劳动承揽合同

劳动承揽合同集锦。

在这个飞速发展的时代，日常生活中我们也需要应用到合同。合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议，正式的合同都包含哪些要素？我希望我的建议能够帮助您更加全面地了解您所面临的问题。

劳动承揽合同(篇1)

劳动合同是一种特殊的合同。它的订立、变更、解除和终止对劳动合同当事人的利益影响重大。劳动承揽合同怎么写呢 以下是小编整理的劳动承揽合同，欢迎参考阅读。

劳动承揽合同范文一

一、承揽期：自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。

二、生产任务及目标：以折20孔砖为标准，全年产量2400万块。

三、承揽金的计算：按每1万块砖，装车费用为718元，以20孔为标准。品种不同的砖有不同的折算标准，9.5寸的砖按0.66折算，13孔砖按1.33折算，17孔和14孔砖按0.8折算。

四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放：

一、乙方同意自愿对承包项目承担风险，并一次性缴纳风险金，金额为陆万元整。在年底完成各生产任务后，风险金将无息返还。款项支付后，双方签订合同，方可生效。合同生效后，工人必须在20__年1月底前进场，准备工作包括制坯车间和大窑车间的开工等。正月初八之前，工人必须到厂里报到上班。

二、为规范留厂金的管理，自本通知下发之日起，全厂职工每月需向公司缴纳工资总额的10%作为留厂金。从12月开始，停止缴纳留厂金。若有员工在离厂前未能及时缴纳留厂金，公司将从其工资中扣除每天100元的费用，余额归公司所有。请各位员工按时缴纳留厂金，以便享受到该制度所带来的好处。

三、工资发放：本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册，20日前后发付。

四、借款：按合同风险金总额不超过50%，甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。

五、工伤事故管理：200元以下乙方自负，201元以上甲方负责60%，乙方负责40%。

六、为了提高降低成本，必须加强坯场管理。坯场中的油布必须及时掀盖，以确保干坯进窑。每次通知不掀盖油布的工人扣罚10元，并对未盖油布被雨淋和倒塌的废坯进行5分扣除，并由本人将其拉到废坯场。如本人未能按照规定处理，承包者需要支付清理费用，并扣除3分。除特大自然灾害因素外，总额平衡将作出一定的奖励和赔偿。

七、承揽范围：

从加入煤渣到装车出厂，整个过程包括了以下环节：加煤渣以及供土箱的操作人员；机房内所有工作人员；晾晒窑坯、放风、拉水坯；场地的管理和清理；揭盖泥坯、进窑、装窑、出窑、封门、打灰等整个生产流程；场地道路和水沟的维护和清理；清理砖场窑棚上的各类设备，包括切坯所用的油、钢丝、油布、草帘和吊带等；电瓶车的充电费用、装车费用以及劳动保护用品和返坯；电瓶车修理费等等。

八、奖罚标准：全年生产20孔2400万奖不罚，如每超100万奖励4000元。

九、装车人员的配置与装车费计算标准

1、专职装车人员不得少于12人。

2、车辆多时两车必须安排好人员加班装车，必要时停机装车。

3、砖坯进库20孔坯每万110元，远地段打高方另加每万30元(20层高)。

十、其它有关事项和各项管理要求与任务。

1、质量管理以工作要求

(1)半成品质量管理：严格做好盖草帘、放风的管理，不符合标准的坯不进入坯场，发现真空不达标立即停机检查直到正常后开机。

(2)管理成品砖生产过程中，进窑、出窑要特别注重轻拿轻放，对于装窑工作必须听从生产厂长和车间负责人的指导。根据不同的产品和内燃高低，合理通知装窑的密度，并确保火眼对准，装窑到顶时必须严格遵循边上到边，边窑中稀上紧的原则。成品红砖质量不合格会影响销售价格，因此乙方必须承担一定的经济责任，在次月的发放工资中扣除。

(3)出窑要做到轻字原则，打墩要准齐，听从负责人的安排，断砖、黑头砖、老虎砖、断砖一律不得打入墩子内，严禁缺数，打墩时必须从头打长条，不得半中央起头打墩，以上情况一旦出现从重处罚。

4)砖场各品种每个砖墩的块数：20孔砖125块，14孔砖、8.5多孔、7.5多孔多为200块，不得降低砖墩高度。

2、所有的工作安全保护用品由乙方自行承担，包括对工具设备的更换和改造。然而，由甲方负责的铁锹除外，若需要更换工作用具，则由乙方自行承担相应的费用。如果乙方无故损坏了甲方的设备、工具，那么乙方需按照市场价格进行赔偿。

3、如开机时间在晚上甲方不负责夜餐费。

4、民工房管理(1)甲方每月补贴乙方电2400度，多余部分由乙方自负，计价0.525元/度;(2)民工房前后地面沟道清理、锅炉工送茶水，烧开水、洗澡水、清理冲洗厕所都在承揽范围。乙方自行解决茶叶。

5、为确保装车工作的顺利进行，甲方规定装车人员不承担夜班费、加高费、高温费等相关费用。所有车辆均按照到达时间顺序进行装车，严禁向车主索要小费。如发现违规行为，每次罚款50元。若由于装车不及时导致车主退票，每次罚款100元。

6、严禁在厂内使用电炉、电水壶、煤炉和个人电器设备。宿舍内不得私自拉电线，盗窃厂内或农民的农作物，一经发现，每人罚款500元。任何人不得毁坏甲方财产，如有发现，按损坏物品的二倍罚款。禁止打架斗殴、赌博和破坏社会治安等行为。所有职工必须遵守公司规定并严格执行各项操作规程。如乙方老乡需要在厂区过夜，应前往厂部登记办理手续。若发现未经登记的老乡在厂区过夜，厂方有权通知派出所进行处理。

7、甲方接收外来职工时，必须进行身份证登记手续。如公安机关要求办理户口暂住证，甲方应严格执行，费用由职工自行承担。同时，甲方应加强计划生育工作，确保职工在良好的生育环境下工作。

为了维护厂区的卫生环境，禁止在厂内养鸡、养鸭。若有职工违反规定，将会被罚款200元。

8、当合同到期时，乙方有责任按照甲方要求，在来年春节前完成所有工作任务。只有在合同期相等的情况下，乙方才能够结清所有的承包风险金和培训金。

9、所有职工必须办理伤保。

10、废坯一定要拉到指定的堆放点存放，不得到处乱倒，否则按每块泥坯0.1元扣除。

十一、权力与义务

1、乙方必须严格执行和服从甲方厂纪厂规和操作规程。

2、乙方有权向甲方提出合理化意见和建议。

3、如果乙方在承包范围内的工作未能按期完成，甲方有权指出并规定期限要求其完成。如乙方仍未能完成工作，则甲方有权派人完成并由乙方承担相应费用。

4、如果乙方违反以上规定，给甲方的生产质量和经济造成损失，甲方有权采取措施进行处理，并要求乙方承担赔偿责任。甲方还有权扣押乙方所有的承包风险金和月度发生培训费作为赔偿。

5、双方必须严格执行合同，恪守承诺并履行约定事项。若任一方违反合同规定，导致对方遭受经济损失，则违约方应当承担相应的赔偿责任，赔偿金额应当等于对方所遭受的实际经济损失。

6、如遇到不可抗力等非人为造成的无法履行合同，双方不得追加赔偿。

7、总公司对本厂代理负责人一旦调整，与乙方无关。未尽事宜。

8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字(盖章)承包风险金到位全面生效。

9、签订地点：句容市白兔镇

甲方： 乙方：

二0xx年x月x日

劳动承揽合同范文二

甲方：

乙方：

为确保遂宁置信逸都仁湖花园会所的顺利进行，保障安全生产、文明施工，根据甲、乙双方所签订的劳务承揽合同将有关规定细化如下：

一、为认真贯彻安全第一，预防为主的方针，根据劳动字(20XX)87号《通知》、省府(20XX)41号文件《关于推行企业承包经营责任制加强安全管理工作的工程的规定》、市府(20XX)68号《贯彻四川省人民政府关于推行企业承包经营责任制中加强安全管理工作的规定》、建筑施工安全检查标准JGJ59-99。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理，指定安全第一，预防为主的方针和管生产必须管安全的原则，在企业负责，国家监察、行业管理、群众监督的体制下。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事，与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。（迷你句子网 Www.JZ139.cOM）

四、作为乙方，我们要严格执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工人安全技术操作规程》等相关法规，加强安全管理，确保在施工过程中没有死亡、重伤事故的发生。同时，我们要努力降低工伤事故频率，让其不超过千分之15，实现文明施工的目标，使现场达到景观化的水平。

