图，规范及甲方的施工安全技术交底要求进行施工，乙方在熟悉施工图纸后应作出书面质量承诺并作为本工程合同的附件，甲乙双方存档。2、乙方在工程施工中，若发现所承担工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷应立即通知甲方，并作好开工前在相关职能部门的备案手续，否则，因上述原因造成返工及相关损失由乙方自行承担若乙方。3、一道工序完工，甲乙双方组织分项工程质量自检，自检合格经甲方现场负责人、工程部签字确认的验收报告为最终结论。经自检、各分部分项验收质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此返工造成材料、人工的损失费用。4、乙方必须严格遵守甲方的项目管理制度，统一标识、制服、服从指挥，自觉维护甲方的公司整体形象，如乙方人员不遵守上述制度，甲方的处罚制度为，第一次严重警告;第二次对班组处以 200 ～元罚款;第三次清除出项目施工现场。5、乙方应切实履行安全责任书中的要求，并按安全员、施工员的指导要求进行班前安全活动、安全教育、完善相关安全活动记录。6、乙方为保证对本项目负责，必须指派一名精通本工程施工技术的工程技术人员作为与甲方管理人员沟通协调的专职管理人员。本工程乙方指派 为专职管理人员，负责本项目的所有技术协调和工人施工安排，在项目未全部完工期间，该人员不得离岗，有事情必须经过项目经理的批准后方可离开。如果该人员不称职，甲方有权要求乙方更换。未经过甲方允许，乙方不得更换专职管理人员。主要管理人员在所管辖工地施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。参加每周工程例会，协调解决相关问题，若乙方主要管理人员当月在工地现场不足____日，甲方按200元天不足天数的标准在结算时予以扣除，特殊事情必须经过甲方现场负责人许可后方可离开施工现场。7、乙方应做好文明施工，保持施工作业区材料堆放整齐、合理、有序，做到工完场清，无条件处理交叉施工作业给项目其它公司、班组造成的污染。8、乙方应按照甲方的施工方案、施工工序及现场实际情况，组织施工人员进行施工。9、乙方应按照甲方的对业主方的维修服务承诺,接到通知48小时内进行维修服务并签回维修服务回值卡，此卡作为以后办理质保金的依据。在甲方通知乙方48小时外未能进行维修服务，甲方将对乙方进行100元次的罚款，并直接委派人进行维修服务，人工费为120元天。六、工期要求1、按项目部规定的工期按时完工。因乙方原因完工时间超期的，按延误时间1000.00元天进行处罚。2、按项目部规定的施工人数进行施工，不足人数按200元(人、天)进行罚款。3、班组长、核心技术骨干未经项目部同意不得更换，无故更换罚款500元(人、次)进行罚款。4、未经项目部同意乙方不得停工、怠工、变相怠工，如有按1000.00元天进行处罚，情节严重的立即清场处理，造成的一切损失有乙方负责。5、乙方必须按照甲方和工程进度需要组织足够的施工人员，如因特殊情况乙方的施工人员不能满足甲方要求，应无条件服从甲方的安排加班，无故不加班按1000.00元天进行处罚，必要时甲方有权另外补充施工人员，补充人员的工作，原则上由乙方统一安排，发生的一切费用由甲方直接支付，并按原单价的1.5倍从乙方的工程进度款中扣除。如果乙方在以上条件下仍无法满足工程进度需要，甲方有权另行安排班组代替乙方的一切工作，所发生的工程人工费优先满足新班组。并且乙方不得提出任何异议。七、工程付款方式及依据1、进度款按每个工序上报并按已完形像进度的50%支付，原则上保证工人生活费。工程完工后工人退场____日内支付至工程总价款的70%。工程竣工且验收合格(业主、质检站验收)后甲乙双方结算完成，十天内支付到结算总价 95 %余5 %质保金。工程完工后 贰XX内无质量问题____日内退回，不计息。2、乙方必须专款专用，并且出具有工人亲自签字的正规工资表，甲方有权监管乙方的人工工资支付，确保工资发到每个工人手中。3、工程款支付方式，开发票转帐或现金支付。八、 安全文明施工行为管理办法，1、 对乙方下述七种违规行为，甲方视情节轻重给予∕次人的罚款，并对违规人及带班长进行安全文明施工教育。(1)、 由乙方自备机具，经甲方检查不合格并责令停用的乙方必须执行，对未退场并继续使用的。(2)、未经甲方同意，乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为。 (3)、未按甲方指定用电，并有违反安全用电的行为。 (4)、施工现场随便抽烟，随地大小便者。 (5)、 未经甲方同意，乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为。 (6)、 进入施工现场不按规定穿戴公司的工作服、安全帽和安全带，经甲方管理人员两次∕日人责令未改者。 (7)、 违反安全技术操作规程及其他违反安全法规的行为，经甲方管理人员两次∕日人责令未改者。2、乙方在现场施工过程中有下列情节的将给予集体或个人～元奖励;(1)、文明施工，保质保量在合同约定时间内完成全部施工任务经验收质量优良的(2)、节约材料，勇于创新，并维护了公司在建筑行业内的声誉的。