人工合同

人工合同(实用十一篇)。

社会的进步推动了人们法律意识的增强，劳动人民越来越多地开始掌握合同知识。合同作为减少合作投资风险的基石，我们需要了解如何编写合同。希望您能尽情享受我们网页所提供的内容。

人工合同【篇1】

2022人工养殖牛羊买卖合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。人工养殖牛羊买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022人工养殖牛羊买卖合同书正文内容

订立合同双方：

买受人：__________县食品公司

出卖人：____县______乡_____村____村民

为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条产品的名称、品种和数量

1.产品的名称和品种：_________________。

2.产品的数量：____________________。

第二条产品的等级、质量和检疫办法

1.产品的等级和质量：______________________。

2.产品的检疫办法：_______________________。

项执行：

对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。

对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。

3.奖售办法：

第四条交货期限、地点和方式

第五条买受人的违约责任

1.买受人未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的___%的幅度)，向出卖人偿付违约金。

2.买受人如需提前收购，商得出卖人同意变更合同的，买受人应给出卖人提前收购货款总值的%的补偿，买受人因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向出卖人偿付违约金外，还应承担出卖人在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。

3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向出卖人偿付延期付款的违约金。

4.出卖人按合同规定交货，买受人无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的___%向出卖人偿付违约金外，还应承担出卖人因此而造成的实际损失和费用。

第六条出卖人的违约责任

1.出卖人逾期交货或交货少于合同规定的，如买受人仍然需要的，出卖人应如数补交，并应向买受人偿付逾期不交或少交部分货物总值的____%的违约金;如买受人不需要的，出卖人应按逾期或应交部分货款总值的____%偿付违约金。

2.出卖人交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，买受人可考虑同意接收，并按合同规定付款;出卖人无正当理由提前交货的，买受人有权拒收。

3.出卖人交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，买受人可以拒收。出卖人如经有关部门证明确有正当理由，买受人仍然需要出卖人交货的，出卖人可以迟延交货，不按违约处理。

第七条不可抗力

合同履行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列第__种方式解决：

1.提交______仲裁委员会仲裁：

2.依法向人民法院起诉。

第九条其他___________________________。

当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。

违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内偿付，否则按逾期付款处理。

本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，买卖双方各执一份;合同副本一式______份，交乡政府……等单位各留存一份。

买受人：________县食品公司

法定代表人：_________

委托代理人：_________

出卖人：___县____乡_____村____村民_____

____年___月___日订

人工合同【篇2】

2022标准私人工程合同范文是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。标准私人工程合同范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022标准私人工程合同范文正文内容

发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价215;设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.

1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.

2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.

3、保修条款：本工程保修期为________年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.

4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____省农村电网建设与改造的39;基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。1

1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。1

2、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理1

3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。1

4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。1

5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任1

6、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

①责令乙方立即停止施工，

②不付乙方工程款，

③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。1

7、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。1

8、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。1

9、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2

1、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。2

2、未尽事宜，双方另行协商。甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：________年____月____日________年____月____日

人工合同【篇3】

发包人甲方： （以下简称甲方） 承包人乙方： （以下简称乙方）

因工程需要将该项目部分装饰涂料工程以包清工的形式包给乙方施工，为确保工期、质量、安全达到施工顺利进行，明确双方的职责和权力，特签订如下协议。

工程概况：

1、工程地点：

2、施工部位：承包范围：

1、承包性质：包人工；

文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作；

；

质量要求质：

凹凸部位较多，必须做到心中有数，了如指掌，细节一定要做到位。

水落管处以免出现明显的搭接痕迹。

雨水管等不需涂装的部位。万一污染了，务必在涂料未干之前抹去。

光洁度及牢度，另局部需要二遍批白。涂料涂饰均匀、粘结牢固、平整、光泽洁净，不得漏涂、透底、反锈、起皮。

技术、质检人员验收合格后，方可进行下道工序施工。

；

安全文明及责任要求：

系好安全带、不得穿拖鞋。对违章作业施工人员进行批评教育、罚款开除处理。

2、严禁施工人员在高空抛洒杂物，遵守公司文明施工管理规定，严禁在楼内随处大小便。对违章作业施工人员进行罚款或开除处理。

施工期间如有施工人员违章作业造成各种安全事故，一切责任与费用由乙方全部承担。

工程单价：

本工程外墙批腻子及涂料施工单价m2

因乙方原因造成其他工种返工的一切经济、工期损失由乙方承担。

注：面积按施工图纸面积计算。

付款方式：

施工期内按完成工程量支付生活费用，工程施工完成后支付工程款%，竣工审计验收后付工程款%，余款 年底付清。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字后生效