五、乙方需结合实际情况，制定安全生产和文明施工责任制度，并提供给甲方备案。制度需考虑现场人员分工，确保施工安全和环境卫生。

六、乙方施工人员进场时，应负责对新入场人员进行入场安全教育。

七、乙方有责任定期或不定期进行安全检查，并充分接受甲方的监督和检查。同时，乙方必须严格处罚违章指挥、违规操作以及违反劳动纪律的工作人员。

八、双方必须确保特种作业人员持有有效的《特种作业安全技术操作证》才能进行作业。同时，禁止聘用未满十六周岁的童工并且不得任用患有禁忌症的人员从事相关作业。

九、乙方需根据工程项目的不同分部和分项，制定具有针对性的安全技术措施，并进行详细的安全技术交底。所有措施和交底内容均需备案并提交给甲方。

十、在发生事故时，乙方要按规定保护现场，抢救伤员，立即报告甲方，并按四不放过原则严肃处理，结案后，应将事故批复抄送甲方存查。

十一、本责任书为 遂宁置信逸都仁湖花园会所 的强制性条款，与合同同时生效。

十二、乙方所属人员不应有下列行为之一，否则，乙方负责人应按相应规定执行：

1、偷盗、赌博、嫖娼、卖淫、打架斗殴、酗酒闹事、无理取闹;

2、出售违禁物品、非法携带枪支、管制刀具;

3、违章作业、损坏公共设施;

4、违反甲方《内部治安、消防管理规定》

甲方：四川省双力*饰有限公司 乙方：崔*建 代表： 代表：

签订时间：20__年1月10日

劳动承揽合同范文三

发包人(甲方)：___________________________

承包人(乙方)：___________________________

工程名称：___________________________

施工地址：___________________________

发包人(甲方)：____________________________________

承包人(乙方)：____________________________________

根据《民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他相关的法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况。

工程概况、承包内容及方式

一、工程概况

1、 工程名称：________________________________

2、 结构类型：________________________________

3、 建筑面积：________________________________

二、承包内容及方式

1、 承包工作内容及范围：基础砼(包括放线，钢筋安装，钉板、打混凝土到成品);主体工程：

2、 承包方式：包工，施工机具由乙方提供。

三、工期

1、 开工日期：__________年__________月__________日完工日期：__________年__________月__________日

2、 增加或不可抗力因素造成的工期延误，甲方给予乙方工期顺延，乙方要会同项目经理办理延误手续，因乙方原因照成的工期延误，甲方不予工期延误。

四、合同价款

1、本合同的单价为固定价格，双方不得擅自调整。为了避免一定的风险，合同价款将不再进行调整。计算方式为按照建筑板面积计算，其中基础工程的砼价格为每立方米___________元，主体工程的计价标准为每平方米板面积__________元，斜板的计价标准也是按照每平方米板面积计算，同时还含有砌砖的费用。

2、所有造形用到铁模费用由甲方自付，

3、无包安装石窗、门，外架，碰焊。

五、 安全文明施工

1、安全施工，乙方在施工期间不得发生任何安全事故，甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的事故。

2、乙方必须给所有现场施工人员购买保险。、

六、工程质量标准、验收

1、本分包工程质量标准合格，乙方必须达到设计图纸要求和约定标准，进行施工。

2、乙方必须按照国家的质量标准按期完成全部施工项目。

3、若乙方所完成工程未达到甲方要求的质量标准或未按照图纸设计的要求进行施工，甲方有权对其进行相应的处罚。在情节严重的情况下，甲方有权拒绝结算工程款或将问题移交给相关部门解决。

七、付款方式

甲方应按进度支付每板的进度款_________，__________工程款必须在验收后付清。

八、本合同的未尽事宜，由双方协商解决。

九、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

甲方签字：_______________ 乙方签字：________________

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

劳动承揽合同(篇2)

劳动合同是一种特殊的合同。它的订立、变更、解除和终止对劳动合同当事人的利益影响重大。劳动承揽合同怎么写呢以下是华律网小编整理的劳动承揽合同，欢迎参考阅读。

劳动承揽合同范文一

一、承揽期，自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。

二、生产任务及目标，以折20孔砖为标准，全年产量2400万块。

三、承揽金的计算，按二十孔为标准包括装车718元/1万，品种砖的折算标准9.5砖0.66，十三孔砖1.33，17孔、14孔按按0.8。

四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放，

一、承揽风险金，乙方自愿一次性缴纳承包项目风险金 陆万元整，年底完成好各生产任务后返还，不计利息，交清上述款项签订合同生效。合同订后必须在2010年1月底前工人进场制坯车间大窑车间开工的准备工作，正月初八前报到厂里上班。

二、留厂金的管理，全厂职工自2010年3月起每个工人向甲方缴纳每月工资额的20%，从10月起不再缴纳，如中途离厂一律不予返还，本岗位人员在3日之内及时补上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

三、工资发放，本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册，20日前后发付。

四、借款，按合同风险金总额不超过50%，甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。

五、工伤事故管理，200元以下乙方自负，201元以上甲方负责60%，乙方负责40%。

六、严肃坯场管理界限，为了提高产量提高质量，降低成本，必须加强坯场管理(1)掀盖油布要及时，确保大窑车间有干坯进窑，如通知掀盖油布不掀不盖的每条龙子每次扣罚10元，如不盖而被雨淋和倒塌坯场的按每块扣5分，同时由本人把废坯拉到废坯场地，如本人不拉的由承包者叫他人清理，按每块3分扣除。本条除特大自然灾害因素除外，并且总额平衡作一定的奖励和赔偿。

七、承揽范围，

从供土箱起到红砖装上车为止。具体，打煤渣加煤渣、供土箱供土人，机房所有人员，晒坯、放风、拉水坯，场地管理与清理，掀盖泥坯，进窑、装窑、出窑、封门、打灰，场地道路水沟，清理砖场窑棚上龙康、烧火、包括切坯所用的油，钢丝、油布、草帘、吊带，电瓶车充电费、装车及劳动保护用品和返坯，电瓶车修理费。

八、奖罚标准，全年生产20孔2400万奖不罚，如每超100万奖励4000元。

九、装车人员的配置与装车费计算标准

1、专职装车人员不得少于12人，如少于12人而装车不及时又装不上造成开好票的车而退票的，按第5条执行。

2、车辆多时两车必须安排好人员加班装车，必要时停机装车。

3、砖坯进库20孔坯每万110元，远地段打高方另加每万30元(20层高)。

十、其它有关事项和各项管理要求与任务。

1、质量管理以工作要求

(1)半成品质量管理，严格做好盖草帘、放风的管理，不符合标准的坯不进入坯场，发现真空不达标立即停机检查直到正常后开机，严格服从甲方的管理和安排。

(2)成品砖的管理，进窑、出窑特出一个轻字，装窑要听从生产厂长和车间负责人的指导，根据不同的产品，不同的内燃高低，通知装窑的密度，火眼对准，装窑到顶，严格做到边上到边，边窑中稀上紧的原则。成品红砖质量不合格影响销售价格，乙方必须承担一定的经济责任，在次月的发放工资中扣除。

(3)出窑要做到轻字原则，打墩要准齐，听从负责人的安排，断砖、黑头砖、老虎砖、断砖一律不得打入墩子内，严禁缺数，打墩时必须从头打长条，不得半中央起头打墩，以上情况一旦出现从重处罚。

4)砖场各品种每个砖墩的块数，20孔砖125块，13孔100块10块打底，14孔砖、8.5多孔、7.5多孔多为200块，不得降低砖墩高度。

2、一切劳动保护用品由乙方自负包括改变劳动工具，设备改造，铁锹由甲方负责，改变劳动用具的由乙方自负。乙方无故损坏甲方的设备工具的，由乙方照价赔偿。

3、如开机时间在晚上甲方不负责夜餐费。

4、民工房管理(1)甲方每月补贴乙方电2400度，多余部分由乙方自负，计价0.525元/度;(2)民工房前后地面沟道清理、锅炉工送茶水，烧开水、洗澡水、清理冲洗厕所都在承揽范围。乙方自行解决茶叶。

5、甲方一律不承担装车人员的夜班费和加高费、高温费同时一切车辆做到谁到谁装，不得向车主要小费，如有发现每次罚款50元，而装车不及时而造成车主退票的每次罚100元。

6、在厂内不准烧电炉，电水壶，煤炉及电器设备，不准在宿舍内乱拉电线，不准偷拿厂内厂外财物和当地农民的农作物，如有发现每次每人罚款500元，不准损坏甲方的一切财物，如有发现按损坏物品的二倍罚款，不准打架，赌博，破坏社会治安等。每个职工必须严格执行厂规厂纪和严格执行各项操作规程。乙方老乡来过夜，必须到厂部登记手续，如发现老乡来厂过夜，不到厂部登记，厂方有权通知派出所连夜带走。

7、外来职工进入甲方必须办理身份证登记手续，如公安机关要求办理户口暂住证时必须严格执行，费用自负，同时做好计划生育工作。不准在厂内养鸡、养鸭，如有工人养鸡、养鸭罚款200元。