(3)、施工中创造新的施工工艺，在行业中领先或占此类施工工艺主导地位，并在实践中使公司受益的。九、 违约责任1、施工中监理方或甲方有证据证实乙方有不能履行责任与义务，或乙方在甲方提出的合理限期内达不到整改要求，甲方享有不安抗辩权，可提前终止与乙方的合同，并有权要求乙方限期内退场，乙方应赔偿甲方相应损失(直接损失和间接损失)。2、乙方擅自更改施工工艺、或有违反施工规范的施工行为造成的工程返工，乙方承担由此造成的全部责任，且工期不予顺延，同时，甲方有权要求乙方支付 500 元次的违约金，违约金直接从工程进度款中扣除。如出现两次类似情况，甲方将书面通知乙方退场，乙方应在 3____日无条件退场。十、维修保养，1、保修期时间以甲方竣工验收时间为准计时，为期两年。2、在保修内，遇因施工质量引起的返工的费用，由乙方负责。3、非乙方原因造成的维修，乙方负责维修施工，甲方支付人工费。4、乙方接到甲方的维修通知后，必须按照甲方的要求在两天内进行维修。如果达不到甲方的维修要求，甲方有权另外指派维修人员，发生的一切费用从工程保修款中双倍扣除。 十一、其他1、甲方要求乙方在签订合同之前所提供真实有效的合同附件包括，本企业的营业执照、法人证明书、法人代码证，税务登记证。经办人有效身份证及法人委托书。本企业的地址及相关资料等，并加盖单位红章。(如乙方提供的所有资料与事实不相符，甲方有权终止合同) 十二、合同有效期 完成合同约定的全部工作内容，款清后自行终止。其他未尽事宜由双方协商共同解决。 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，具同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。(后附乙方身份证复印件) 甲方盖章，中XX公司 乙方盖章， 西南分公司 法定代表人或委托代表人， 联系人， 联系电话， 联系电话， 工程施工班组劳务合同范X三 甲方(发包方)，(以下简称甲方) 乙方(承包方)，施工代表 (以下简称乙方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条、工程概况1、工程名称，王XX天佳XX2、工程地点，清浦区XX3、施工范围，4、合同价款，安装，税金由乙方承担，材料检测费用由甲方承担，若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实计算。第二条、关于材料供给的约定 乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用对工程造成的损失由乙方负责。要求电线为大厂生产的无锡品牌，另所购的开关插座盒配件必须先提供样品经公司领导同意后再购买，其他材料检测必须合格。第三条、关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家建筑水电工程质量验收规范G并参照其他地方标准、质量评定验收标准。2、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所以整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。3、乙方对现场所有已完成施工成品负有保护义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲打安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面包刨槽及设计变更除外)，均乙方自费修补恢复原状，造成甲方及其他损失的零星赔偿。4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。5、工程竣工，乙方应提前通知建设单位、监理验收，并办理验收手续。第四条、关于安全生产文明施工现场治理的约定1、乙方严格遵守工地上的一切规章制度。2、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。3、乙方必须服从管理，保持现场清洁。及时整理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。保持现场整齐文明。第五条、工程付款方式、结算的预定1、付款进度，一层屋面板浇好后付总价的10%，主体成功付总价的20%，竣工验收后付至总价的95%.保留总工程款的5%作为保修金，保修金返工还按国家相关规定执行。第六条、纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条、工期要求1、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、执行项目部安排的工期时间，每延迟一天执行甲方与业主签订的大合同的要求。第八条、施工安全 乙方负责施工期间施工范围内的人身设备安全事项，乙方对各种安全措施事故承担完全责任，甲方有权监督和指导乙方及时排除安全隐患，杜绝安全事故。第九条、附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲 方(签字盖章)， 乙方(签字盖章)，____日 期，____日 期，返