该工程严禁转包或再次分包。

发包人（签章）：承包人（签章）：身份证号 电话号码 电话号码

年月日 年月 日

人工合同【篇4】

甲方：

乙方：

一、甲方将安康三阳商贸综合楼基础人工挖孔灌注桩承包给乙方，为了明确双方责任，经甲、乙双方共同协商达成协议，以供共同遵守执行。

二、 承包方式：乙方包工(包机具)不包料。

三、 承包工作内容：乙方负责土方开挖，钻孔及清挖，钢筋制作绑扎电焊，装拆护壁模板，浇捣桩壁桩身砼至桩帽底,等一系列工序的施工操作。

四、 施工工期和质量：

1、工期为 天，开工时间以实际开工日为准;若遇岩石、流沙等特殊地质情况，工期则按双方代表商议确定顺延时间;如遇雨天等自然条件和不可抗拒力量影响工期的则按实际顺延。

2、所有乙方施工完成的孔桩须经甲方、设计院、勘察、监理、质检站等检测验收，质量都必须达到100%合格。

3、在施工过程中若遇到流沙、管涌、稀泥和有害气体溢出等不良地质状况时,乙方必须及时处理并及时告知甲方采取相应技术措施,甲方并供应由此急需的材料,按实际顺延特殊处理损耗的时间,反之若乙方没有及时处理，并且没有通知甲方造成的安全事故和耽误施工进度一切由乙方负责。

五、 甲方责任 ：

1、提供水电，现场水源 、电源总配电箱(配备漏电开关)及闸刀开关(一套)到位，楼占地范围内整体开挖至桩帽底。

2、保证材料供应充足及时。

3、负责测量定位放好桩位线点，在乙方浇捣完第一节护壁后负责校对。

4、负责及时提供施工图给乙方，如有须变更及时提供变更。

六、乙方责任：

1、自行组织施工人员、机械机具进场，特殊工种需持证上岗;施工期间要安排专职人员配合甲方技术对轴线、桩位的放样及复核。

2、必须按照安全规范规程进行操作施工，禁止野蛮施工，若乙方不按照安全规范规程操作施工造成的工伤事故一切由乙方负责(按下面附件的安全施工技术交底)。

3、施工中若发现安全问题或隐患，需马上停止作业并及时报告甲方，且待甲方指示具备(确定施工方案)复工条件后方能继续施工。

4、要做到文明施工，执行甲方的各项规章制度，服从甲方管理人员的管理，否则甲方有权进行经济处罚及单方终止合同、有权将乙方清退出场，且由此造成的一切后果由乙方负责。

5、经检测发现不合格桩，且属于乙方施工操作造成的不合格桩，乙方必须无偿按有关

方案(有关部门确定可行)返工至合格。

6、施工期间不得以任何理由或借口故意停工，甲方有权单方终止合同，并有权按完成工程量的50%结付工资款。乙方在收到结算款后两天内必须离开施工现场。

七、 工程量计算及工资价格：

1、 工程量计算：桩径按图(含护壁)，桩长按实际开挖深度计算。

2、 施工工资单价：1米桩径(直径) ，1.2米桩径(直径) ，(注：若开挖过程中遇水，1米桩径(直径)甲方提供水泵，每米增加 ;乙方自行提供水泵，每米增加 。

3、 若甲方只需要乙方做桩底扩大头工作，则施工单价为：1.7米高的扩大头及以下(含1.7米) ，2.1米高的扩大头及以下(含2.1米) ，2.3米高的扩大头及以下(含2.3米) ，2.6米高的扩大头及以下(含2.6米) ，均不包含任何税费，乙方不用开具税票，但甲方开票乙方须无条件提供相关证件。