8、如合同到期，乙方必须按甲方要求，完成好来年春节前的各项工作任务。此段时间的工作任务以合同期相等，方可结清所有承包风险金和培训金。

9、所有职工必须办理伤保，费用个人与甲乙双方各50%如因没有身份证而不办理保险的，由乙方负责。

10、废坯一定要拉到指定的堆放点存放，不得到处乱倒，否则按每块泥坯0.1元扣除，乙方窑灰及废砖一律拉到煤渣场。

十一、权力与义务

1、乙方必须严格执行和服从甲方厂纪厂规和操作规程。

2、乙方有权向甲方提出合理化意见和建议。

3、乙方在承包范围内未完成的工作，由甲方指出后在规定期限内未完成的工作，甲方有权派人完成，所发生的费用，由乙方全部承担。

4、乙方如有违反上述条款影响甲方造成生产质量和经济损失时，甲方有权作出处理，赔偿损失，甚至扣押所有承包风险金和月度发生培训费作赔偿。

5、甲乙双方必须严格履行合同，认真执行，无论哪一方违约，使对方造成经济损失的于同等进行赔偿对方。

6、如遇到不可抗力等非人为造成的无法履行合同，双方不得追加赔偿。

7、总公司对本厂代理负责人一旦调整，与乙方无关。未尽事宜，再行商议作补充起到同等效力。

8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字(盖章)承包风险金到位全面生效。

9、签订地点，句容市白兔镇

甲方， 乙方，

二0xx年x月x日

劳动承揽合同范文二

甲方，

乙方，

为确保遂宁置信逸都仁湖花园会所的顺利进行，保障安全生产、文明施工，根据甲、乙双方所签订的劳务承揽合同将有关规定细化如下，

一、为认真贯彻安全第一，预防为主的方针，根据劳动字(1998)87号通知、省府(1989)41号文件关于推行企业承包经营责任制加强安全管理工作的工程的规定、市府(1989)68号贯彻四川省人民政府关于推行企业承包经营责任制中加强安全管理工作的规定、建筑施工安全检查标准JGJ59-99，落实建筑工程承包单位的安全生产、文明施工责任，指定本责任书。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理，指定安全第一，预防为主的方针和管生产必须管安全的原则，在企业负责，国家监察、行业管理、群众监督的体制下，实行建筑工程总承包单位具体负责管理制度。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事，与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。

四、乙方应加强安全管理，认真执行建筑施工安全检查标准、建筑安装工人安全技术操作规程和建筑施工安全检查评分标准等法规，实现无死亡、无重伤事故;工伤事故频率不超过千分之15，达到文明施工、景观化现场的目标。

五、乙方应按要求并结合现场人员分工情况，制定安全生产、文明施工责任制度，供甲方备查。

六、乙方施工人员进场时，应负责对新入场人员进行入场安全教育。

七、乙方应组织定期或不定期安全检查;同时要接受甲方的监督检查和对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律者的查处。

八、乙方的特种作业人员必须持有效的特种作业安全技术操作证方可作业，严禁使用未满十六周岁的童工，不得安排患有禁忌症的人员从事有关作业。

九、乙方承担的工程项目，必须按分部、分项工程，制定有针对性的安全技术措施及进行安全技术交底，并送甲方备案。

十、在发生事故时，乙方要按规定保护现场，抢救伤员，立即报告甲方，并按四不放过原则严肃处理，结案后，应将事故批复抄送甲方存查。

十一、本责任书为 遂宁置信逸都仁湖花园会所 的强制性条款，与合同同时生效。

十二、乙方所属人员不应有下列行为之一，否则，乙方负责人应按相应规定执行，

1、偷盗、赌博、嫖娼、卖淫、打架斗殴、酗酒闹事、无理取闹;

2、出售违禁物品、非法携带枪支、管制刀具;

3、违章作业、损坏公共设施;

4、违反甲方内部治安、消防管理规定

甲方，四川省双力*饰有限公司 乙方，崔*建 代表， 代表，

签订时间，2014年1月10日

劳动承揽合同范文三

发包人(甲方)，___________________________

承包人(乙方)，___________________________

工程名称，___________________________

施工地址，___________________________

发包人(甲方)，____________________________________

承包人(乙方)，____________________________________

根据民法典、建设工程质量管理条例及其他相关的法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就_______________________________住宅工程分承包合作事项协商一致，同意签订本合同，双方共同遵守履行。

工程概况、承包内容及方式

一、工程概况

1、 工程名称，________________________________

2、 结构类型，________________________________

3、 建筑面积，________________________________

二、承包内容及方式

1、 承包工作内容及范围，基础砼(包括放线，钢筋安装，钉板、打混凝土到成品);主体工程，框架造型和斜板、砌砖墙，甲方提供三通一平。

2、 承包方式，包工，施工机具由乙方提供。

三、工期

1、 开工日期，__________年__________月__________日完工日期，__________年__________月__________日

2、 增加或不可抗力因素造成的工期延误，甲方给予乙方工期顺延，乙方要会同项目经理办理延误手续，因乙方原因照成的工期延误，甲方不予工期延误。

四、合同价款

1、本合同单价为固定价格，任何一方不得擅自改变，在杜绝一定的风险范围合同价款不再调整，按建筑板面积计算，其中基础工程砼___________元/立方米，主体工程以板面平方__________元计标，斜板以板面平方计标含砌砖。

2、所有造形用到铁模费用由甲方自付，

3、无包安装石窗、门，外架，碰焊。

五、 安全文明施工

1、安全施工，乙方在施工期间不得发生任何安全事故，甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的事故，特别是人身伤亡事故，全部由乙方负责。

2、乙方必须给所有现场施工人员购买保险。、

六、工程质量标准、验收

1、本分包工程质量标准合格，乙方必须达到设计图纸要求和约定标准，进行施工。

2、乙方必须按照国家的质量标准按期完成全部施工项目。

3、乙方未达到质量要求、未按图纸设计要求，甲方有权加以处罚，情节严重的不予结算工程款或移交相关部门解决。

七、付款方式

甲方应按进度支付每板的进度款_________，__________工程款必须在验收后付清。

八、本合同的未尽事宜，由双方协商解决。

九、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

甲方签字，_______________ 乙方签字，________________

日期，____年____月____日 日期，____年____月____日

劳动承揽合同(篇3)

甲方：

乙方：

为了确保“明日花园小区绿化工程”的顺利进行，保障施工安全和文明施工，根据甲、乙双方签订的劳务承揽合同，特制定以下细则：

一、为了确保建筑工程的安全，我们将严格按照“安全第一，预防为主”的方针来进行管理。根据相关文件和标准，我们落实企业承包经营责任制，加强安全管理工作，确保施工过程中的安全生产和文明施工。为此，我们指定本责任书，以明确建筑工程承包单位的安全生产和文明施工责任。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理，指定安全第一，预防为主的方针和管生产必须管安全的原则，在企业负责，国家监察、行业管理、群众监督的体制下。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事，与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。

四、作为乙方，我们要严格执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工人安全技术操作规程》等相关法规，加强安全管理，确保在施工过程中没有死亡、重伤事故的发生。同时，我们要努力降低工伤事故频率，让其不超过千分之15，实现文明施工的目标，使现场达到景观化的水平。

五、乙方需结合实际情况，制定安全生产和文明施工责任制度，并提供给甲方备案。制度需考虑现场人员分工，确保施工安全和环境卫生。

六、乙方施工人员进场时，应负责对新入场人员进行入场安全教育。

七、乙方有责任定期或不定期进行安全检查，并充分接受甲方的监督和检查。同时，乙方必须严格处罚违章指挥、违规操作以及违反劳动纪律的工作人员。

八、双方必须确保特种作业人员持有有效的《特种作业安全技术操作证》才能进行作业。同时，禁止聘用未满十六周岁的童工并且不得任用患有禁忌症的人员从事相关作业。

九、乙方需根据工程项目的不同分部和分项，制定具有针对性的安全技术措施，并进行详细的安全技术交底。所有措施和交底内容均需备案并提交给甲方。

十、在发生意外时，乙方需严格遵守保护现场、救援伤员的规定，并迅速向甲方汇报。同时，遵循“四不放过”原则，认真处理事故，结案后还需将批复抄送甲方存档。

十一、本责任书为 遂宁置信逸都仁湖花园会所 的强制性条款，与合同同时生效。

十二、乙方所属人员不应有下列行为之一，否则，乙方负责人应按相应规定执行：

1、偷盗、赌博、嫖娼、卖淫、打架斗殴、酗酒闹事、无理取闹;

2、出售违禁物品、非法携带枪支、管制刀具;

3、违章作业、损坏公共设施;

4、违反甲方《内部治安、消防管理规定》

甲方：四川省双力装饰有限公司 乙方：崔坤建 代表： 代表：

签订时间：20xx年1月10日

劳动承揽合同(篇4)

一、承揽期：自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。

二、生产任务及目标：以折20孔砖为标准，全年产量2400万块。

三、承揽金的计算：按每1万块砖，装车费用为718元，以20孔为标准。品种不同的砖有不同的折算标准，9.5寸的砖按0.66折算，13孔砖按1.33折算，17孔和14孔砖按0.8折算。