建筑施工劳务合同 篇4

篇，欢迎阅读参考!建筑施工劳务合同范本(一)甲方(用人单位)名称，乙方(劳动者)姓名， 居民身份证号码，根据中华人民共和国劳动法等相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。一、合同期限本合同期限为二、劳动岗位和工作内容甲方安排乙方从事 工种(岗位)，根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务，乙方应完成甲方合理分配的生产任务。承包方式，三、劳动报酬1、①定额工资单价为，木工 元平方米(沾灰面积 元平方米);钢筋工 元平方米( 元吨);防水工 元平方米;砌筑工 元平方米;砼工 元平方米;抹灰工 元平方米;架子工 元平方米;其他工种②按建筑面积确定承包价 元平方米，水电 元平方米;③分项工程承包，外墙面砖 元平方米;屋面防水 元平方米;内墙普通抹灰 元平方米;2、工资发放方式甲方根据工程分包合同，按照乙方实际完成工作量的 %制成工资表，经乙方签字确认，通过银行将工资打入乙方工资卡。工程竣工验收后，无质量问题，剩余劳务费四、劳动保护1、甲方应该按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必要的劳动工具，劳动保护用品。2、甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业时必须经过专门培训并取得特种作业资格证后持证上岗。、3、乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业。五、劳动纪律甲方可就依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。六、本合同解除、变更、中止1、经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除;2、乙方如有以下情况，甲方可以随时解除本合同，乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系情况证明的;严重违反甲方劳动纪律或规整制度的;盗窃、打架斗殴、赌博等行为，经教育仍不悔改的，严重失职、徇私舞弊，给甲方利益造成重大损害的;被依法追究刑事责任的。3、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，乙方可以随时通知甲方解除本合同;4、有以下情况之一的，劳动合同终止，a、固定期限的劳动合同，合同期满甲乙双方任何一方不再续订的;b、已完成一定的工作为期限的劳动合同，工作完成的。七、安全责任乙方在施工过程中，未按照施工安全守则规定做好安全防护措施，造成人员伤亡的，全部责任由乙方承担;八、其他条款乙方进场后必须向甲方提交身份证原件，在项目部登记，便于项目部办理居住证，并建立农民工档案;九、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守执行，本合同一式三份，甲方两份(一份留公司，一份留项目部)，乙方一份。甲方(公章)，_________ 乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________ 法定代表人(签字)，_________________年____月____日 ________年____月____日建筑施工劳务合同范本(二)甲方，乙方，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订以下劳务合同条款，一、合同期限和聘用条件从本合同签订之日起至 福林厂房3、4、5、办公楼 工程项目劳务合同约定工程完成之日止，乙方应具有相应工作资质证书。二、工作内容和工作要求甲方同意乙方在 福林厂房3、4、5、办公楼 工程 砼班组 从事 砼浇筑 工作。乙方工作必须达到同行业管理要求和质量标准。三、劳动保护和劳动条件甲方为乙方提供必要的劳动条件，建立健全安全生产制度、操作规程、工作规范及工作标准。四、劳动报酬和福利待遇(一)乙方工资按以下第 1 种方式计算，1、月薪不低于元，多余1500元以实际工程量计算工资总额。2、按件或建筑面积计酬，每平方米(二)若按工程进度量支付工资的支付方式为，1、每月按工期实际完成量足额计算工资总额并于每月16至____日将工资表格张榜公布以便乙方进行核对，以现金足额发放。2、发放工资时间定于每月18至____日由甲方和工程承包方进行集中发放，领款人必须持身份证领取工资，签字并打指模为准。(三)甲方按公司制度对乙方实行奖罚制度。(四)甲方按规定给乙方购买工伤保险。五、劳动纪律(一)乙方必须遵守国家的法律、法规，必须遵守各级政府部门以及总承包的规章制度，必须服从项目管理人员的指挥。(二)乙方必须遵守本劳动合同，乙方在本劳动合同期间受本公司制度的约束。六、劳动合同的解除规定(一)合同约定工期完成或经甲、乙双方协商一致，解除劳务合同(二)乙方有以下情形之一，甲方可以解除劳务合同，1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的;2、严重失职、营私舞弊，对甲方利益和声誉造成较大损失的影响的;3、乙方因病因事等原因不能再从事该岗位工作的。(三)甲方有下列情形之一，乙方可通知甲方解除劳动合同，1、甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。2、乙方因其他情况需要辞职的，需要____日前以书面形式通知甲方。七、违反劳动合同责任(一)甲、乙双方任何一方违反劳动合同，给双方造成经济损失，按违约方过错和实际损失情况承担赔偿责任。(二)乙方擅自停工、擅自离岗、停止施工、延误工期，视为乙方违约，乙方工程结算按照70%记取，并承担因此给甲方带来的损失。(三)乙方施工人员在本劳务合同期间发生的安全事故由乙方承担。(四)乙方及施工人员因自身原因如患病、酗酒等造成的身体伤害自行负责。八、劳动争议的解决甲、乙双方因履行本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，则申请劳动部门调解或仲裁解决。九、其他约定 其它事项双方协商解决十、本合同自双方签字之日起生效，合同一式两份、甲、乙各持一份。甲方(公章)，_________ 乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________ 法定代表人(签字)，_________________年____月____日 ________年____月____日建筑施工劳务合同范本(三)甲方，乙方，为确保涂料工程的质量和进度，保证双方的利益，明确双方权利和义务，依据中华人民共和国民法典，以及其他相关法律、法规，经双方充分考虑及协商达成以下协议，望双方共同遵守执行。