你的位置:
  • 范文大全
  • >教师范文
  • >导航
  • >个人劳务承包合同推荐七篇
  • 个人劳务承包合同

    发表时间:2024-02-11

    个人劳务承包合同推荐七篇。

    我们一定都有看过一些范文,这些优秀的范文里有很多值得借鉴的地方,通过阅读范文我们可以学会如何去记录重要的事情。好的优秀范文更具有参考意义,您知道关于优秀范文的书写需要注意哪些方面?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“个人劳务承包合同推荐七篇”,仅供您在工作和学习中参考。

    个人劳务承包合同(篇1)

    签订合同双方:

    建设单位: (以下简称甲方)

    施工单位: (以下简称乙方)

    为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时、按质、按建筑工程项目完成任务,经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

    严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,三不伤害”杜绝一切事故发生,因违反操作规程施工。发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款。

    根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定。

    第一条:总则

    一、 工程名称:昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程

    昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包。

    二、工程地点:昭阳区海楼路下段水文站旁。

    三、工程范围:模板安装、拆除,泥工(砌筑墙体、抹灰),钢筋加工安装。

    四、工程造价:模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价,合计单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资。

    施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款,待竣工验收达到质量标准,其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后,付款总额达到70%,年底前再付20%,余下10%在次年7月1日前结清。

    第二条:工程期限

    本合同全部工程自20xx年 5月18 日开工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整 )。在组织施工过程中,得顺延工期。

    对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。

    一、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

    二、因甲方提出更变计划或更变施工图而不能继续施工者;

    第三条:物资供应

    一、 本合同全部所需材料按下列供应方式办理:

    1、所用材料由加方自行采购。

    2、所采购材料必须按照国家有关标准、规范验收合格,方可使用。

    二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行。

    人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

    三、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时,必须验证。如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应甲方负担。

    第四条:工程款结算

    一、 本合同全部工程造价的结算方式,按下列规定办理:

    1、模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,钢筋加工安装每平米32.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价,合计单价160.00元/平方米。

    每3天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

    二、本合同自签订生效之日后,甲方应每完成三层主体拨付一次劳务费,拨付比例为完成建筑面积的75%。

    第五条:施工与设计变更

    一、甲方管理人员及时有效的组织乙方劳务人员严格按照“百年大计、质量第一”的方针。要求全部工序达到合格标准。

    工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等。

    二、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工,返工和材料,构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲方负担。

    1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应及时通知甲方,由甲方与原设计单位商定提出修改或更变设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;

    2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更未批准前,任何一方不得强行施工;

    3、在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

    4、所需材料的垂直运输机械由甲方负责,不得影响乙方施工。

    三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料倒运等损失。均由乙方自行负担。

    第六条:竣工验收、结算与保修

    一、乙方在单项工程竣工15日内,应将验收日期通知甲方,届时验收,甲方无理推迟验收,期间所发生的各项损失,应由甲方负担。

    二、工程验收合格,从验收之日起10 天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。

    按国家和本市有关规定由社会保险机构和甲方分别计发。

    三、在进行竣工工程验收中,如发现不合格需返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担。

    四、竣工工程验收以后,乙方对施工的泥工(抹灰)工程质量保修一年。

    第七条:奖励、惩罚

    第八条:工程负责人和工伤事故

    一、甲方派黄忠明同志为驻现场负责人、乙方派刘天贵同志为现场施工负责人。

    二、甲方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善,造成的其他损失,均由乙方负责,并不得因此影响工程进度。

    第九条:本合同自双方签订之日生效。在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效,本合同一式 四 份,其中正本两份、副本两份,甲乙双方各执两份。

    甲方执行国家和省、市有关劳动保护规定,为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    个人劳务承包合同(篇2)

    1. 由乙方原因连续停工3天或累计停工20天(除不可抗力或甲方原因及国家政策外),甲方有权解除合同,仅对乙方已完工程50%计价支付价款,不对乙方作其他任何补偿。乙方必须在三日内无条件退场,每延迟一天乙方支付甲方违约金20xx 元/天,直至退场完毕。