四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放：

一、承揽风险金：乙方自愿一次性缴纳承包项目风险金 陆万元整，年底完成好各生产任务后返还，不计利息，交清上述款项签订合同生效。合同订后必须在20xx年1月底前工人进场制坯车间大窑车间开工的准备工作，正月初八前报到厂里上班。

二、留厂金的管理：全厂职工自20xx年3月起每个工人向甲方缴纳每月工资额的20%，从10月起不再缴纳，如中途离厂一律不予返还，本岗位人员在3日之内及时补上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

三、工资发放：本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册，20日前后发付。

四、借款：按合同风险金总额不超过50%，甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。

五、工伤事故管理：200元以下乙方自负，201元以上甲方负责60%，乙方负责40%。

六、为了提高降低成本，必须加强坯场管理。坯场中的油布必须及时掀盖，以确保干坯进窑。每次通知不掀盖油布的工人扣罚10元，并对未盖油布被雨淋和倒塌的废坯进行5分扣除，并由本人将其拉到废坯场。如本人未能按照规定处理，承包者需要支付清理费用，并扣除3分。除特大自然灾害因素外，总额平衡将作出一定的奖励和赔偿。

七、承揽范围：

从加入煤渣到装车出厂，整个过程包括了以下环节：加煤渣以及供土箱的操作人员；机房内所有工作人员；晾晒窑坯、放风、拉水坯；场地的管理和清理；揭盖泥坯、进窑、装窑、出窑、封门、打灰等整个生产流程；场地道路和水沟的维护和清理；清理砖场窑棚上的各类设备，包括切坯所用的油、钢丝、油布、草帘和吊带等；电瓶车的充电费用、装车费用以及劳动保护用品和返坯；电瓶车修理费等等。

八、奖罚标准：全年生产20孔2400万奖不罚，如每超100万奖励4000元。

九、装车人员的配置与装车费计算标准

1、专职装车人员不得少于12人。

2、车辆多时两车必须安排好人员加班装车，必要时停机装车。

3、砖坯进库20孔坯每万110元，远地段打高方另加每万30元(20层高)。

十、其它有关事项和各项管理要求与任务。

1、质量管理以工作要求

(1)半成品质量管理：严格做好盖草帘、放风的管理，不符合标准的坯不进入坯场，发现真空不达标立即停机检查直到正常后开机。

(2)管理成品砖生产过程中，进窑、出窑要特别注重轻拿轻放，对于装窑工作必须听从生产厂长和车间负责人的指导。根据不同的产品和内燃高低，合理通知装窑的密度，并确保火眼对准，装窑到顶时必须严格遵循边上到边，边窑中稀上紧的原则。成品红砖质量不合格会影响销售价格，因此乙方必须承担一定的经济责任，在次月的发放工资中扣除。

(3)出窑要做到轻字原则，打墩要准齐，听从负责人的安排，断砖、黑头砖、老虎砖、断砖一律不得打入墩子内，严禁缺数，打墩时必须从头打长条，不得半中央起头打墩，以上情况一旦出现从重处罚。

4)砖场各品种每个砖墩的块数：20孔砖125块，14孔砖、8.5多孔、7.5多孔多为200块，不得降低砖墩高度。

2、所有的工作安全保护用品由乙方自行承担，包括对工具设备的更换和改造。然而，由甲方负责的铁锹除外，若需要更换工作用具，则由乙方自行承担相应的费用。如果乙方无故损坏了甲方的设备、工具，那么乙方需按照市场价格进行赔偿。

3、如开机时间在晚上甲方不负责夜餐费。

4、民工房管理(1)甲方每月补贴乙方电2400度，多余部分由乙方自负，计价0.525元/度;(2)民工房前后地面沟道清理、锅炉工送茶水，烧开水、洗澡水、清理冲洗厕所都在承揽范围。乙方自行解决茶叶。

5、为确保装车工作的顺利进行，甲方规定装车人员不承担夜班费、加高费、高温费等相关费用。所有车辆均按照到达时间顺序进行装车，严禁向车主索要小费。如发现违规行为，每次罚款50元。若由于装车不及时导致车主退票，每次罚款100元。

6、严禁在厂内使用电炉、电水壶、煤炉和个人电器设备。宿舍内不得私自拉电线，盗窃厂内或农民的农作物，一经发现，每人罚款500元。任何人不得毁坏甲方财产，如有发现，按损坏物品的二倍罚款。禁止打架斗殴、赌博和破坏社会治安等行为。所有职工必须遵守公司规定并严格执行各项操作规程。如乙方老乡需要在厂区过夜，应前往厂部登记办理手续。若发现未经登记的老乡在厂区过夜，厂方有权通知派出所进行处理。

7、甲方接收外来职工时，必须进行身份证登记手续。如公安机关要求办理户口暂住证，甲方应严格执行，费用由职工自行承担。同时，甲方应加强计划生育工作，确保职工在良好的生育环境下工作。

为了维护厂区的卫生环境，禁止在厂内养鸡、养鸭。若有职工违反规定，将会被罚款200元。

8、当合同到期时，乙方有责任按照甲方要求，在来年春节前完成所有工作任务。只有在合同期相等的情况下，乙方才能够结清所有的承包风险金和培训金。

9、所有职工必须办理伤保。

10、废坯一定要拉到指定的堆放点存放，不得到处乱倒，否则按每块泥坯0.1元扣除。

十一、权力与义务

1、乙方必须严格执行和服从甲方厂纪厂规和操作规程。

2、乙方有权向甲方提出合理化意见和建议。

3、如果乙方在承包范围内的工作未能按期完成，甲方有权指出并规定期限要求其完成。如乙方仍未能完成工作，则甲方有权派人完成并由乙方承担相应费用。

4、如果乙方违反以上规定，给甲方的生产质量和经济造成损失，甲方有权采取措施进行处理，并要求乙方承担赔偿责任。甲方还有权扣押乙方所有的承包风险金和月度发生培训费作为赔偿。

5、双方必须严格执行合同，恪守承诺并履行约定事项。若任一方违反合同规定，导致对方遭受经济损失，则违约方应当承担相应的赔偿责任，赔偿金额应当等于对方所遭受的实际经济损失。

6、如遇到不可抗力等非人为造成的无法履行合同，双方不得追加赔偿。

7、总公司对本厂代理负责人一旦调整，与乙方无关。未尽事宜。

8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字(盖章)承包风险金到位全面生效。

9、签订地点：句容市白兔镇

甲方： 乙方：

20xx年十一月九日

JK251.com延伸阅读

承揽合同

合同的使用频率越来越高。签订好劳动合同是需要多加重视的，你是否正在寻找有关合同的模板？为您提供有关“承揽合同”的一些必要信息教师范文大全小编有准备，下面的信息仅供参考希望大家阅读！

承揽合同【篇1】

甲方：_____________

乙方：_____________

甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。

二、合同期自_____________年_______月______日至_____________年_______月______日止。

三、甲方的责任和义务：

1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有_____________,_____________

2.安装品牌、时间和数量由甲方根据市场需求和乙方安装能力在合作过程中确定。乙方承诺每日最低可安装 __________ 台，保证施工的质量和效率。

3.甲方有权对乙方的安装技术质量和服务质量进行检查和监督，确保达到双方约定的标准。

4.甲方销售的空调，在运输到用户家后，应及时通知乙方安装支架事宜（支架费用由乙方承担）。

四、乙方的责任和义务：

1.合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。

2.乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员_____规范》，以及其他相关规定。

3.乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

4.乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。

5.乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

6.乙方工人在进行安装时，必须严格遵守安全操作规程，确保人身安全。如因乙方工人操作不当导致人身伤害发生，乙方应承担全部责任。

五、费用结算(有安装卡结算)：

1.乙方需在每月5日之前向甲方报告上月的空调安装承包费用明细，并在隔月10日之前付清所有费用。甲方不允许直接与厂家结算安装费用，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂共同完成。

2.乙方向甲方上缴的安装承包费标准：(除_____________、_____________、_____________、_____________以外的乡镇)挂机_____________元/台2P柜机/台_____柜机/台5P柜机_____________元/台

3.下乡安装空调交通费按_____________元/台由甲方支付给乙方。

六、违约责任：

1.乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

2.乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起_____________元的标准向甲方支付违约金。

3.甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付_____________元/台的违约金。

七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

甲方：_____________(公章)乙方：_____________(公章)

代表人:_____________代表人：_____________

电话：_____________电话：_____________

日期：____________年_______月______日日期：____________年_______月______日

承揽合同【篇2】

甲方： ___________

乙方 ：___________

根据国家有关法律法规的规定，经甲乙双方平等协商一致，自愿签订本承揽制作合同，双方的权利、义务已进行约定，双方将共同遵守，具体条款如下：

一、承揽制作范围。

乙方是一家经济实体，以承揽制作小组的形式组织工作人员，具备丰富的专业广告制作经验和工作资质。在乙方完全胜任的前提下，甲方将全部广告制作业务交由乙方统一承揽制作。乙方应按照甲方提供的详稿和设计要求，保证按时高质量地完成制作任务，并有权收取本合同约定的制作承揽业务费用。