一、 工程地点，二、 承包方式，三、 工程承包范围，四、 工程工期及其他(双方协商签订日期为准)，1、工程开、竣工日期年日至2、因乙方原因造成工期的工期延误，由乙方负责，并赔偿甲方因此造成的损失。3、因甲方原因造成的工期延误，由甲方负责，并相应顺延工期。4、因不可抗力原因造成工期延误，按双方约定，工期相应顺延。五、工程造价1、平方单价， 注，此报价不包括管理费、配合费及任何税金。2、工程面积平方米工程施工完毕，按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算，梁XX等全部按展开面积计算。六、 付款办法第七条，工程质量、安全与文明施工1、 乙方必须严格按照国家质量标准和施工规范进行施工，如因乙方质量问题给甲方造成的损失由乙方负责赔赏，因其他不可抗力因素造成的本工程质量问题，乙方负责维修，甲方应承担全部维修费用。2、 乙方应如实做好安全生产工作，并做好施工防护措施，杜绝伤亡事故，在施工过程中因乙方原因造成人员伤亡事故，责任由乙方自行承担，在施工过程中如出现安全隐患，乙方应以书面形式及时通知甲方，处理好后方可施工。第八条，双方责任1、 甲方责任1.1开工前甲方向乙方进行现场技术交底和安全技术交底;1.2甲方工程部统一协调指挥，并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况;1.3甲方提供仓库、工人住宿用房、施工用水电。2、乙方责任2.1甲方组织的现场技术交底和安全交底，严格按照甲方现场技术交底和安全交底进行施工;2.2严格按照甲方的要求及时报送各种资料;2.3拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，工程竣工后，及时提交有关竣工资料;2.4服从甲方统一协调指挥，按达标现场的有关规定文明施工;2.5乙方施工过程中，不得损坏土建结构及建筑，并有保护成品、半成品的义务;2.6严格执行甲方环境管理体系及职业安全健康管理体系。第九条，工程保修保修期内出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内进行维修，如乙方不能按甲方要求的时间进行维修，甲方可自行维修，由乙方承担费用，第十条，合同生效条款1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效，在竣工结算后，除有关保修条款仍有效外，其他条款终止。待保修期满，无质量问题后，有关保修条款终止。2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可列为附件，附件与本合同具有同等法律效力。本合同如与国家法律、法规相抵触，则以国家有关法律法规为准。3、本合同一式两份，正本由甲乙双方各执壹份，本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更、修改后终止。甲方(公章)，_________ 乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________ 法定代表人(签字)，_________________年____月____日 ________年____月____日建筑施工劳务合同范本(四)甲方，乙方，甲方将____县城西消防大队喷浆，内墙粉刷，外墙粉刷，地面，楼梯等工程发包给乙方施工，依据国家合同法和有关建筑工程法规规定的原则，结合本工程的具体情况，本着团结协作、分工负责、紧密配合、坚持以施工程序办事，加强经济管理、保证安全、确保工程质量的原则。经双方协商达成以下协议。一、 工程名称， ____县城西消防大队二、 工程施工项目，喷浆，内墙粉刷，外墙粉刷，地面，屋面，楼梯等工程三、 施工要求1、乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导，必须按甲方提出的质量、安全和进度要求组织施工。(1)、质量要求，严格按图纸施工，施工必须坚持百年大计、质量第一的原则，按照精品工程的标准要求组织施工方案操作。乙方建立自检、互检制度，严格把好质量关，质量标准达到合格。如果因施工人员施工不当造成的质量问题，乙方承担一切责任，并赔偿因返工造成的材料损失。(2)、安全要求，乙方进场应做好进场前的安全教育工作，进场后必须按照甲方的现场安全管理制度组织施工，如在施工中违反安全操作规程进行施工，所造成人员伤亡事故由乙方承担一切责任及后果。(3)、文明施工，乙方必须按照省级文明工地的标准做好所承包工程范围内的文明施工工作，对于不能满足文明施工条件的，甲方有权另行安排人员完善，在乙方承包款中扣除。3、积极做好准备工作，爱护甲方的财产，遵守职业道德，服从甲方管理，对违约违章人员应果断处理，对参与施工的劳务人员必须报意外伤害保险。承包方式及付款方式承包款按建筑面积(7406㎡)49元㎡(不含税)，工人在进场一周内给部分生活费用，外墙粉刷完成支付总工程款的10%，内墙粉刷完成支付总工程款的20%，屋面地面完成支付总工程款的30%，待工程验收合格后付至总工程款的90%，剩下的10%六个月内付清。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，款付清之日终止，合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方(公章)，_________ 乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________ 法定代表人(签字)，_________________年____月____日 ________年____月____日建筑施工劳务合同范本(五)工程发包人， (以下简称为甲方)劳务承包人， (以下简称为乙方)依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将 工程 发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任，分工合作，保证本工程质量、安全、进度和文明施工的顺利进行，签订本合同，事项协商达成一致，订立本合同，以共同遵守。一、承包工程项目1、工程名称，2、工程地址，3、承包方式，4、承包范围，二、合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力，1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;2、本项目工程质量检查、验收标准;3、本工程施工安全标准;4、本工程施工组织设计;5、本工程施工进度计划(含节点计划);6、业主、监理和甲方的文件;7、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺;三、工程项目期限基础交付后70天完成筒体混凝土及内衬砌体、隔热层;90天内完成本合同规定的全部内容。