八、 支付方式：施工完成以后，经过甲方、监理方、建设方等相关单位验收合格后，一周之内甲方一次付清。

九、 乙方须对进场的施工操作人员购买意外安全保险，保额要求60万元以上。若不幸出现安全事故，甲方承担百分之一的安全事故费用。

十、 合同生效期间，甲乙双方都应互相配合、共同遵守，未尽事宜双方友好共同协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方代表签字即生效。

附件： 人工挖孔桩安全施工技术、方案交底

摘 要：因人工挖孔桩施工时工人在井下作业，劳动条件差，安全事故多。本附件简单说明在施工时应注意的事项，从而避免事故的发生。

关键词：人工挖孔桩;桩孔;施工准备;安全措施

乙方承包本工程的人工挖孔灌注桩，具有施工机具操作简单，占有施工场地小，对周围建筑物影响小，桩质量可靠，可全面展开，缩短工期。但挖孔桩在施工过程中，工人在井下作业，劳动条件差，安全事故多，据调查显示，桩基施工中发生安全事故以挖孔桩为最多。主要集中在以下六类;1、地面或高空坠物;2、地面人员失足跌入桩孔;3、触电;4、起重工具失灵;5、桩孔内涌水、涌砂;6、桩孔内 出现有毒气体致使人员窒息。所以在实际施工中要针对以上情况采取必要的措施，防止事故的发生。

一、做好开工前的准备工作：

1、了解熟悉施工现场周围环境情况，做好现场排水，并做到水通、电通、道路通。

2、查阅有关资料，熟悉工程设计图纸、及施工要求，针对不可预见地质情况提出预防事故的方案。

3、认真编制施工方案，为保证施工安全，要有全面的、切实可行的安全技术措施，按合同要求控制施工工期计划。

4、准备好施工要求配备的机具：如挖孔施工工具、模板、通风机、水泵、照明及动力电器、浇钢筋混凝土机具等，并熟悉掌握各种机具的安全操作技术。

二、加强施工组织与管理。

1、成立专门的施工指挥组，配备施工技术负责人和专职安全员。现场技术负责人，必须熟练掌握人工挖孔的施工方法、法规、操作规程、安全生产技术知识 ，现场专职安全员，必须负责现场的安全检查与监督工作。

2、按施工方案中制订的安全技术措施，以及有关的安全技术规范、规程的要求，开工前由施工 指挥组要向全体操作人员、管理人员进行安全技术交底，并做好书面的交底工作。

3、从事挖孔桩作业挑选的工人应是18～35 岁的健壮男性青年，并需经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械等安全作业培训且经考核合格方可进入现场施工。凡患有精神病、高血压、心脏病、癫痫病、聋哑及其他不宜井下作业的人等不能参与施工。

三、重视、遵守安全施工技术。

1、桩孔内的作业人员应遵守下列规定：

①、必须戴安全帽，穿绝缘胶鞋;②、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;③、每工作4小时应出孔轮换;④、开挖复杂的土层时，每挖深0.5～1m应用钢筋对孔底做探查，探查孔底以下是否有洞穴、涌砂等，确认安全后，方可继续进行挖掘;⑤认真留意孔内一切动态，如发现流砂、涌水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时，应停止作业并迅速撤离;⑥在施工中途抽水后，必须先将场面上的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。

⑦爆破岩层时必须按有关规范、操作规规程施工，杜绝各种事故的发生。爆破装药完成后起爆前要做好爆破掩盖(可选用土包或铁板)、必须划出警戒范围、立好标志、并有专人警戒。

2、施工中应做好以下安全措施、和技术质量控制：

1)、孔桩开挖施工应采取间隔开挖的方法。相邻的桩不能同时挖孔，必须待相邻桩孔浇灌完混凝土之后才能开挖，以保证土壁稳定。孔口四周必须设置护栏;闲置的孔口必须覆盖，夜间孔口应设红灯警示标志。