    2. 按国家和地方验收标准一次性验收合格,乙方应保证外墙垂直度、平整度,因垂直度、平整度或其他施工内容等达不到规范要求的,无条件返工并承担由此造成的所有返工费用。若出现质量通病(砼出现蜂窝、狗洞、砼胀膜等现象),返工费及材料费由乙方负责,造成的工期损失不顺延,并每次按 200-500 元罚款。

    3. 施工质量达不到国家质量标准,除返工的人工材料外,承担由此造成的经济损失,情况严重者将终止合同,清理退场,且不支付乙方已完工程所发生的费用。如给工程或甲方造成经济损失,其损由乙方负责。

    4. 乙方不得将此劳务转包给他人施工,如发现,除不退保证金外,另罚款 万元。对已完工程不作价款支付,乙方必须在三日内无条件退场.

    5. 所有隐蔽工程及检验批的验收必须在乙方自检合格的基础上通知甲方现场管理人员,并与建设方工程师、监理工程师共同参加检查验收合格后方可进行下道工序施工,否则乙方进行整改外,若因此造成建设方的罚款或整改,乙方按建设方双倍罚金支付给甲方。

    6. 乙方进场后,要遵守甲方施工现场的各项规章制度。严禁乙方非工作人员及家属在建筑物施工范围内逗留,严禁在建筑物内和施工场地内有偷盗行为及大小便,若发现有以上现象出现,甲方立即对乙方有关人员清退出场并对乙方负责人处以500-1000元罚款,严重者送公安机关处理。

    7. 乙方在施工中不得随意浪费甲方的钢材、水泥及其他材料,若发现一次罚款500-1000元。若发现不按要求随意加工钢筋,甲方管理人员有权要求乙方作业人员改正,对随意下料后不能利用的材料损失由乙方负责赔偿。其损耗率不得超过1%,否则超出部分材料由乙方赔偿。

    8. 现浇砼墙、柱、梁、板与不同的结构砌筑,在抹灰前必须做到300mm宽镀锌网片或尼龙网布抗裂措施,若发现一次不执行,按200-500元罚款处理,并墙面所造成开裂现象造成的返费用同由乙方负责。

    9. 浇灌砼必须搭设授料台,对落地砼以及落地砌墙、抹灰砂浆应及时清理回收,做到工完场清,保证场地整洁。发现一次不清理回收利用罚款500元。

    10. 砼梁、板、柱、楼梯现浇完成终凝12小时后,派专人养护,14天保证砼湿润状态或用薄膜敷盖养护,若发现一次不执行罚款200-500元。砌筑及抹灰前需派专人对砌体材料湿水,若发现一次不执行操作程序,罚款100-200元。

    11. 乙方技术负责人要留守施工现场,组织作业班施工,协调各方关系,外出向甲方现场负责人请假,不得擅自离职,否则每发生一次处罚500元。

    12. 搅拌砼、砌筑砂浆严格按甲方管理人员提供的配合比进行配料,若发现不按配合比随机配料搅拌,经甲方管理人员发现后不听劝阻,一次处罚300元,三次以上不听劝者,甲方管理人员有权勒令该作业人员停止作业,乙方重新更换人员。

    13. 现场施工人员,必须保护所有预埋管道,不得野蛮施工、破坏,如发现有损伤,必须及时上报,如发现有意损坏,除恢复以外,另罚款200-500元。

    14. 甲方安全监督人员若发现乙方:“三宝”“四口”“五临边”一次处没有按照安全规范执行或措施不落实到位,罚款50元。

    15. 甲乙双方应按合同约定履行义务,否则,违约方按劳务总款的10%支付违约金给守约方。除合同约定的除外。

    个人劳务承包合同(篇3)

    甲方:

    乙方:

    为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。

    一、施工内容:

    1、工程名称:

    2、工程内容:

    二、承包方式:

    1、承包人工费按平米包干,每平方米建筑面积元(阳台面积按一半计算建筑面积)。

    2、乙方自备工具、材料有:电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。

    3、承包内容:

    乙方所承担承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,待工程完工时,负责把钉子起完,木材放整齐。自焊楔余子,负责装卸返库。

    承担责任的范围不同。专业工程分包条件下,总分包双方要对分包工程及其质量向发包人负责;劳务分包条件下。

    4、管理内容:

    1)遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。

    2)无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担。

    3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

    三、合同工期:

    自年月日开工至年月日竣工

    四、质量标准:合格

    1)、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。

    2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。

    3)、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。

    五、安全标准:安全无事故施工

    1、严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果,乙方自负。

    工程劳务承包就是为了减轻施工单位的压力,施工单位虽然与劳务派遣公司签订了合同,但是劳动者本身与施工单位并没有很大的联系,只是施工单位必须要保障劳动者的生命财产安全。

    2、严格执行公司安全生产有关各项条例。

    六、材料管理:

    1、执行材料消耗定额。

    2、限额领料,乙方必须指派专人领料。

    3、超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣取。

    依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。

    七、现场管理:

    1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取。

    2、甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。

    八、付款方式:

    施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款,待竣工验收达到质量标准,其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后,付款总额达到70%,年底前再付20%,余下10%在次年7月1日前结清。

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规和工程招标文件的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则。

    九、违约责任:

    1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

    2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。

    3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。

    承包工程内容:施工设计图范围内除备注外所有项目作业必须配备有资质的施工员、安全员各1名。定位放线、三大材上下车费、回填方的夯实。(备注:

    4、乙方未按合同工期完成者,每延误一天扣罚承包费2%。

    5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺沿。

    十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

    十一、本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自双方签字盖章后生效。

    合同终止条件:

    1、乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费后合同自然终止。

    2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。

    甲方:乙方:

    负责人:负责人:

    XX年月日

    个人劳务承包合同(篇4)

    甲方:

    乙方:

    一、甲方将本工程以包工包摊销,不包料的方式,包给乙方按图施工,摊销承包范围:包大小电器工具,钉子铁丝,物料提升机,搅灰机和所需大小工具,主体所需的周转材料,包括模板,顶树,木方,外架树和竹架板。

    乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏。

    二、承包范围:基础正负零以下算半层面积之算,正负零以上1-7层按全面积计算,屋面按,不承包水电防水所有工程,以及门窗,铝合筋及二次装修,工程主体承包砌砖,扎钢筋、装模,内墙粉刷拉毛。

    项目完成5%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。 甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:________年 乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话:____月____日 施工劳务承包合同范文 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 为了确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。

    三、乙方施工职责:必须组织好各班组的施工队员,根据工地的人员需要,积极配合好甲方的相关技术人员指导,听从甲方有关负责人员的统一安排,同时保证农民工的工资到位,必须提前一天至二天预报计划,并且可以以书面材料表交给甲方管理材料员。

    承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

    四、甲方职责,甲方必须保证工地需要的材料按乙方的材料表按时进场,不得使乙方误工,同时工资按合同约定时间按时付款,准时发放给乙方,并有权监督乙方发放到各班组施工人员,同时保证三通一平和防水工作,如在施工中甲方材料不能即时到位,造成乙方人员误工或长期不能施工。

    )的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

    五、付款方式:以层付层方式结算,正负零工程按总承包价完成按100%计算付款,一层主体按总承包价的80%付款,二至七层按总承包价的70%付款,主体封顶时按80%付款,内外按层付层,内的80%付款。

    工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。

    六、所有施工队伍人员,必须按国家有关规范要求施工和高度负责的速度对工程从各方面从快速进度、优质量完成本工程,施工人员在施工中必须提高安全意识和安全防护措施,如有安全隐患应即时整改,达到从头到尾不发生安全事故。

    文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

    七、质量要求:主体工程必须装好模,保证天棚不能补修和粉刷,地面必须倒平,不能找平。

    八、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

    九、本合同自双方签字生效,受法律保护,本工程款付清终止失放。

    十、本合同一式二份,希共同遵守,如有一方违约,损失后果自负。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    个人劳务承包合同(篇5)

    甲方:

    乙方:

    为明确双方的权利和义务,根据相关的合同法和有关法律法规,本着平等互利的原则,确保本工程主体内外装饰,以低耗高效,顺利地完成所有承包工程,经双方友好协商共同遵守执行。

    乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时。

    一、甲方将本工程以包工包摊销,不包料的方式,包给乙方按图施工,摊销承包范围:包大小电器工具,钉子铁丝,物料提升机,搅灰机和所需大小工具,主体所需的周转材料,包括模板,顶树,木方,外架树和竹架板。

    合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;

    二、承包范围:基础正负零以下算半层面积之算,正负零以上1-7层按全面积计算,屋面按,不承包水电防水所有工程,以及门窗,铝合筋及二次装修,工程主体承包砌砖,扎钢筋、装模,内墙粉刷拉毛。

    本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)

    三、乙方施工职责:必须组织好各班组的施工队员,根据工地的人员需要,积极配合好甲方的相关技术人员指导,听从甲方有关负责人员的统一安排,同时保证农民工的工资到位,必须提前一天至二天预报计划,并且可以以书面材料表交给甲方管理材料员。

    因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

    四、甲方职责,甲方必须保证工地需要的材料按乙方的材料表按时进场,不得使乙方误工,同时工资按合同约定时间按时付款,准时发放给乙方,并有权监督乙方发放到各班组施工人员,同时保证三通一平和防水工作,如在施工中甲方材料不能即时到位,造成乙方人员误工或长期不能施工。

    双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

    五、付款方式:以层付层方式结算,正负零工程按总承包价完成按100%计算付款,一层主体按总承包价的80%付款,二至七层按总承包价的70%付款,主体封顶时按80%付款,内外按层付层,内的80%付款。

    在施工之前,通常要签订施工劳务承包合同的。以下是由小编为大家精心整理的“施工劳务承包合同标准范本”,仅供参考,欢迎大家阅读,希望能够对大家有所帮助。

    六、所有施工队伍人员,必须按国家有关规范要求施工和高度负责的速度对工程从各方面从快速进度、优质量完成本工程,施工人员在施工中必须提高安全意识和安全防护措施,如有安全隐患应即时整改,达到从头到尾不发生安全事故。

    根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。除本合同另有规定外,任何一方解除或终止本合同,没有提前三十日通知对方或通知时间不足的,以解除或终止合同前一个月乙方的日平均工作为标准。

    七、质量要求:主体工程必须装好模,保证天棚不能补修和粉刷,地面必须倒平,不能找平。

    八、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

    九、本合同自双方签字生效,受法律保护,本工程款付清终止失放。

    十、本合同一式二份,希共同遵守,如有一方违约,损失后果自负。

    法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    个人劳务承包合同(篇6)

    发包方: (以下简称甲方)

    承包方: (以下简称乙方)

    根据工程生产需要,并依照有关法律、法规、遵循平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,同意订立本合同,共同严格遵守。

    该_______工程按 _______元/(㎡、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;

    一、工程名称:

    二、工程地点:

    三、承包范围:以本工程 施工图为依据的 分项的全部内容及预算定额包含的一切工作内容(含盖消耗性材料钉、铁丝、机具、承担所需周材的上下车及清理归堆,二次结构模板制作安装)。

    乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,暂住证”严禁有,疑似病人进入施工现场”严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。

    四、承包方式:包工包料

    五、承包价格:

    1、模板制作安装承包综合单价: 包干。

    2、地库模板制作安装承包综合单价: 包干。

    包括国家统一劳动定额和省预算定额的用工工序的全过程中的劳动规定的费用和劳保护用品及其它应支付全部费用,并与质量、安全、进度、材料节约等指标挂钩。其中质量占总费用,进度占,安全文明施工占,任何一项指标未达标,扣减相应比例的综合费用,本价格为分项工程达到质量标准 的价格,合格扣减,不合格不予结算。

    该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的 70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

    六、结算方式:

    1、 接触面积计算。

    2、地下车库以砼接触面积计算。

    七、工程管理与工期:

    1、根据工程需要,乙方人员按施工进度计划进场,需配备专职管理人员1-2名等须住在工地,其姓名、电话、个人工作简历报甲方(项目部)备案,形成具有管理能力,能承担部分项工程施工,具有一定技术经济实力的施工队伍,以上管理人员每天上班须在甲方(项目部)签到表上签到,任何形式的代签或不签处以300元/天的违约金惩罚,并在合同履行期内不得随意更换管理及施工人员。

    根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。

    2、工期:本工程工期由甲方根据工程具体情况分段确定,工期有具体的时间表,按,在确定工期内,非甲方同意不得了随意延误,如发生工期延误。

    工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。

    3、乙方进场人员必须身体健康,遵守项目部管理制度及技术交底。

    4、乙方签约人必须常住工地现场参与管理,离开现场需请假允许。

    八、工程质量与检验:

    1、质量标准等级:优良

    2、乙方应认真按规范和设计要求及技术交底组织施工,在施工中随时接受甲方、监理、建设单位及质量监督部门的检查。施工中经检查质量未达标。乙方应无条件进行返工并承担返工的全部费用。

    甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日‰的违约金;

    3、本合同的质量要求包涵现行国家或行业的标准要求以及施工中技术交底的标准要求。

    4、本合同质量关键控制重点达标部位如下:

    ①轴线标高标制:如检查轴线标高超出规范允许误差每处罚款1000元,特别严重应拆除返工,一切损失由承包方负责。

    甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金元。

    ②柱、墙垂直度控制,如垂直度超出规范允许误差,内立面每处处以200元的罚款,外立面每处处以300元的罚款。

    乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失。

    ③墙、柱水平施工缝接头:接槎要求平整,无明显接槎,如有明显接槎每处处罚200元。

    ④梁柱接头控制:要求楞角清晰、平整、几何尺寸准确,超出规定要求每处处以200元的罚款。

    ⑤楼梯间:梯步几何尺寸准确,横平竖直。否则,每层处以200元的罚款。

    ⑥细部控制:不同标高板面楞角完整平直、挑板、水坑吊模、集水井等构配件,要求几何尺寸符合图纸要求,楞角分明完整。否则,每处处以50元的罚款。

    本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。

    九、安全生产及文明施工:

    1、乙方确保安全生产,在施工中应严格按照建筑安全施工规范操作,服从甲方安全管理。乙方人员在工作期间施工造成事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。

    工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

    2、乙方进入工地后应对职工进行安全教育,服从工地安全管理规定。严禁违章指挥、违章操作。

    3、施工中对现场的安全设施应加以保护,严禁未经许可拆除、动用现场安全设施、标志、宣传标语等。

    4、施工中应即时回收利用散落材料做到工完场清,积极配合工地搞好文明施工。

    5、施工现场所有材料必须分类型、规格堆放整齐,标识齐全。

    十、工程款结算与支付:

    乙方承包的分项工程分段完工后,质量先自查自检,合格后报请甲方质量检查组及监理验收,验收达标后办理分部分项工程验收合格单或优质单,凭此单进行结算预支工程款,不报甲方验收的或没有验收单擅自开始下段工序施工的,在支付款项时扣出。

    。工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

    ①每月按已完成工程量的50%。

    ②春节前付至总概算额度的80%。(如果春节前封顶,付至已完工程量的90%)

    ③剩余10%工程款作质保金在工程竣工后一年内付清。

    ④所有经济处罚均在第①次预支工程款中扣除。

    ⑤各种经济处罚累计达10次以上的,在第④次支付款项时减总价款的3%进行兑付。

    ⑥乙方结算手续完善,如因甲方原因不能及时付款,对甲方处以每次3000元罚款给乙方。

    十一、双方责任和义务:

    1、乙方在施工期间生活费自筹,承包工程完工后凭验收手续办理工程款结算,没有中间验收单的不预结算。

    2、自备小型工具(所有机械施工用电AW0.4/N2以上)。

    3、严禁对承包分项工程进行转包,如转包甲方有权终止本合同,工程款按30%结算。

    4、施工中甲方负责提供给乙方施工,生活用水用电,安排乙方施工人员食宿,并按甲方指定位置和管理制度执行,否则进行一定数量的经济处罚。

    1。组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。

    5、所有材料应按工地规定进行配备和使用,如发现不按工地交底使用材料或改变材料用量,甲方有权按规定进行处罚。

    并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

    6、积极搞好生活区卫生,整理好生活用品;遵守住房管理制度,严禁擅自动用或移动生活区设施工单位,对违反规定不听劝告者按工地管理制度处罚。

    3、负责编制施工组织设计。统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工。

    7、工地严禁盗窃、赌博、打架、闹事、如有违犯,除追究当事方责任外,并处以500-20xx元罚款,并承担所发生的一切经济损失和后果,情节严重者交公安机关处理。

    对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许。

    8、乙方无条件配合甲方每层施工测量放线。

    十二、索赔:

    1、乙方承包范围内工作量不能达到所承诺的质量标准,甲方向乙方索赔承包范围内工程总造价的5%-10%金额。

    2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求。每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划。

    2、因乙方施工原因不能所承诺的周计划或月计划工期进度完工,并影响其它工种的正常施工,甲方向乙方索赔,每延误一天索赔20xx元的罚款金额,误期时间索赔无封项限额。

    3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工。确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划;加强安全教育;认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

    3、未经甲方同意,乙方自行对外分包、转包的,甲方身乙方索赔承包范围内工程总造价的5%金额。

    4、施工期间,乙方不服从甲方行技术部管理人员的正确指挥,每次索赔500元的罚款金额。

    5、施工期间,分项施工承包人擅自离岗,每次索赔200元的罚款金额,无故缺席工地工作例会,每次索赔500元的罚款金额。

    4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查。接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况;

    十三、未尽事宜,双方随时协商解决。

    十四、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方执一份,自双方签字之日起生效,合同条款执行完毕后自行失效。

    十五、后附班组安全施工合同及技术交底,与本合同具有同等的法律效力。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    个人劳务承包合同(篇7)

    发包人:(全称)

    承包人:(全称)

    依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。

    顶托、卡具、绳卡、模板、木方、蜜目网、安全网及兜网等相关外架设施。

    第一条:工程概况及承包工作内容

    1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

    1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)

    以上价格为完成本合同承包范围内的约定的内容,施工措施,规范安全技术交底及金额等规定的所有工作内容,并负责履行在质量保修期内所应承担的各项义务。乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸,并了解了施工现场的具体情况后。

    第二条:承包方式

    劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。

    第三条合同价款:

    承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。

    工程进度款支付的方式和时间:按月进度支付,乙方每月25日向甲方提交已完进度工程量,次月5日甲方向乙方付款至已完成工程量价的80%。

    第四条:付款方式

    进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。

    本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙 、季节及节假日限制。

    第五条:安全施工,及安全事故责任

    5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

    乙方进场具体的开工完工日期,均按双方合同规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部提供的进度计划为本合同的附件。

    5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。

    乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划(含月进度计划)和节点的工期要求不能按期完成,甲方按照10000元/天对乙方处罚金,乙方必须积极调配劳动力,乙方严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,甲方将按照10000元/天对乙方处以罚金;对于非乙方造成的工期延误。

    5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

    第六条:工程质量,验收与保修

    6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

    6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

    合同履行期间,如乙方工程进度确实多次无法满足甲乙双方的合同要求。

    6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。

    6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

    6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。

    6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。

    6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

    因业主原因造成的工程停工,每月累计停工2天,若连续停工超出2天以上时,甲方应顺延工期;若连续停工超过4天,则工期顺延。窝工租赁及机具、架料损失费、人工费用由甲方承担。

    第七条:工期要求

    7.1施工工期;合同内主体结构20xx年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20xx0元罚款。

    7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。

    确认工程变更价款遵循以下原则:工程施工过程中的设计变更均由乙方完成。

    第八条:文明施工

    8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。

    如单项设计变更所引起的,工程量减少甲方不予减少劳务费,若单项设计变更所引起甲方工程价款的变更超出5000元。

    8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。

    工程开工前,甲方应根据国家相关规定为作业人员办理保险(国家建筑工人综合保险)。

    第九条:材料机具供应

    9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。

    9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等

    9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。

    9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、

    在施工期间,乙方确保甲方下达的施工安全技术交底执行,严禁违章操作,以确定安全施工;