(工期不含农历春节工人返乡探亲和天气占用时间)四、工作内容从基础及烟囱筒壁的钢筋制作、绑扎、混凝土浇筑;负责内衬砖的砌筑、预埋件、爬梯、平台、油漆、平台用木方、木板、脚手板、安全网、隔热层材料、密目网等主要材料，砌筑;筒壁预埋件、外钢平台、钢爬梯、内安全爬梯、螺丝、电缆、航空障碍灯、避雷针、烟气检测孔钢管、烟道口连接法兰、钢平台爬梯材料的购买和制作、安装刷油漆;避雷装置、沉降及倾斜观测点的焊接、留设，航空色标漆施工等图纸以内达到竣工验收的全部工作内容。五、项目经理甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，六、甲乙双方职责甲方职责，1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门进行工作联系与协调;统筹安排交工资料整理工作;统一向建设单位办理交工手续、工程结算和财务结算。2、甲方提供形成工程实体的主要材料，包括钢材、混凝土、砌筑内衬水泥砂子(除此以外，其他为完成本合同所需要的材料均由乙方负责)负责提供烟囱内、外地面安全防护材料(钢管、扣件、木板等)为乙方提供施工图纸一套，有关资料及设备仓库场地。3、组织图纸会审和工程技术交底，负责工程总体施工组织设计和施工方案、物资需用量计划、月进度施工计划的编制。4、组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划乙方的生产临时设施及特定情况下的生活临时设施，费用由乙方承担。施工用水、电费用由甲方承担。5、按时提供图纸，及时交付应供材料及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。7、建立统一的质量监控和运行机制，贯彻执行国家、行业质量有关标准和业主的质量要求。8、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况;有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。承包范围内的工程质量向乙方职责，1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、乙方特殊工种需持证上岗，乙方人员迟本人身份证和当地、市要求必备的证件，并将其人员按甲方要求登记造册进备案。工人年龄不得低于18周岁、不得超过55周岁，体检身体健康者方可上岗，并为工人办理保险业务。3、甲方具备施工条件前3天通知乙方，乙方必须按时进场，按甲方工期要求进行施工，确保甲方工期。4、负责提供烟囱施工所需要的钢模板、提升井架及设备、吊架、电焊机、台钻、切割机、立式砂轮机、磨光机、乙炔、氧气及表带、电缆电线及照明装置、手推车及施工用的一切小型工具和手用工具。5、负责烟囱施工模具的制作及组装，施工过程中的调试控制及完毕后的拆除。6、负责提供烟囱施工组织设计两份，并进行烟囱施工技术交底。提供现场管理人员及施工技术人员花名册一份。7、乙方严格按照现行的烟囱工程施工及验收规范GB50078及其他国家相关规范标准要求组织施工。烟囱筒壁混凝土应达到设计要求观感良好，模板接缝应平整且不漏浆，不允许出现气泡、麻面等情况，保证混凝土外表面清洁无污染，若发生质量事故由责任方承担责任。8、材料耗费必须在定额规定范围内，超出定额规定损耗的材料费用由乙方承担。9、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;若乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此发生的延期赔偿金(赔偿金2)。10、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够人力、物力。保证工期;加强安全教育。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全教育，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;甲方不承担任何责任。11、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合、照顾全局。12、按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责____区的治安保卫工作。13、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;14、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和以完工程的成品保护工作，因乙方原因发生损坏，乙方自行承担由此发生的一切经济损失及各种罚款;15、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;16、除非本合同另有约定、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。17、乙方人员住宿及其他日常生活治理、甲方不承担任何费用。18、因道路阻塞、自然灾害等不可抗拒造成的不能及时到现场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。19、依据劳动法，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付，直接发放到乙方员工手中。七、材料、设备供应1、乙方应在接到图纸后确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，甲方负责处理。2、劳务分包人应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。八、承包价本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬(含管理费、税金)方式计算;经双方协商包干总价; ，人民币大写， 包干总价含乙方完成烟囱整体所需要的设备运输、安装、拆除费用;钢筋及混凝土工程施工;电焊条、8铁线、绑线、铁钉、氧气、乙炔、模板油等以及合同规定乙方购买的所有辅材材料费;内衬砌筑施工;预埋铁件及钢爬梯、钢平台制安;避雷装置、沉降及倾斜观测点、航空障碍灯安装、航空色标漆施工等一切人工费、机械费。春节期间工人返乡探亲往返差旅费和工地看守保安费等增加费用由乙方承担，也包含在包干总价内。本工程的劳动报酬，均为一次性包死，不再调整。九、工时及工程量的确认采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月或(旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量