2)、预防雨天的施工，应做砖砌井口保护圈，高15cm以防地面水流入井孔口;最上节混凝土护壁在井口处，混凝土沿40cm宽(厚度与护壁相同)以保护井口。

3)桩孔下挖过程中，必须按照挖一节土(每挖深100cm)，做一节护壁，桩孔垂直度和直径尺寸应每挖一节检查一次，发现偏差及时纠正，以免误差积累过大，造成倾斜或塌方，孔口操作平台应自成体系，防止在护壁下沉时被拉跨。

4)、在孔口应设水平移动式活动安全盖板，当提土桶提升离地面1.8m时，用活动盖板关闭孔口，手推车推至盖板上装土，手推车推走后，再开启盖板放下提土桶，这样可防止土块坠入孔内伤人。

5)、正在开挖的井孔，每天上班前应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、供上下孔人员使用的电葫芦、吊笼、挂钩(必须配自动卡紧保险装置)、提桶超高限位装置等，应对井壁、混凝土护壁的状况进行检查，发现问题及时采取措施。挖孔人员上下孔井，必须使用的安全软爬梯;井下需要工具，应该用提升设备递送，禁止向井内抛掷。不得用麻绳、尼龙绳吊扶或脚踏井壁凸缘上下人。电葫芦用按扭开关，使用前必须检验其安全起吊能力。

6)、吊运土方用的绳索、滑轮和盛土容器应完好牢固，起吊时垂直下方严禁站人。

7)、挖井至4m 以下时每日开口前必须检测井下的有毒有害气体，并做好抽样检测记录，以应对有足够的安全保护措施，桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的设备。当孔内有人时，孔上必须有人监护，不得擅离岗位。

8)、挖出的土方应及时运走离开孔口，孔口1m范围内不得堆放;机动车不得在孔口附近通行。

9)、各孔用电必分闸和漏电保护器，严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2m以上，严禁拖地和埋压土中，孔内电缆电线必须有防湿、防潮、防断等保护措施，照明应采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

3、成孔验收及桩身钢筋混凝土工程

1)、桩挖至设计标高时，由建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位及挖孔桩专业施工队共同

按设计要求进行验收。

2)、参加验收的各方人员，应认真作好记录，按验收要求完善签字后方可进行下道工序的施工。

3)、桩孔验收合格后，立即进行桩身钢筋笼安装就位，钢筋笼入孔安装时要防止碰撞破坏孔壁。

4)、浇筑桩身的混凝土塌落度以10cm 左右为宜。浇筑第一步混凝土时待下料高出扩孔部分顶标高30cm 左右再振捣，以后随浇随振捣密实(每浇1—1.5m 高振一次)，在浇筑混凝土过程中(无护壁桩)如发现孔壁土有塌落现象，须及时采取措施后再继续浇筑。

5)、一根桩的混凝土，必须当天连续浇筑完。当孔壁有砂土层时，应将混凝土浇注超过砂土层再振捣。孔内振捣混凝土应该用绳系牢振捣器，放到孔内振捣，禁止人下到孔内振捣。

6)、正在浇筑混凝土的桩孔周围10m半径内的其它桩内不能有人作业。

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

年 月 日 年 月 日

人工合同【篇5】

为了工程的顺利进行，乙方在合同履行期间必须服从项目部制定的管理条例，凡发生以下情况视情节严重给予不同金额处罚：

1、乙方已通知验收模板经检查末清扫工作面上杂物的50元/次，项目部将安排其他人员打扫，所产生的费用将在乙方工程量工资中2倍扣除。

2、两块模板之间拼接之间缝隙允许偏差为≤2mm，超出允许偏差20元/点。

3、相临模板面的高低允许偏差为≤2mm，超出允许偏差50元/点。

4、现浇板板面整度允许偏差为≤2mm，超出允许偏差50元/点。

5、板面长宽尺寸允许偏差为±4mm，超出允许偏差50元/点。

6、板面长宽尺寸对角线允许偏差为≤7mm，超出允许偏差50元/点。

7、产杆间距不按工长要求搭设：50元/处，提出整改而不实施的150元/处。交质保金一万元整。至一层主体完工后返还给乙方。

8、同一条拼缝上的U型卡不允许在同一方向卡紧，20元/处。

9、柱、墙加固抱箍间距不按工长要求搭设的100元/处。

10、梁、柱、墙结构截面涨模≤5mm.超出允许偏差50元/点。

11、在浇筑混凝土时不安排钢模工保护模扳安装质量或不听从混凝土值班工长安排的：50元/次。

12、墙、柱垂直度偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差50元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差100元/处。