二、合同期限。

本次委托制作发布的合同期限为一年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同期满后，双方如需继续合作，可再行商议签订新合同。

三、承揽制作业务费结算和支付方式。

3.1乙方应当具备完成甲方所需广告制作的能力，并按照双方商定的计算标准进行结算。具体的承揽业务费用将在双方核定后确定，核定价格为万。当乙方完成制作任务后，甲方应当按照事先商定的计算标准及时支付制作费用。

3.2制作发布后，乙方负责日常维护和更新广告以及相关财物。如有损坏，乙方应及时进行重制或维修，并另行商定费用。

3.3如乙方在承揽制作过程中，出现未按时保质等事由，甲方有权按一定方式和比例扣减支付乙方的承揽制作业务费(具体方式和比例、由双方另外商定)，并且乙方应及时无条件返工，直至制作合格完毕。

3.4如在承揽维修过程中，出现不可抗力和难以预见的困难，再由双方另行协商解决。

3.5甲乙双方应按“月度”进行业务费结算，结算凭证以双方确认的相关单据为准。在结算之后，甲方应在规定时间里，清结乙方的业务费。

四、违约责任。

4.1乙方承诺保证按时、优质完成甲方交付的广告制作业务，若出现延误或质量问题，则应承担赔偿责任，并赔偿因此给甲方造成的一切经济损失。乙方无权接受未完成或不合格的制作承揽业务费用。

4.2乙方应当在约定的时间内，按照甲方要求进行广告制作，并保证成果的质量。如果乙方在制作过程中无法按时保质完成，甲方有权要求乙方进行返工，直到达到甲方的要求为止。

4.3双方应当在合同约定的期限内履行合同义务，未经对方同意不得擅自解除合同。如一方违反约定擅自解除合同，应当承担因此产生的一切损失，并向对方进行赔偿。

4.4在合同期限内，由于乙方的制作承揽能力下降、返工和不合格率提高时，甲方有权要求乙方整改，如乙方无法进行整改的。

4.5在合同期限内，如乙方提前解除本合同，应提前一个月向甲方提出书面申请，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和归还甲方的物品。乙方自愿放弃甲方应支付承揽制作业务费。

五、本协议自双方签字后，即行生效，且乙方应在制作工作中遵守相关法律法规之规定，如有违者。

六、本协议壹式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方： ___________

乙方 ：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

承揽合同【篇3】

甲方(委托方)：__________

身份证号：__________

联系电话：__________

乙方(承揽方)：__________

身份证号：__________

联系电话：__________

依照《中华人民共和国民法典》以及相关规定，就乙方承揽甲方房屋土建建筑主体事宜，甲、乙双方经平等自愿协商，签订本协议：

一、承揽事项

1.乙方按甲方要求提供服务，甲方向乙方支付报酬。

2.乙方服务内容：________________________________________________________________________。

3.乙方应自主完成相关服务，不得转委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不转委托第三人的，必须经得甲方同意。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。

二、 原材料提供方及办法

1、甲方应在合同生效之日起三个月内提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起七天内完成检验，如发现不符合要求的情况，应在收到原材料后三天内通知甲方调换或补齐。乙方不得擅自更换甲方提供的原材料，也不得偷换施工工具的零部件，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2、未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的。

三、施工要求

1.乙方应严格按规范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主体。

2.工程工期为：__________自_______年______月_______日起至______年 _______月 ________日止，按日历工期计算。

3.乙方应按照房屋建造标准保证施工质量。房屋土建建筑主体部分建造完工后。

4.质保期：__________验收后_______个月。质保期内如工程出现质量问题，乙方应当重新建造土建建筑主体部分。

二、价格与支付

1.总包干价为：__________人民币(大写)_________(￥_________元)。

甲方只需支付本条约定的全部费用，不再需支付其他任何费用，其中包括所有成本和报酬。

2.乙方施工完毕后，由甲方验收通过后按合同约定付清。

三、付款方式

1.合同价款的支付时间与条件如下：__________

首笔款：__________￥________元(合同总金额的________%)，于本合同签订后的__________个工作日内支付;

第二笔款：__________￥________元(合同总金额的________%)，于 甲方验收通过后的______个工作日内支付。

质保金：__________￥________元(合同总金额的_______________%)，于 质保期满后的__________个工作日内支付。

2.乙方指定收款账号：__________________________________。

开户行：_______________________________。

户名：_________________________________ 。

3.发票：__________甲方不要求开具发票;如需要开具发票。

四、知识产权与保密

乙方履行本协议而产生的任何形态的作品(包括但不限于文字作品、图画作品、音像资料、课件等)，其全部知识产权均归甲方所有。

五、确认与声明

1.乙方应自行安排工作时间，无需到甲方处坐班，乙方自担风险，自负盈亏，自行以符合安全规范和技术规范的方式履行合同。

2、乙方履行合同所涉及到的人工、设备、运输等费用均由乙方自行承担。

3.乙方及乙方雇佣的工人在提供承揽服务过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方自行负责，甲方对此不承担任何责任。

4.甲方与乙方之间不建立劳动关系、雇佣关系、劳务派遣关系或类似关系，不对乙方进行管理，不对乙方承担劳动法上的义务。

亦不代表双方建立劳动关系。

5、乙方确认，如乙方有所在单位，则已经获得所在单位的许可签署与履行本合同。履行本合同的过程中。

六、违约责任

1.如违反本合同规定，给对方造成经济损失的，应当向对方承担全部赔偿责任，并支付违约金相当于合同总金额的 _______ %；如对方遭受其他非经济性损失，则由违约方按照相关法律、法规或合同约定予以赔偿。

2.乙方应按照约定的时间完成工作成果。除非受到天气影响、停水停电和不可抗力因素的影响，否则乙方不得延长工程期限。如果因为甲方的原因导致工期延误，那么工期会顺延，由此造成的误工费用将由甲方承担，并以签证单为依据。如果因为乙方的原因造成工期延误，给甲方带来损失，那么乙方必须承担相应的赔偿金。同时，对于每一天的延误，乙方应当向甲方支付合同总价款的_____％作为违约金。如果延误超过______天，那么甲方有权解除本合同，并且不再支付合同尾款。

七、合同联系方式

为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：__________

甲方联系方式

邮寄地址：________________________________。

联系人：___________________________________。

电话：____________________________________ 。

电子邮箱：___________________________________。

乙方联系方式

邮寄地址：________________________________ 。

联系人：___________________________________。

电话：____________________________________ 。

电子邮箱：____________________________________ 。

对双方之间的任何合同事项，均可通过上述联系方式(包括电子邮件)发送相关通知，无论对方是否实际查阅，都被视为有效送达和告知。上述邮寄地址同时作为有效司法送达地址。

一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

八、争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的。

提交位于________________(地点)的_________________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;

依法向________________________所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、附则

1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签署之日起生效。

签署时间：_____________年 ________月 ________日

甲方(盖章)：__________

乙方(签字)：__________

承揽合同【篇4】

定作人(以下简称甲方)：_________

安装地点：_________

现住所地址：_________邮政编码：_________

身份证号码：_________联系电话：_________

承揽人(以下简称乙方)：_________

营业执照号：_________注册地址：_________

法定代表人：_________联系电话：_________

本厨房设计师：_________联系电话：_________

安装负责人：_________联系电话：_________

依据我国法律法规以及整体厨房行业标准，结合本厨房的实际情况，甲方和乙方在自愿、平等、公正、诚信的原则下达成本合同并共同遵守，以保障消费者权益。

第1条付款方式

1.1合同价款以订货系统价格作为计价依据，具体见双方签订的订购单，货款以现金或者(_________)方式支付。

1.2当甲方预约乙方整体厨房展示厅上门设计时，需要支付一定的设计定金。行业惯例为合同总价款的百分之_ _%，相当于人民币_ _ _ _元。如果由于甲方原因未能在乙方出具设计方案后进行定制，那么定金将作为乙方劳务成本和甲方信誉保证金不予退还；但是如果甲方决定定制，则设计定金将转化为货款，甲方只需支付余款即可。

1.3由于整体厨房产品属于个性化定制产品，厨房生产厂家需要根据定单进行物资采购、加工生产，因此整体厨房须付齐全款后方可定做。

1.4鉴于整体厨房产品都是根据客户的个性化需求定制的，生产过程一旦开始，货款就不能退回，所以整体厨房产品不支持退换。但是，如果乙方的厨房产品未能符合《家用厨房设备》(gb/t18884.4-_________)中6.5条的规定，并且在合同约定的90天内没有做好整改工作，或者法律明确规定需要退换货的情况下，乙方应当承担相应的责任，给予退换货服务。

第2条交货日期/安装日期

从甲方确认方案并交齐全款(或者交付总价款的_________%)且厨房装修满足尺寸测量要求、乙方下达生产定单之日起各地区最短交货周期如下(下表为各大中城市或整体厨房生产商所在城市最短交货周期。