    9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。

    在本合同期间,乙方人员的医疗卫生、劳动用品、社会保险、医疗保险,奖、罚、福利等费用均由乙方承担费用,乙方人员出现病伤(包括轻伤、重伤),安全事故在3万元内由乙方承担,超过3万元按购买的保险进行相关规定的赔付,保险不足部分由甲、乙双方根据国家安全法规协商解决。(备注:扣除保险赔付款后,甲乙双方协商比例为5.5:4.5)

    9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。

    若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患(甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成),并影响安全文明工地的评定,甲方除了按1000元/次对乙方进行不执行指令的处罚外。

    第十条:发包人的权利及义务

    10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。

    10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料 。

    10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

    乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求,甲方在安全巡视检查中,每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求。

    10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

    10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

    乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象。否则后果自负。

    10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。

    发包方:(以下简称甲方) 劳务承包方:(以下简称乙方) 为了保证本工程的施工质量、进度、安全,达到国家相关部门规范要求,明确双方的责、权、利,在双方反复协商、平等、自愿的条件下。

    10.7负责组织工程验收工作。

    第十一条:承包人的权利和义务

    11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。

    钢筋工:钢筋的制作、安装、焊接绑扎(包括各种机械设备和安全防护棚,如:

    11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。

    11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。

    木工、架子工(含周转材料)木工、架子工所用的一切工具(如圆盘锯、刨锯、搬手等)。周转转材料包括:钢管、扣件、U型卡、钢模、角钢、木方、木板、大模板、对拉杆、蝴蝶卡、PVC穿梁套管、钉子、铁丝、封口胶(板2

    11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

    安全防护设施及现场安全文明施工等(如:

    11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

    11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

    消防承包单价 ±0.00至屋面图纸所表达的及以上条款所约定的工程量,按130元/m2(按实际建筑面积计算)。

    11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。

    11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。

    乙方垫资修建至±0.00层基础完成后,甲方第一次支付工资进度款,作为乙方交纳履约保证金;基础完成量超过15万元以上的部分(需甲方项目负责人确认)按70%支付乙方工资进度款(此项单价详附件);此后甲方根据乙方月施工进度。

    第十二条:承包人违约责任

    12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。

    乙方交纳履约保证金15万元,在主体结构封顶并验收合格后30日内返7.5万元,在房屋竣工验收合格后30日内返7.5万元,此履约保证金不计息。

    12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

    凡在施工中出现不合格的质量问题,由乙方自行返工并承担由此所发生的一切返工费用,并赔偿甲方的材料款。

    12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

    第十三条:合同争议的解决

    在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。

    砖不能乱砍、半截砖必须用在墙上,做到乱砖不乱墙,当天的水泥砂浆必须用尽,架上堆砖不能过高,架上严禁乱抛砖头和工具。

    第十四条:合同生效与终止

    本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

    本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。

    第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    【个人劳务承包合同推荐七篇】相关推荐
    常用的对学生中考的祝福语集锦 【精】

    时间弹指一挥间,中考学生们的初中生活已经接近尾声,中考是一个公平竞技的平台,是改变命运最重要的一次机会,在临近时中考亲戚好友也都想把祝福送给中考学生,有哪些关于中考祝福语模板呢?教师范文大全小编特地为您收集整理“常用的对学生中考的祝福语集锦”,希望能对你有所帮助,请收藏。...

    单篇精选: 数学日记700字

    在平时的学习生活中,我们可能会按照个人习惯写一些文章,掌握范文的撰写对自己会有很大的帮助,在哪里可以找到相关的范文呢?下面是小编为您精心收集整理,为您带来的《单篇精选: 数学日记700字》,仅供参考,希望对您有帮助。今天是20xx年的春节,早晨一起床,我们一家三口就穿上了各自的新衣服,开始忙活了起来...