13、梁、柱、墙、轴线偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差100元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差200元/处。

14、楼梯踏步、档板模板安装垂直、平整度不能符合设计要求20元/步

15、模板安装不到位，不能进行混凝土浇筑：50元/处。

16、梁、柱、墙、标高偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差100元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差200元/处。

17、钢管、扣件、模板材料进场后，安排人员进行卸料，接到通知后无人到场的：50元/次。

18、模板接处不能漏浆，如有漏浆30～100元/点。

19、不按工长要求对梁进行起拱的：50元/根梁。

20、钢模板、竹胶扳上的杂物未清除干净而进行安装的：20元/处。21每工作层施工完成后并通知验收模板时。操作面材料(钢管、扣件、U型卡、竹胶板等)没收捡干净的(收捡的材料放到项目部指定的地点堆放);扣件5元/个、U型卡1元/个，项目部将另安排人员进行清捡，所产生的工资在乙方工程程量工资中2倍扣除。

22、故意损坏其他班组使用的材料和项目部购买的其他材料，必须赔偿材料损失。

23、随意对材料进行损坏的将按以下条款进行处罚;对钢管割断、钢管弯折变形50元/M，对扣件恶意损坏10元/个。

24、在浇注砼时，架体产生倾斜300元/处，架体扣件产生松动脱落200元/处，架体垮塌所产生的损失由乙方自行负责。

25、在没经工长同意的情况下擅自拆除墙、柱模的500元/处。

26、在没经工长同意的情况下擅自拆除梁、板支架及模板的1500元/处。

27、在没经工长同意的情况下擅自拆除悬挑部分支架及预板的200O元/处。

28、因质量原因造成的混凝土剔打有班组自行负责;如不剔打项目部将安排其他人员进行剔打，所造成的人工费将在乙力工程量工资中扣除。

29、梁柱节点处混凝土如有凹入、凸出(距离为5㎜)现象;将处罚50元/点，凹入、凸出(距离超过5mm)现象：将处罚10元/点。

30、未经工长同意，不准任意割锯木枋、防水扳，如有违反：100元/次。

31、不安排操作人员配合工长抄平、放线的：lOO元/点。

32、每一工作层监理、建设单位验收模板时将以下规定进行出发：第一次验收不合格罚款100元，第二次验收不合格罚款200元，第三次验收不合格施工单位要求退场，将按所完成工程量单价的60%进行结算。

33、施工班级操作人员和班组现场负责人员必须服从项目部管理人员的工作指挥，如有违反50元/次。

34、不佩戴安全帽或安全垫底或使用不合格安全帽罚20元/人次。

35、外架施工及高空作业不正确佩戴安全带，50元/人次。

36、凡发生打架斗殴，不管那方责任首先处罚1000-500O元/次。

37、凡聚众闹事及非正常渠道索要工资等，处罚1000-50000元/次(如无理取闹收方、扰乱正常生产等)。

38、未经允许破坏设施、指示牌等，视情节严重处罚500一1000元/次。

39、班组自带的机具、材料、辅助用具出场须由材料部门、管理人员开具出门条后方可出场。

40、班组操作人员在施工现场发生偷盗一经发现将送到当地派出所，项目部将对该班组处罚500元/次。

41、凡进入施工现场人员必须遵守现场文明施工管理做到工完场清，材料堆放整齐，生活垃圾按指定地点堆放。

42、以上条例如有违反，项目部管理人员将会告知班组现场负责人，项目部管理人员将刑具处罚单，罚款金额将在工程结算单中扣除。

人工合同【篇6】

2022新版私人工程合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版私人工程合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新版私人工程合同书正文内容