买方需一次性付清全款，卖方开始制作的日期为____年___月___日，预计交货日期为____年___月___日。安装日期为交货后三天内。

第3条服务范围

3.1整体厨房的配置需符合甲方的要求，具体明细以乙方订货系统中的订单为准。双方需在订单上签字确认。

3.2整体厨房服务内容：乙方仅对其所经销的厨房生产厂家提供的合同内整体厨房部品提供安装服务，并负责本合同项下的售后服务保证，对甲方自购或通过其他方式获得的产品以及厨房基础工程的装饰装修不提供安装服务与售后服务保证，也不承担其质量不良所引起的连带责任。

第4条工程配合

确认设计方案(包括效果示意图、平立面图、台面图等)与现场交底后签订本合同(含订购单)、办理验收交接手续和其他事宜。

4.2建议甲方按照设计师的建议，首先进行厨房的基础工程改造。改造完成后，甲方需提供自购部品的实物和尺寸给设计师，以便设计师在图纸上确认并确定最终的设计方案，同时进行复测。在甲方交齐全款（或总价款的__%）之后，乙方将根据订单安排生产。\n为避免交叉施工对厨房造成损坏，建议在瓦工、木工作业完成后再进行整体厨房的安装。同时，建议甲方与乙方的设计师保持沟通，以确定最合适的安装时间。

4.3乙方建议甲方尽量购买乙方的整体厨房产品。如甲方确需配套其他品牌厨房部品，甲方应购买有信誉保证厂家的产品，并要求其经销(服务)商提供服务，同时索取并保存好保修证和发票等以获得售后保证;

4.4为了确保施工质量，甲方应向乙方提供必要的施工条件。乙方需按照设计方案图纸和相关标准进行施工，如需现场调整方案，应经甲方同意并由乙方承担调整费用。在安装过程中，乙方要对厨房现场设施和成品进行保护，并实施试机演示和使用讲解。最后，乙方要参加竣工验收，确保施工达到预期效果。

4.5施工安全等重要事项约定：

(1)甲方有义务向乙方提供详尽的墙体结构、水、电、气管线的位置和走向等信息，并遵从乙方在技术方面的指导建议。如果甲方未履行此义务，导致施工安全事故、返工或影响使用后果等问题，甲方应承担相应的责任。

(2)整体厨房施工前的地面应当是已经由房屋建筑开发商或者装饰公司做好防水处理的，并不会因此在使用过程中渗漏水影响临近用户生活;甲方厨房水电气管线、插座等质量与安装必须合格，并应由建筑开发商、装饰公司提供相关的服务与质量保证。

(3)乙方如违反相关安全操作规程和消防条例，在施工过程中发生安全事故或火灾，应负责赔偿一切经济损失。

第5条验收交接与保修

5.1整体厨房以双方确认的设计方案图纸及验收交接单注明的技术标准(未尽标准见《家用厨房设备》gb/t18884-_________中相关标准)为评定验收标准。

5.2所订购的货物应与产品手册相符，但手册中的照片效果仅供参考，实物可能存在一定误差。展示样品也可能与实物存在差异。甲方订购时必须依据系统订购单上注明的要求为准。如果由于技术进步需要，生产厂家对产品进行升级或更新，乙方应在交付时提供最新的升级或更新产品。

5.3在整体厨房的安装现场，我们会根据具体的工况来进行组装、拼接、障碍切割、孔洞开挖等工作。同时，我们也会进行开箱验货和提前预装等工作，以确保整个安装过程符合正常的规范要求。在进行局部调整时，我们会尽量不影响正常使用，并且不改变最基本的设计方案。这些都是我们安装整体厨房中必须遵守的标准规范。

5.4为了避免装修施工和整体厨房安装之间的纠纷，需要在整体厨房完工当天，甲方亲自到场或指派代理人与乙方一同进行验收，并办理验收交接手续。这是非常必要的步骤，以确保双方都能达成共识，避免日后出现不必要的问题。

5.5乙方对整体厨房橱柜部分保修两年(家电按照家电三包规定执行);乙方对水盆、水龙头的配套上下水配件、垃圾桶等易损件保修壹年并只承担相应责任，对本合同外的部件不提供服务与质量保证。甲方需要乙方提供合同内产品的保修服务时。

5.6针对保修期已过或非保修项目，以及销售时出现性能故障（非外观缺损）但已被乙方修复的样品或其他降价商品，乙方提供收费维修服务，按照企业内部标准进行维修，并向甲方开具发票或收据。

5.7整体厨房主要部件(台面、柜体、门板、把手、非易损功能件)自购买之日起五年内一般使用同品质材料维修(台面与门板等维修可能存在一定色差);由于产品存在更新换代与不断技术更新的可能性，超出保修期后甲方可能需要重新选择换代产品维修。

5.9下列情况属于整体厨房产品在目前技术条件下的正常偏差，不属于不合格项：

(1)人造石台面板采用树脂材料等聚合而成，因受运输及客户房间开度尺寸的影响，台面需做现场拼接。接缝处为无缝隙平滑处理。

(2)鉴于目前行业的技术水平和材料的限制，人造石台面板在使用过程中可能出现少量自然裂纹现象，裂纹后采取粘接修补的方式进行修复;因人造石台面板的特性，维修后可能存在一定色差。

(3)人造石台面板在墙面平直情况下与墙面之间应留有2-5mm以内间隙保证伸缩需要。另为安装和通风的需要，以及在墙体不平整情况下。

第6条违约责任

6.1有证据证明：由于乙方原因造成整套货物逾期交付而耽误使用的，每拖期一天，乙方按实际付款金额的2‰(千分之二)向甲方支付违约金。以上违约金为一次性补偿标准，但最高不超过该套厨房的成交价格。

6.3有证据证明：因甲方延迟提供施工条件、迟延安装不超过60天的，甲方可不承担责任。但由于甲方原因导致乙方返工或多次上门的，返工或多次上门所产生的一切费用。

6.4因甲方推迟安装致使乙方保管合同标的超过60天的，从第61天开始甲方应向乙方支付仓储保管费用等违约金。

6.5因甲方推迟安装致使乙方保管合同标的不超过2年的，乙方要保证货物的齐全完好，如发生损失，责任由乙方承担;保管期超过2年，合同标的发生产品质量问题的(结构性质量问题除外)，乙方不承担责任，只需保证货物齐全，而且产品按照保外处理。甲方推迟安装超过2年，乙方在无法通知甲方、或者甲方拒不按照合同约定履行债务的情况下，乙方有权按照《中华人民共和国_____》第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条的规定将甲方财产作留置处理。留置后所得不足以支付仓储保管费的，甲方仍需补齐。

6.6在安装过程中，乙方应当注意保护现场设施和厨房产品，防止造成任何损坏。如若不慎造成损坏，乙方应当承担修复或赔偿的责任。

6.7如果甲方需要确认订购单与待验收的厨房产品，可以选择适当的方式或直接联系乙方业务人员进行核对。如果在验收交接时或验收后有证据表明乙方出现以次充好、偷换材料等违约行为，乙方应承担相应的违约责任。除非无偿修复或更换该不合格部分的材料，乙方还应赔偿甲方该部分不合格材料付款金额的2倍作为违约金。

6.8

第7条合同纠纷解决方式

甲乙双方在履行本合同时所发生的一切争议，应友好协商解决;协商不成时提交合同履行地消费者协会调解。调解不成时可选择如下方式解决(在所选择的括号内打√，如选择_____。

※提交______________委员会_____

※依法向人民法院起诉

第8条其它约定

如果双方签订了交接单，甲方提出产品存在外观缺陷或数量误差，但无法证明是乙方的责任，那么甲方应当承担相应的责任。如果甲方能够证明是乙方造成的问题，乙方需要修复或补足，并不承担违约责任。如果乙方拒绝修复或修补，那么将承担违约责任。

双方签署（盖章）后，本协议生效。未经双方协商一致，任何涂改无效。如有必要增加约定内容，应进行补充，并保证补充条款不与法律法规相冲突。本合同一式三份，甲方保留一份，乙方保留两份。

第10条_________。

定作人(签章)：_________承揽人(签章)：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

代理人：_________代理人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

1、承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本承揽合同适用《_____》分则第十五章的规定以及其他相关法律法规的规定。

2、本合同适用于各整体厨房制造商、经销商与消费者之间就\"整体厨房\"的销售、安装、服务等事宜达成共识时所采用的文件。

3、在签订本合同前，消费者应认真阅读并充分理解合同中的各项条款。特别是对于下划线标出的条款，更应当认真理解其含义。一旦签订合同，即表示双方对合同中的条款均无异议。

