购房合同书

2024购房合同书。

你想制订出一份优秀的合同吗？在法律法规的不断完善的今天，签订合同对发生纠纷后的维权有重要意义，小编花时间专门编辑了“购房合同书”，希望阅读本文能够提高您的判断力！

购房合同书 篇1

2022买房时购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。买房时购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022买房时购房合同书正文内容

卖方：_______________

(简称甲方)身份证号码：_____________________

买方：_______________(简称乙方)

身份证号码：_____________________

根据我国现行法律、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条

乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

第三条付款时间与办法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在____

缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。2.乙方是____________，代表人是____________。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

出卖方(甲方)：_________________

购买方(乙方)：__________________

身份证号码：__________________

身份证号码：___________________

地址：___________________地址：____________________

邮编：___________________

邮编：____________________

电话：___________________

电话：____________________

代理人(甲方)：_________________

代理人(乙方)：_________________

身份证号码:___________________身份证号码：___________________

购房合同书 篇2

甲方（出卖方）：

身份证件号码：

乙方（买受方）：

身份证件号码：

甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

（一)座落于河西街文笔商贸城单元楼号，建筑面积为平方米(以房产证信息为据）；

（二）出售房屋的所有权证证号为；

（三）房屋平面图及其四至见房产证；

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

出卖人还将室内设备，转让给买受人，其转让价格已包含在房屋的总价款中，不再另行支付价款。

第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。

第三条计价方式与价款

房屋总价为人民币大写____________元整，小写；房价款的支付方式、支付时间为：房屋价款乙方分期付给甲方：

第一期：在_____年___月__日，付人民币万元整，为定金；第二期：在_____年___月__日，付人民币万元整

第三期：在_____年___月__日付清尾款人民币元整。

第四条，甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。

2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候，甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。登记时，如需要甲方出面处理的，甲方必须予以协助。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。

第五条违约责任：

土地使用证以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。解约时，除了不退定金外，还将扣除房屋总价的20%。

第六条该房屋正式交付时，甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。

第七条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第八条本合同一式份。其中甲方留执份，乙方留执份。均具有相同的法律效力。

第九条本合同自甲乙双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：__________________

乙方：_________________________

代表人（签字）：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

购房合同书 篇3

购房合同书是一份重要的法律文件，它记录了房屋买卖双方在购房过程中的权益和义务。在这篇文章中，我将详细介绍一份购房合同书的内容。

一、合同的标题和主体部分

购房合同书的标题应明确反映出合同的性质和双方之间的关系。例如，可以使用“房屋买卖合同”或者“住宅购房合同”等标题，以便表明合同的目的和对象。主体部分则应包括合同的签订日期、双方当事人的姓名、身份证号码等基本信息。

二、房屋的基本信息

购房合同书中应包含房屋的基本信息，包括房屋的地址、面积、楼层、房屋的土地使用权性质等。这些信息有助于明确房屋的具体情况，避免买卖双方在后续的交易过程中产生误解和纠纷。

三、房屋的交付和接收

购房合同书应明确约定房屋的交付和接收时间。交付时间是指卖方将房屋交给买方的具体日期。接收时间则是指买方确认接收房屋的日期。通过明确约定交付和接收时间，可以保证双方按时履行各自的责任。

四、价格和付款方式

合同中应详细说明房屋的价格以及付款方式。价格应包括房屋本身的价格以及相关的税费等费用。付款方式这一部分则应具体明确，可以约定一次性付款或者分期付款，并明确每期的付款时间和金额。

五、违约责任

购房合同书中应明确双方违约的责任和相应的处罚措施。例如，可以约定如果买方延迟付款，卖方可以要求支付逾期利息或者解除合同等。同样，如果卖方未能按时交付房屋，买方可以要求卖方支付相应的违约金。

六、其他条款

购房合同书还可以包括其他一些重要的条款，以约定买卖双方在其他方面的权益和义务。例如，可以约定装修房屋的标准、物业费的支付方式、使用权转让等。

购房合同书是一份详细记录房屋买卖双方权益和义务的法律文件。通过合同中的详细约定，可以确保买卖双方在购房过程中的权益得到保护，减少后续的纠纷和争议。因此，在购房过程中，买卖双方应该仔细阅读和理解购房合同书的内容，并在签订之前充分沟通和协商，确保合同的公平、合理和有效。

购房合同书 篇4

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：

第一条：房屋基本情况

乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。

第二条：付款方式

双方议定上述房产出售价格为_______万元整。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金_________万元整，剩余房款乙方须在____年____月____日支付。

第三条：房屋过户

手续费及各种费用均由乙方承担。

收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;

第四条：甲方责任

查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

收据和所有钥匙全部移交乙方。

水、电表入户费、物业等费。

设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

第五条：合同变更

1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第六条：违约责任

本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。

第七条：合同争议的解决

本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。

第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

第九条：本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。

第十条：其他约定

甲方：________乙方：________

身份证号：________身份证号：________

电话：________电话：________

签约日期：________签约日期：________

见证人：________见证时间：________

购房合同书 篇5

简易民屋购房合同书

一、甲方：（出卖方）

身份证号码/统一社会信用代码：_________

地址：_________

乙方：（购买方）

身份证号码/统一社会信用代码：_________

地址：_________

鉴于甲方拥有在本土的一处简易民屋，并且同意出售给乙方，双方经友好协商，达成以下合同：

二、房屋基本情况

本房屋位于_________（省、市、区、街道）_________（小区或社区）的第______栋，具体的门牌号是_________。该民屋的建筑面积为_______平方米，户型为_________（如一室一厅、两室一厅等）。