甲方：________________乙方：________________丙方：________________丁方：________________由于甲方办公楼装修需选择装修单位进行设计、施工，乙、丙、丁XX均是专业的装修、设计单位。各方协商，达成如下合同：

一、________年____月____日前，乙、丙、丁XX分别完成对甲方基本要求的调查了解，甲方配合乙方的工作。

二、________年____月____日前，乙方应完成平面图(布局)、效果图的设计方案，及工程投资概算和经济分析。

三、甲方在收齐三方的前条所述资料后____日内决定所采纳的方案。该方案可以是一方提出的方案，也可以是两方或三方方案的结合。

四、按甲方最终确定的设计方案由设计方(或者采纳设计方案比重较大的一方)制作施工图。

五、按设计方的施工图，由乙、丙、丁X家制作工程预算及工作量清单。

六、甲方在收到三方前条所述资料后____日内确定一家负责装修工程施工。施工合同另行签定。如设计方未被确定为施工方，设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图;同时由施工方给予设计方适当补偿，具体补偿数额由施工方与设计方自行协商。

七、甲方不另支付设计费和施工图制作费;施工方不得将其列入装修成本。

八、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式肆份，肆方各执壹份。甲方：___________________乙方：___________________丙方：___________________丁方：___________________签约日期

人工合同【篇7】

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方在平等自愿的基础上，本着互惠互利的原则，经友好协商，就福彩，体彩人工缩水服务的相关事宜，达成如下协议：

第一条选五型人工缩水服务项目介绍

1．选五型中几保几：由甲方选择一个复式单作为原复式单，乙方将运用独创技术为甲方进行人工缩水服务。如果甲方的原复式单选中了当期开奖的5个号码，乙方缩水后保证有一注中5个号码；如果万一没有缩中5个号，乙方将作出赔偿（参见收费及赔偿标准）；如果甲方的原复式单选中了当期开奖的4个号码，乙方缩水后保证有一注中4个号码；如果甲方的原复式单选中了当期开奖的3个号码，乙方缩水后保证有一注中3个号码；如果万一甲方选中4个号没有缩中4个号，选中3个号没有缩中3个号，乙方将作出赔偿（参见收费及赔偿标准）。

2．选五型中5保5：由甲方选择一个复式单作为原复式单，乙方将运用独创技术为甲方进行人工缩水服务。如果甲方的原复式单选中当期5个中奖号码，那么乙方仍然保证处理结果单一注中5 个号码。若有失误，乙方将作出赔偿（参见收费及赔偿标准）。

3．选5型胆拖中5保5：由客户自己选15个号码做为原复式单，并在所选15个号码里选定一个号码做为单，公司将运用独创的缩水技术进行缩水，若客户的原复式单猜中当期所选玩法的5个开奖号码，并且所选的单号是开奖号码之一，经公司缩水后保证有一注中5个号，如果万一缩水失误，公司负责赔偿_________元。客户自愿承担没有小奖的损失。