4、双方当事人亲笔添加的条款具有较高的法律效力，而在合同中提前印制的条款则效力稍低。此外，补充的条款也会比提前印制的条款具有更高的效力。

如技术标准、保修承诺等。

6、本合同一式三份，当事人可以根据需要适当增加份数。

7、本合同应当使用钢笔或者黑色炭水笔填写。

8、本合同由本公司指定印刷企业印刷、发行，本公司负责解释。未经本公司授权，任何单位或个人不得擅自复制、转载、出售和传播本合同内容。

甲方 ___________

乙方 ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

承揽合同【篇5】

甲方：___________________

乙方：___________________

乙方接受甲方的委托，就公司产品设计加工事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、我们很荣幸地接到了上海汉沃展示设计有限公司的委托，为他们提供设计和制作服务。具体情况请参见我们提供的报价单和图纸。

二、经双方协商一致，甲方确认乙方所提供的产品图纸及报价单，并签署确认。乙方按照甲方确认的图纸及报价单所列明的规格要求生产产品，交付甲方验收。若甲方在验收后确认产品质量符合规格要求，则视为产品合格。如产品不符合规格要求，甲方有权拒收或退货，并要求全额退款。由此产生的所有费用将由乙方承担。

三、如果甲方在定制过程中改变了物品的数量、规格、质量或设计要求等，应该赔偿乙方因此造成的损失。除非得到乙方同意。

四、乙方负责采购和提供主材材料，而辅助材料、工艺规范以及电路方案需要由甲乙双方共同商议和确认。

五、在合约签署生效后，乙方应当在规定的时间内完成所需的产品设计和制作。甲方有权指定交货地点和收货人。

六、制作费结算方法：

甲方在设计制作开始前，须支付预付款计50%人民币___。甲方在安装结束后的七日以内应安排专门人员验收，甲方在验收合格并收到增值税发票后向乙方结清制作余款合计整_______人民币。因甲方原因在验收合格后规定的付款期限内逾期未结清费用的，甲方应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。设计制作费以（现金,

2、若甲方违反合同约定，未按时履行付款义务，其预付款将作为违约金抵扣。同时，如甲方无故拖欠余款，我司有权派遣专人催收。

3、如果乙方未能按照合同履行义务，则应按照双倍预付款的数额返还给甲方作为违约金。如果乙方延迟交货，则甲方有权拒绝支付相应的货款，并且每一天的逾期都会按照逾期交货部分货款的千分之五向甲方支付违约金。

4、合同价格包含乙方将产品运送至甲方指定交货地点，并交付给甲方指定收货人之前的所有费用（包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、_____费）及后续相关费用（包括但不限于保修、技术服务）。

七、纠纷的`处理：

甲方和乙方因合同而发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，经双方同意可向机关申请，也可以直接向人民法院起诉。本合同自年月日起有效，有效期为一年。本合同执行期间，双方均不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，应参照_____及设计加工承揽合同条例等法律执行。双方也可就未尽事宜进行协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

八、质量的保证：

乙方对已制作的产品实行质量跟踪保证。具体为――电器保质半年，其他保质一年。（注：除人为以外）本合同一式二份，甲方与乙方各执一份。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

承揽合同【篇6】

承揽方：_________地址：_______邮编：__________电话：_________法定代表人：____________职务：____________

定作方：_________地址：_______邮编：__________电话：_________法定代表人：____________职务：____________

定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品：

第二条加工成品质量要求:________________________________________________

第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

1.对于使用承揽方原材料完成的定作物，承揽方必须在合同规定下选用原材料，并允许定作方进行检验。如果承揽方隐瞒了原材料的缺陷或者使用了不符合合同规定的原材料导致定作物质量受影响，定作方有权要求承揽方重做、修理、减少价款或退货。

2.合同中应当规定原材料的消耗定额，承揽方在完成工作时需要使用这些原材料。定作方应按照合同规定的时间、数量、质量和规格提供原材料。承揽方需要对定作方提供的原材料进行及时检验，如果不符合要求，应该立即通知定作方更换或补齐。承揽方不得私自更换定作方提供的原材料，在修理物品时不能偷换零部件。

3.根据第七条规定，对于原材料等物品的交(提)日期计算，执行以下规则。

第四条技术资料，图纸提供办法：

1.在履行合同过程中，承揽方发现提供的图纸或技术要求存在不合理之处，应立即告知定作方。定作方应在规定时间内回复，并提出修改意见。若承揽方未在规定时间内得到回复，有权停止工作并及时通知定作方。因此造成的损失由定作方赔偿。

2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

3.定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。)

第五条价款或酬金：

价款或酬金，遵循国家或相关部门的规定进行执行，若无明确规定则由当事人双方协商决定。

第六条验收标准和方法：

1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

2.为了确保工程质量，承揽方应在规定的期限内完成项目，并提交必要的技术资料和质量证明。在验收之前，定作方应对成品进行检查，对于难以在短时间内发现的质量问题，双方应共同商定并在合同中规定保修期。如果在保修期内出现问题，除因定作方使用或保管不当等原因导致的质量问题需要承担责任外，承揽方有责任修复或更换。

3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条交(提)货的时间和地点：

1.合同中规定的期限是双方应当遵守的。如果任何一方需要提前或延期交(提)定作物，必须要与对方协商并达成共识，按照协议执行。

2.在确定作物交(提)定日期时，如果承揽方采用自备运输工具送交定作物，则以定作方接收的戳记日期为准；如果委托运输部门运输，则以发运定作物时承运部门签发的戳记日期为准。对于自行提取定作物的情况，承揽方必须在发出提取定作物的通知中留给定作方必要的途中时间，并以承揽方通知的提取日期为准。如果双方有其他约定，应按照约定的方式进行计算。

第八条包装要求及费用负担：_____________________________________

第九条运输办法及费用负担：_____________________________________

第十条结算方式及期限：_________________________________________

第十一条其他：

1.根据相关法规，定制方可以向承揽方支付一定数额的预付款。预付款金额应由双方共同商定。如果定制方未能履行合同，则无权要求返还预付款。如果承揽方未能履行合同，则应该以双倍数额返还预付款。

2.根据我国相关规定，当事双方商定后，定作方可向承揽方支付预付款。若承揽方未能履行合同义务，则除要承担违约责任外，还必须无条件全额返还预付款。若是定作方未能履行合同义务，则可将预付款抵作违约金或赔偿金；如有剩余，则可向承揽方请求返还。

第十二条承揽方的违约责任：

1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

2、如果承揽方交付的定制产品或完成的工作未达到合同规定的数量，但定作方仍有需求，那么定作方应要求承揽方按照合同规定的数量进行补充，如果延期补交则按照逾期交付处理。如果承揽方交付不足部分并没有被定作方所需要，定作方有权解除合同，并由承揽方承担因此而产生的损失赔偿责任。

3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

4、若未按时交付定制物品，则应向定制方支付违约金，金额为________元。如果合同中没有具体规定，则应按照中国人民银行有关延期付款的规定进行计算，根据逾期交付部分的价款总额来确定违约金的数额。如果使用酬金计算，则每逾期一天，应支付逾期交付部分酬金总额的千分之一作为违约金。未经定制方同意，提前交付定制物品将被拒收。

5、如果无法交付订制物品或无法完成工作，应支付违约金。违约金的数额为无法交付订制物品或无法完成工作部分价款总值的10%~30%不等，或者酬金总额的20%~60%不等。

6、当定制的物品由异地交付而不符合合同规定时，暂时由定制方代为保管。在这种情况下，定制方应当赔偿实际支付的保管和维护费用。

7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

8、若由于保管不当而导致委托方提供的原材料、设备、包装物及其他物品损毁或丢失，造成委托方经济损失，应该对其进行赔偿。

9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理。

第十三条定作方的违约责任：

1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

2、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_________%(10%--30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_________%(20%---60%的幅度)违约金。

3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的。

4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

5、若超过合同规定付款日期，应按照中国人民银行对延期付款的相关规定向承揽方支付违约金。对于酬金计算的情况，每逾期一天，需支付酬金总额的千分之一作为违约金。

6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

7、对于定制的物品，如果需要更改交付地点或接收单位(人)，需承担因此而产生的额外费用。

第十四条不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

第十五条纠纷的处理：

当加工承揽合同发生纠纷时，应首先由当事人双方进行协商解决；如果协商不成，任何一方均可向合同管理机关申请调解或直接向人民法院提起诉讼，以维护自身合法权益。

合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式_________份，交_________(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

定作方(盖章)：__________________承揽方(盖章)：__________________

代表人(签字)：__________________代表人(签字)：__________________

地址：___________________________地址：___________________________

电话：___________________________电话：___________________________

开户银行：___________________________开户银行：__________________

帐号：___________________________帐号：___________________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

公司承揽合同汇集

如何去借鉴优秀的合同范文模板呢？合同已经成了我们生活中最关键的一样东西了。签订合同必须经过规定的方式，才能发生法律效力，我们来一起看看我们为大家整理的“公司承揽合同”，请不要忘记把这篇文章放在您的收藏中！

公司承揽合同 篇1

甲方：乙方：

双方为了实现合作共赢，共同推动发展，满足各自利益，明确分工责任，在遵守相关法律规定的前提下，本着诚信互利原则，充分沟通协商，达成一致意见，特此签订本合同，以确保双方共同遵守：。