建筑施工劳务合同 篇5

建筑工程施工劳务分包合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工劳务合同》文本，并根据省、市有关规定，经甲乙双方协商，本着平等自愿，协商一致的原则，结合本工程具体情况，达成以下劳务分包协议，望双方共同遵照执行。

第一条：工程概况1、2、3、4、建筑面积：约

5、按照国家定额（2008）计算规则进行计算。主楼基础和屋面按标准层加一层计算。

第二条：乙方承包方式及范围

劳务大清包（包全部人工、包全部周转材料、辅助、耗材和零星材料、施工用所有机械设备、所有现场安全防护、工程施工中消防措施、扬尘污染、文明施工所需人工费和材料费。不包主材、钢筋、砼、沙、水泥、砖、加气块等）

1、该工程图纸内的全部土建工程：包含钢筋、模板、混凝土、砌筑工程、内外架搭设、拆除和所有安全防护工程、内外墙、地坪粉刷压光、外墙粉刷（含保温砂浆的施工）、花架、保温层、楼地面工程（不含水电、内外贴面砖、内外墙涂料、油漆、消防、电梯、防水、门窗安装工程）、门窗电梯等洞口的封堵和修补。

2、工程所需的塔吊、施工升降机及施工所用机械设备（含备案、检测、安拆、场外运输、日常保养、基础、操作工人、信号工等各项费用、无条件配合本工程甲方分包项目）由乙方负责。钢筋的制作、焊接、绑扎所需的一切设备及耗材，模板工所需的方木、建筑模板、周转材料及各种耗材，外墙脚手架、垂直维护架，施工用内外脚手架、模板满堂支撑架，一切外防护架，三宝、四口、五临边的防护架、安全通道、防护棚、安全网（必须通过安检部门认可的安全网方可使用）、混凝土浇筑所用的全部设备包括汽车泵（五层以下必需汽车泵配合地泵浇筑）、混凝土地泵费用，泵送混凝土管的安、拆、清理、维护及混凝土构件的保护 1

和养护，本工程混凝土构件的养护必须采用养护液养护。

3、承包人从进场进行施工场地平整开始，临时围墙围挡道路修建人工、特定施工的机械土方开挖、土方人工配合清土、钎探用工、原土打夯、地基局部换填；临时设工程（承包人全部临设含基础以上材料、料场、发包人临设、临时围栏、围墙、临时道路、场地硬化、绿化、管沟、下水等），本工程室内外四周土方机械回填及打夯的人工配合。

4、施工用电费、水电费甲方支付，生活用水、用电乙方自付；乙方负责二级及二级以下配电柜及所有的电箱、电线、照明、用水管网、排水设备、现场施工用电必须达到国家规范标准。

5、乙方施工安全的防护用品和劳保用品必需及时足量发放。

6、除甲方供应材料以外的辅材，耗材及所有周转材料的耗用品由乙方负责。

7、施工准备、现场安全、文明施工、标语标示、七牌三图和以上工程所涉及的一切间接工作内容。

8、保工期、质量、安全文明施工。造成安全事故的，由乙方承担一切经济及法律责任。

9、承包单价：按建筑面积每平方米

10、甲方不安排零工，一切和现场及工程有关的零工及费用均由乙方承担。

11、施工现场不允许住人。

12、承包人在报价时应充分考虑工程变更、签证或零星用工等发生的费用，该费用承包人已含于本合同综合单价内。单项人工费增减超过2万元以上的予以调整。

13、本工程劳务施工为一次性包死价，不因图纸变更或哪个项目增加或取消（建筑面积增减除外）、零星用工等调整承包价。但合同外的项目及零星用工另计。

14、进行红线内包括各楼层现场看护和保卫工作及生活、生产区的卫生清理工作由承包人负责，发生费用包含在综合单价内，现场出入车辆冲洗、防粉尘均由承包人派专人负责，发生费用包含在综合单价内。承包人在施工期间的生产、生活垃圾清理及外运，卫生间垃圾及粪便外运乙方给予人工配合外支运。工程使用的甲供材料的卸车、保管及场内运输均由承包人负责，发生费用包含在综合单价内。

15、做好与总包人、业主指定的其他分包商的配合工作：各分包商需用脚手架、垂直运输、现场堆料场、各种配电箱柜等承包人应及时免费提供，不得因自己的工作内容已施工完成或其他理由拆除，确因乙方承包项目完成而其他分包商还需使用脚手架、垂直运输等，费用另行由甲方协调协商给乙方予以支付。因水电、消防承包人造成各分包商施工所需预留洞、槽、孔等由承包人开孔、洞、槽、修补、保护；对其他指定分包的成品、半成品或材料设备应加