第二条乙方的权利和义务

1．乙方根据甲方提供的大复式投注单，利用专有的技术及设备为甲方提供服务。

2．乙方收到甲方付费后，按约定将做好的缩水结果单通过传真或邮件的方式发送给甲方。

3．甲方原复式单以及缩水要求以乙方收到的传真或E-MAIL件为准。乙方的缩水结果单以乙方服务器所存放备份为准。

4．乙方仅对自己提供的福彩，体彩缩水结果负责，甲方不得以奖金等与本协议无关的情况为由，向乙方提出任何赔偿。

5．因为甲方原因或投注打印错误等造成的投注不成功，乙方不承担任何责任。

6．因不可抗拒的原因造成乙方未能按约定时间传送给甲方彩票缩水结果的，乙方将在款到后次日将服务费退还给甲方，不作其他赔偿。

第三条甲方的权利和义务

1．甲方应在签署合同后，及时将其缩水要求及联系方式（姓名、电话、传真、E-mail）传真或E-mail给乙方。

2．甲方应通过银行汇款或双方约定形式向乙方支付服务费，并将付费凭证传真给乙方。

3．甲方自愿承担因所提供的复式投注单没有包含所应包含的号码，而导致乙方的缩水结果没有奖项的风险。

4．甲方自愿承担因投注金额过大，当期奖金过低的风险。

第四条业务流程

1．电话咨询，甲、乙双方签署合同。

2．甲方向乙方通过传真或E-mail提供福彩，体彩的人工缩水委托单。

3．甲方支付服务费，通过银行或者约定的方式给乙方付款。

4．甲方将汇款凭据，缩水要求及其联系方式（姓名、电话、传真、E-mail）传真或E-mail给乙方。

5．甲方汇款到账后，乙方专家开始进行人工缩水处理（工作时间内一般_________小时内可以处理完毕）。

6．乙方将处理结果单传真或E-mail给甲方。

7．甲方得到缩水结果单，按结果单购买彩票。

8．如果缩水失误，乙方将在开奖后第二天（服务费已到帐的情况下）向甲方作出赔偿。

第五条其他条款

1．本协议生效后，甲、乙双方全面切实履行各自的义务，任何一方都不得向对方提出与本协议约定范围以外的任何要求。

2．协议执行过程中，附件及客户委托单是本协议的有效组成部分。

3．协议一式两份，具有同等效力，甲、乙双方各持一份，本协议经双方签字盖章后立即生效，未尽事宜， 由甲、乙双方另行协商解决。

4．本协议传真件有效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

地址：_________地址：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

E-mail：_________E-mail：_________

_________年____月____日_________年____月____日

人工合同【篇8】

彩票缩水服务协议书彩票缩水服务协议书甲方，______________信息服务有限公司乙方，______________________________甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方为乙方提供彩票优化服务事宜，达成如下协议，第一条　服务类型1．基本型，中奖概率高，投入与中奖比较为合理。2．风险型，能大大减少投注资金，但中奖概率要低于基本型。3．优化后资金及服务费用计算表┌─────────┬─────────────────────┬──────────────┐│　双色球　│　全保型方案│风险型方案│├────┬────┼─────┬───┬───────────┼───┬────┬─────┤│大复式　│复式金额│优化后资金│服务费│理赔　│优化至│服务费│理赔││号码││　│　│　│（注）││　│├────┼────┼─────┼───┼───────────┼───┼────┼─────┤│10个号│　420　│　30注　│　40　│中6未保6退5倍服务费＋│15注　│　30元　│中6未保6且││││　│　│彩票款.中5未保5、中4未│　││中奖金额低│├────┼────┼─────┼───┤保4、只退服务费。├───┼────┤于当期彩票││11个号│　924　│　50注　│　50　│中奖金额大于当期所购　│20注　│　30元　│款退2倍服││││　│　│买彩票金额时只退服务　│　││务费＋彩票│├────┼────┼─────┼───┤费├───┼────┤款││12个号│　1848　│　75注　│　60　│　│30注　│　30元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼─ ───┤　││13个号│　3432　│　120注　│100　│　│40注　│　40元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤　││14个号│　6006　│　210注　│200　│　│60注　│　50元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤　││15个号│10010　│　350注　│300　│　│100注│　70元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤　││16个号│16016　│　500注　│500　│　│150注│　90元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤　││17个号│24752　│　750注　│700　│　│200注│140元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┼─────┤│18个号│　7128　│　900注　│800　│　│300注│200元　│中6未保6且││││　│　│　│　││中奖金额低││││　│　│　│　││于当期彩　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤票款退服务││19个号│54264　│　1250注　│1200│　│350注│300元　│费＋彩票款│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤　││20个号│77520　│　1750注　│1500│　│400注│400元　│　│├────┼────┼──── ─┼───┼───────────┼───┼────┤　││21个号│　-│-│　-　│　│600注│600元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤　││22个号│　-│-│　-　│　│750注│800元　│　│├────┼────┼─────┼───┤　├───┼────┤　││23个号│　-│-│　-　│　│900注│1000元│　│└────┴────┴─────┴───┴───────────┴───┴────┴─────┘第二条　服务总则1．优化组合技术是利用数学概率学及数据组合原理，扩大投注范围、节省彩民投注资金、提高中奖概率。2．乙方自愿要求甲方对其进行优化服务，并愿意承担相关的服务费用及购买彩票所发生的盈利与风险。第三条　服务方式1．甲方利用优化技术按照乙方所选定投注号码为乙方提供优化服务，经优化后的单式至少有一注中乙方提供号码中含有的最高奖级，即乙方提供号码中选中6号码，优化后的单式有一注能中6号码，选中5号码，缩水后的单式至少有一注中5号码。如果甲方提供的缩水结果没有达到双方约定的效果，甲方将按本协议约定的标准对乙方进行赔偿。2．服务流程，①了解服务方式；②甲乙双方签署服务协议；③乙方将当期投注号码交给甲方，参加当期服务；④乙方交付甲方相应的服务费；⑤甲方为乙方提供优化服务；⑥甲方将做好的优化结果交给乙方。⑦当期开奖号码公布后，甲方工作人员将对乙方的投注号码与优化结果进行核对，如果因甲方的原因而未达到双方约定的效果，甲方工作人员会主动与乙方联系退赔事宜，甲方将在当期福彩中心开奖信息登出后五个工作日内将赔款付与乙方。