三、合同价格和支付方式

1. 本房屋的出售价格为人民币_________（大写）整。

2. 乙方应在签订本合同之日起_______日内，以_______的方式支付房屋首付款人民币_________元整（大写）。

3. 乙方应在房屋产权交付之日起_______日内，以_______的方式支付房屋尾款人民币_________元整（大写）。

四、过户手续

1. 甲方应在本合同签订后_______日内，将房屋产权证书或相关权属证明材料办理过户手续，并办理房屋所有权变更手续。【www.GZ85.com 工作总结之家】

2. 房屋所有权变更手续办理完成后，甲方应将相关证件交与乙方。

3. 若因甲方原因导致过户手续延迟或未能办理，甲方应承担相应违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方的损失等。

五、房屋交付标准和时间

1. 甲方应保证房屋交付时处于与合同对应的基本情况，符合法律法规和相关建设标准的要求。

2. 甲方应在本合同签订日起_______日内，将房屋及相关附属设施的使用权移交给乙方。

3. 甲方应配合乙方办理相关交付手续，包括但不限于交付验收、房屋登记等。

六、房屋违约责任

1. 若因甲方原因导致房屋交付延迟超过_________日，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金人民币_________元整（大写），并赔偿乙方的相关损失。

2. 若因乙方原因导致房屋交付延迟超过_______日，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。

七、房屋权属保障和纠纷处理

1. 甲方保证房屋的所有权清晰且不存在争议。

2. 若因甲方原因出现房屋权属问题，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方的所有损失。

3. 若双方之间发生任何争议，双方应友好协商解决；若协商无果，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

八、其他约定事项

1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签署之日起生效。

3. 本合同中未尽事宜，双方可根据实际情况协商并签订补充合同。

甲方： 乙方：

签字：___ 签字：___

日期：___ 日期：___

购房合同书 篇6

商品房购房合同书是指购房人与开发商签订的一种合同，合同的订立为购房者和开发商之间的权益提供了法律保障。

一、买方信息

在合同的首部，应写明买方的相关信息，包括姓名、身份证号码、地址、电话等。这些信息的准确性对于双方的权益保障至关重要。

二、卖方信息

合同中还应写明卖方的相关信息，主要包括开发商的名称、住所地和联系方式等。买方在签订合同之前，应对开发商进行调查，确认其合法经营资格和信誉度，避免陷入不良开发商的欺诈陷阱。

三、房屋信息

在商品房购房合同书中，对于房屋的信息应做到详细具体，并通过文字和图表将其清晰地表达出来。包括房屋的户型、面积、朝向、装修标准等方面的信息，确保买方对房屋的了解和购买意愿。

四、交房日期和交房标准

合同中应明确规定房屋的交房日期以及交房标准。交房日期是双方共同约定的具体时间，交房标准包括房屋的完工程度、硬装标准、配套设施等。确保买方在购房后能按时、按质收房。

五、购房价格和付款方式

合同中必须明确房屋的购房价格和付款方式。购房价格应包括房屋本身的价值、配套设施的价值和其他费用等。付款方式包括首付款、中间款和尾款的具体金额、付款期限等。确保买方按合同约定按时合规付款。

六、商品房质量保证期

合同中应明确商品房的质量保证期。在房屋从交房到质量保证期满的一段时间内，买方有权对房屋进行检查和维修，并要求开发商解决因质量问题而产生的损失。质量保证期的长短通常由法律规定或双方协商。

七、违约责任

合同中应明确双方的违约责任。买方在未按合同约定履行付款义务或其他义务时，应承担违约责任；开发商在未按合同约定履行房屋质量等义务时，应承担违约责任。明确双方的违约责任，有助于避免合同纠纷和法律风险。

八、其他事项

合同中还应明确其他事项，包括合同解除、争议解决方式、附属权利和义务等。确保双方在合同履行过程中的权益和义务得到全面保障。

商品房购房合同书是购房者和开发商之间的约定和承诺，具有法律效力。购房者在签订合同时要仔细阅读条款，确保自身权益不受损害。开发商在签订合同时也要遵守法律法规，履行合同约定，确保交付合格的商品房，维护购房者的合法权益。只有双方共同遵守合同的约定，才能实现房屋的顺利购买和交付。

购房合同书 篇7

2022XX购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。XX购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022XX购房合同书正文内容

出卖人(甲方): 身份证号码:买受人(乙方): 身份证号码:甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于 市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的价款出售给乙方。(含地下室——号-----平方米)

二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。小产权购房合同范文节选!

四、本合同签订后，甲方对----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

六、违约责任

1、甲方应当于年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___四万______元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。小产权购房合同范文节选!

七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁

购房合同书 篇8

2022实用版购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。实用版购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022实用版购房合同书正文内容

出卖方(甲方)：地址：XX编码：电话：法定代表人：职务：购买方(乙方)：地址：XX编码：电话：法定代表人：职务： 根据国家有关法律的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。

第一条 乙方购买甲方坐落在 市 街 巷 号的房屋 栋间，建筑面积为 平方米。

第二条 上述房产的交易价格：

第三条 付款时间与办法：

1.

2.

第四条 甲方应于________年____月____日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条 税费分担

1.甲方承担房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的 %的交易费，承担公证费、协议公证费。

2.乙方承担房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的 %的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

第六条 违约责任

1.乙方必须按期向甲方付款，否则，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款 %的违约金。

2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款 %的`违约金。

第七条 本合同主体

1.乙方是 共 人，委托代理人 即乙方代表人。

2.甲方是 单位，代表人是 。

第八条 本合同经国家公证机关 公证处公证。

第九条 本合同发生争议的解决方式：本合同履行中发生争议，双方协商解决。协商不成时，按下列第 种方式解决：

1.向 仲裁委员会申请仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第十条 本合同一式 份。甲方产权人各执一份，乙方执一份， 房产管理局、公证处各执一份。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人