以保护；在施工期间与各分包商之间由于工序穿插造成的修补，由责任方负责修补；所有配电箱柜、电线（非工程实体用）等均由承包人自备，负责安拆，并满足施工、生活安全用电；施工生活用水总包人只提供一个用水总开关，用水总开关以外的水管、开关、阀门等均由承包人自备，负责安拆并满足施工、生活、消防安全用水；承包人配备满足施工现场安全需要的消防器材；主体工程竣工验收前的保洁工作。以上内容发生的费用均应包含在综合单价内。

16、在施工期间现场在承包人范围内所有材料的装与卸、堆放、场内材料运输，现场安全防护与翻修，楼层上洞口周边防护栏杆搭拆，现场清理与打扫卫生（包括打扫厕所、浴室），场地路面硬化，为了迎接有关部门对现场的检查而发生的材料倒运与现场清理，总包人办公区生活区临建的搭设与拆除，楼层所有落地灰的清理，现场所有标志牌、标语牌的悬挂防护栏杆的刷漆等人工均由承包人负责。本工程垂直运输、建筑物超高费、施工现场安全防护、保卫、临设搭拆与各单位的配合费，各单位使用脚手架及垂直运输，为成品、半成品保护、养护发生的费用，工人保险费等。以上内容发生的费用均包含在综合单价内。

第三条：合同工期

1、工期约定：暂按甲方目标工期计划执行，以最终建设方、监理方批准的施工组织设计工期为准。如建设方调整工期，则乙方工期相应调整。乙方为实现工期目标，而采取的赶工措施及费用，一律不做调整。住宅结构标准层施工要求每月完成6层。

2、在本合同约定的进入现场当天，乙方必须立即开工，并年正常及积极地组织施工。

3、乙方的施工人员数量必须满足甲方的工程需要。因乙方原因不能开工或不能按时完成上述要求的影响进度，一切责任及费用由乙方承担。

4、因自然灾害、不可抗力（以国家相关规定为准）非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在时间发生后24小时内，向甲方提出延期理由和要求，经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后，工期相应顺延；非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况不能作为乙方工期延长的理由。

5、本项目农忙时节不放假，乙方为农忙时节采取的措施或费用由乙方负责。

6、因乙方原因完不成上述工期目标，乙方必须承担业主对甲方的全部罚款外，还要承担甲方对乙方约定的罚款。

7、由于建设方非正常原因造成的长期停工，甲方向建设方索配工期，乙方工期相应调整。

第四条：付款方法

拨款方式为：主体结构单栋封顸浇筑砼完毕后十日内按每平方米195元支付工程款；二次结构完成每平方米再支付30元工程款；主体结构验收后付再支付每平方米15元；内外粉刷地

坪工程完毕后每平方米再支付80元；竣工验收合格甲方结算后付总造价的97%，余款3%作为质量保证金，质保期满后无息付清。

第五条：双方责任和义务

（一）甲方责任和义务

1、甲方负责向乙方提供施工图纸二套。

2、甲方负责向乙方提供每层楼标高控制点，主轴线控制点。

3、甲方负责向乙方人员进行安全、质量、技术、文明施工等书面的交底和监督。

4、甲方负责施工现场统一管理，对不服从管理的班组和个人有权进行处罚，至止清理出场。

5、甲方负责施工现场的各项管理工作，给乙方创造一个良好的施工环境。

6、甲方应按照乙方提前编制的材料计划（误差不能大于5%），保证原材料及时无误的供应到现场，因材料计划误差较大而导致的误工现象，责任由乙方自负。

7、因设计变更、原材料供应不及时、工程款不能按时支付等原因造成的停工，则工期顺延。

（二）乙方责任和义务

1、合同签订后七日内乙方必须向甲方交纳质量保证金，±0.00封顶验收后退还；工程十二层主体封顶后退还；主体结构验收合格后退回剩余的。保证金退还按单栋考核。

2、组建一支过硬的领导班子，配齐五大员，安全员、电工和各项特殊工种人员，都必须持证上岗并配备专职人员负责项目管理、现场协调，确保做到安全生产、文明施工。

3、保证早上班晚下班，保证农忙不停工，节假日不休息。

4、乙方人员必须服从甲方管理人员的指挥，严格遵守工地所制定的一切规章制度，不准和主管部门、监理工程师发生顶嘴、冲突，对有关部门提出的整改通知必须按时完成、并负责承担由此造成的损失。如乙方不能服从甲方对工程技术、质量、安全、工期、文明施工等管理意见，不能采取有效措施自行完成承包目标，甲方有权终止本合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

5、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，保证各个分部、分项工程都均达到验收标准，因施工不合格造成的一切返工费用由乙方负责，甲方有权根据其情节轻重给予相应的处罚。且因此而引起对甲方和其他工种的连锁事故后果及费用由乙方承担。

6、乙方严格遵守各项安全法律、法规，因乙方违章操作引发的一切后果由乙方负责。

7、因乙方原因造成的停工（如出现停工或工人上访事件，每出现一次罚乙方10万元）或工期拖延的一切损失由乙方负责，影响业主要求的竣工时间，则按工程总造价的1%-3%给予