人工合同【篇9】

甲方：__________

乙方：__________

甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议：

一、工程名称：重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪硬化工程

二、工程地点：桥河工业园区区内

三、工程性质：人工费（注：含材料）。

四、人工费工作范围、内容及价格。

约。

，价格为，工作完成后按实际面积进行结算。

五、质量等级要求：经甲方现场验收达到合格标准。

六、人工费的支付：工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。

七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。

八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

十一、工期：按甲方计划和双方协商_____年_____月_____日动工至_____年_____月_____日。

十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。

十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效力。

甲方：__________乙方：__________

人工合同【篇10】

2022新版私人工程合同范文是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版私人工程合同范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新版私人工程合同范文正文内容

甲方：_________________公司乙方：_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的____日内将__________全部安装完毕；

3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的____日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。甲方：____________公司乙方：____________公司________年____月____日

人工合同【篇11】

1、 工期： 结合钢筋每7天一层。

2、 质量：

质量要求：合格;保证砼接触面不再抹灰。

乙方接受任务后，由甲方工长向乙方进行技术交底，每道工序完工后由甲方工长、技监员按国家验收标准评定，工程质量必须达到验收规范要强，未达到要求一切费用由乙方负责。严格按照建筑结构总说明施工。

3、 安全：

乙方人员要严格执行《安全法》，乙方施工人员安全由乙方全权负责，包括场外人员安全。如发生意外由乙方全权负责，甲方不负任何责任。

4、劳动力管理：乙方进场时，必须携带身份证及有效的临时务工许可证、暂住证等有效证件，并造具花名册交甲方劳资部门备案，如中途有人员变动，必须在周内书面通知甲方，乙方在本协议期内未书通知甲方自行招用或擅自更换人员一律按私招乱雇处理，所产生的一切后果由乙方负责，与甲方无关。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查。所有进场人员必须服从甲方统一按安排调动。未经允许，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。严禁招用未满十六岁童工;严禁安排未满十八岁的未成年工及女工从事国家规定禁忌从事的工作。

5、 文明施工：

乙方施工中必须注意文明施工，做到工完清料，剩余材料及时清理，晚上加班时不高声喧哗，不发出异样噪声，以免影响周围住户休息;注意宿舍卫生，被子、床铺折叠整齐，不在宿舍内赌钱，不影响到他人休息。乙方必须管理好自己的职工，严禁在工地发生打架斗殴和偷盗事件，如发生此类事件，工程项目部将对其进行批评教育和罚款处理(打架斗殴双方每次各罚5000元)，情节严重者送交当地派出所处理。严禁男女混住一室，否则发现一次给予警告并处以500元的罚款。