罚款（因不可抗力的自然灾害，工期相应顺延）。

8、钢筋放样由乙方负责，甲方审核，凡有放样不正确的材料浪费，由乙方全部承担，并处两倍的罚金。

9、乙方向甲方提供施工总进度计划，编制工程月进度计划及周进度计划，并按甲方审核后的计划实施，乙方应提前10天向甲方提供材料及地材使用计划。

10、乙方在施工过程中如有材料浪费现象，甲方按浪费材料的两倍进行罚款，如发现乙方的施工人员有偷窃材料的现象，甲方按材料的5倍进行罚款，并追究当事人相关责任，该罚款再支付乙方承包费用时直接从中扣除；主材使用数量在工程预算±3%以内的不奖不罚，若超过3%以上按超出部分两倍对乙方进行处罚，若节省3%以上按节省部分材料购买价的30%予以奖励。

11、各工种、各部位每道工序完成时要做好工完料清，施工所造成的建筑垃圾及时清理，保证施工现场整洁，材料堆放整齐。

12、乙方在合同工期内应及时足额交纳工程意外伤害保险和公伤保险等各项费用，及时支付农民工工资，若不能及时兑现发生纠纷，甲方有权从乙方工程款中直接扣除。

第六条：质量技术管理

1、现场安全防护必须达到市级文明工地，如达不到上述质量安全标准每平方扣减10元结算。

2、按照国家现行的工艺标准进行施工，按照国家现行的质量验收规范进行检查验收和承担因承包方原因造成的相关费用。

3、乙方必须按照图纸、会审纪要、设计变更通知、施工方案和技术交底及国家现行施工验收规范完成施工任务，听从甲方和施工管理人员指挥，接受业主及监理单位的安全、技术和质量监督及管理，遵守操作规程，保质保量完成甲方下达的施工任务，确保该工程一次性验收合格。乙方负责施工中的自检、互检工序的交接检查。

4、对于乙方施工质量不符合同文件集甲方的要求，甲方向乙方发出“质量整改通知单”。乙方应按甲方“质量整改通知单”的要求认真、及时整改，若逾期不予整改或整改不彻底，甲方将根据情况给予每次500元以及5000元以下的罚款，且甲方有权另行雇佣其它分包单位代替乙方进行整改，乙方应承担因此发生的所有经济支出及工期损失。

第七条：其他约定

1乙方在本合同生效之前及因本工程所发生的各项债权债务一律由乙方负责，与甲方无关。乙方不得以甲方名义贷款和赊欠材料、租赁费、工资等，不得以甲方名义进行本工程外的经济活动。

2、本合同履行中发生纠纷和争议时，甲乙双方协调解决，如协商无效，可向本合同签署地的人民法院提出诉讼申请。

3、工程开工前，甲乙双方签订《安全施工协议书》，此协议书作为本合同附件具有同等效力。

4、甲方在本合同履行过程中如发现乙方将工程款挪用、转移时，有权终止本合同的一切支付，直至乙方改正为止；且因此造成的所有损失由乙方承担。

5、甲方在本合同履行过程中如发现乙方故意拖欠当地群众房租、水电费、材料应商，工人工资等费用时，在拖欠金额已经确认的前提下甲方可直接支付，乙方应予认可。

6、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，备案两份。双方签字盖章且保证金达到甲方指定账户后生效，工程竣工验收结清余款后合同自行终止。

7、本合同如有未尽之处，双方共同协商解决。

甲方：乙方：

法定代表人法定代表人

或委托代表人：或委托代表人：

年月日年月日

建筑施工劳务合同 篇6

甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：_____________________________。

二、工程名称：_____________________________。

三、工程内容：_____________________________。

四、合同工期风险提示：

明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。开工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；合同总工期：_________天。合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。

五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元a;3;全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。

六、工程质量技术要求：乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。

八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金（50-200元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时，处以每天____元罚金，乙方不得有任何异议。

九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由承包方全部承担，发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽，严禁穿拖鞋，一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。

十、工程付款方式本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。十

一、质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

1、工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定__________等级。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。十

二、违约责任风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

（1）工程承包人违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。2 、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_____的违约金。3 、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金______________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误____日，应向工程承包人支付________元的违约金；

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付__________的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金__________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

5、 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十

三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第__________种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。十

四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式___份，至合同签订之日起生效。甲方：________年____月____日乙方：________年____月____日

建筑施工劳务合同 篇7

本合同生效日期为年月日;以乙方完成

工作任务为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条甲方招用乙方在(项目名称)

工程中担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。

第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。（xx建筑工程劳务合同）

三、劳动保护和劳动条件

推荐合同样本·劳务分包合同·劳务外包合同·劳务承包合同第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。

第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元，试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的，每(工作量单位)支付工资元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;（xx建筑工程劳务合同）

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它