第一条：甲方委托乙方生产加工制作____模具。

第二条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：

1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。

（1）乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。

（2）合格模具定义：

①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；

②模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；

③模具寿命必须符合本合同第六条之规定；

2、验收方法（标准）：①按甲方的图纸和技术要求执行。②模具结构验收地点：在甲方指定地点进行。每次验收必须有双方签署的验收必须符合模具结构图纸。报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。

第三条：原材料来源

1、乙方应负责采购模具制造所需的原材料。所有材料必须符合甲方提供的技术要求，以确保产品质量的稳定性。如果乙方采用劣质原材料或者偷工减料，甲方有权单方面终止合同。

第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：

1、交货方法及验收：

并经双方确认签板后视为模具验收合格。

2、交货地点：甲方指定场所。

3、交货时间：乙方应在收到付款后尽快开始生产模具，并在约定的交货期前完成交付。若因乙方原因导致延迟交货，乙方需承担甲方因此而产生的损失（每日罚款200元）。如因甲方原因导致无法按时交货，在经过双方书面确认后，交货时间可适当顺延。

4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

第五条：本合同模具总金额为____万元。共____套模具。货款结算时间及方法：付款方式。签订合同预付%：

第六条：技术资料提供及保管：

第七条：质量异议/违约责任：

1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行售后服务。

3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。

第八条：其他：

1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的《技术秘密协议》执行。及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。履行过程中交付的文件技术资料。

2、本合同规定，如有模具项目变更，应按照双方签署的《模具委托加工制造合作意向书》中所列明的“工程变更条款”执行。

第九条：若因不可抗力的灾害或非本方所致原因，导致无法执行合同，经双方协商并由顺德经济合同鉴定机构证明，则免除民事责任。

第十条：合同生效、附件、文字。

2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。

3、双方均不得私自修改或终止合同。如有需要修改或终止，需经过双方协商并达成一致意见，方可另行制定新的协议。本合同不得转让权利。

4、本合同附件资料具有同等法律效力。

第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《_____》有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的。

第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

公司承揽合同 篇2

甲方：乙方：

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据《_____》有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条：甲方委托乙方生产加工制作____模具。

第二条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：

1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。

（1）乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。

（2）合格模具定义：

①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；

②模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；

③模具寿命必须符合本合同第六条之规定；

2、验收方法（标准）：①按甲方的图纸和技术要求执行。②模具结构验收地点：在甲方指定地点进行。每次验收必须有双方签署的验收必须符合模具结构图纸。如验收不合格。

第三条：原材料来源

1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性。

第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：

1、交货方法及验收：

本合同约定，乙方按照甲方提供的图纸和技术要求进行试模、送样，并经过双方确认签板后视为模具验收合格。此合同模具的制作过程应符合质量标准和工艺流程，确保模具的使用性能和寿命符合甲方的要求。

2、交货地点：甲方指定场所。

3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起。乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后。

4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

第五条：本合同模具总金额为____万元。共____套模具。货款结算时间及方法：付款方式。签订合同预付%：

第六条：技术资料提供及保管：

第七条：质量异议/违约责任：

1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为接受甲方的处理意见。

3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。

第八条：其他：

1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的《技术秘密协议》执行。及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。履行过程中交付的文件技术资料。

2、本合同约定模具项目的变更按双方签署的《模具委托加工制造合作意向书》中“工程变更条款”执行。

第九条：双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由顺德经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。

第十条：合同生效、附件、文字。

2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。

4、本合同附件资料具有同等法律效力。

第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《_____》有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的。

第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

公司承揽合同 篇3

合同编号：

订立合同双方：

定作人：（以下简称甲方）

定作人法定代表（负责）人：

签约人：

定作人承办单位：

联络人：

联系电话：

定作人机构地址：

传真电话：

承揽方：（以下简称乙方）

承揽方法定代表（负责）人：

签约人：

承揽方营业执照：

施工资质：

承揽方施工项目经理：

手机：

承揽方机构地址：

传真电话：

银行开户许可证：

开户行：

帐户：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，经过甲、乙双方协商，就加工承揽以下工程，明确了双方的权利、义务及经济责任。为了保证甲方邮政生产楼的装饰工程能够顺利竣工，加强双方间的相互配合，现达成以下合同条款：

第一条标的

本合同甲方委托乙方制做的GRS装饰件及安装工程标的额约为：______元。

第二条制作GRC装饰件规格、单价（单价款单位：平方米/人民币元）

序号：

GRC装饰件名称：

规格数量：

单价：

合计：

注：本店供应的GRC装饰件，每平方米的固定结算价已经包括了包工、包料、以及所有税费。最终的总平方米数和合同金额则以交工后的实际测量为准。我们保证价格公正透明，让您放心使用。

第三条工程概况及承包范围

1、工程名称：邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场

3、承包范围：GRC装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷；

4、承包方式：包工包料（GRC装饰材料厂商：______）；

5、工程造价：本工程总造价按乙方于______年______月______日上午参加______组织的工程招标会上中标单价。

第四条工程期限与保障责任

1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计______天；

2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延；

3、由于现场停水、停电、运输进场障碍或其他不可抗拒因素，导致工期顺延，乙方不承担责任。

第五条甲方责任

1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房；

2、提供施工用双排脚手架；

3、负责施工现场各施工单位间的协调工作；

4、严格监督施工质量，组织工程验收。

第六条乙方责任

1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等；

2、认真组织施工，严格按《GRC外装饰工程施工验收标准》施工。

3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任；

4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作；

5、若乙方在工程质量上未能达到合同要求，则须对其进行无偿修理或返工，并承担由此造成的任何损失。

第七条工程付款及结算方式

1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减。

2、乙方带料进场开始施工15日内，甲方拨付工程总价50%的工程款；

3、乙方安装完成，验收报告签字之日起15日内，再拨付工程总价45%；

4、工程建设总价的5%作为质保金，质保期限为两年。如果工程在一年后没有发现任何质量问题，那么质保金将于支付日期的年月日一次性付清。

第八条施工及竣工验收

1、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果；

2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。

3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时。

第九条乙方服务承诺

1、乙方承诺为甲方制作的GRC装饰件保修两年，使用寿命不少于50年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换GRC装饰件，两年内免费维修。

2、乙方承诺对本单位安装的GRC装饰件工程，进行终身维护；

3、因甲方原因造成的GRC装饰件损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。

第十条双方违约责任

1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除‰违约金。

2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外。

3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除元违约金。

4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日元在甲方支付工程款时加罚违约金。

第十一条纠纷的\'处理

当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。

①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；

②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第十二条附则

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款。

甲方：

乙方：

签约人：

签约人：

签约地点：

签约日期：______年______月______日

公司承揽合同 篇4

房主人（甲方）：

承建人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的相关规定，为确保乙方在承接甲方私人住宅主体工程中的权利和义务，结合本工程具体情况，经过双方平等协商同意，特此签订本合同。甲、乙双方应共同遵守。

一、建筑项目：私人住宅主体项目。

二、建筑面积：按实际板面计算。

三、本工程按照甲方提供的设计图纸进行施工，但在结构形式上进行了调整，采用了砖木结构。其中卧室板面钢筋间距为1616，客厅为1416，均为双层双向，打板时每平方米需用一袋425水泥，并做砖粉墙。每使用二车（施工车）加一袋325水泥，地梁采用300*400.4根16锣纹钢。打板厚度分别为第一、二层120mm，第三层80mm，然后再进行琉璃瓦铺设。

四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合金窗改为普通平开窗。

五、按梯扶手做成红榉木的圆形木扶手。

六、每平方米的单价为540.00元人民币大写伍佰肆拾元整，根据实际的板面积计算。如果您想购买整栋建筑物，需要再加上三万元人民币大写叁万伍仟陆佰元。

七、工期在20_________年9月30日前完工。

八、室内只是粉墙，楼梯板一到三层，安装电线，开关插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必须遵守相关安全施工规范和技术要求，并严格执行安全防护措施，确保施工过程中不发生任何事故。若因乙方原因造成事故，甲方不承担任何责任。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，自签字之日起生效。

甲方签字：

身份证号码：

联系电话：

乙方签字：

身份证号码：

联系电话：

____年___月___日

公司承揽合同 篇5

甲方(定作方)：

法定代表人：

住所：

联系电话：

传真：

统一社会信用代码：

乙方(承揽方)：

法定代表人：

住所：

联系电话：

传真：

统一社会信用代码：

经甲乙双方友好协商，依据我国《中华人民共和国民法典》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关 等小商品事宜约定如下：

未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

一、采购产品情况

1、品名 ，规格 ，数量 ，单价 ;

2、品名 ，规格 ，数量 ，单价 ;

3、品名 ，规格 ，数量 ，单价 ;

二、样品约定时间

自本合同生效之日起 个工作日内，乙方负责按甲方要求制作

样品，经甲方确认后的样品将作为乙方最终交货的标准。

三、交货时间、地点及运费

合同生效时甲方应当支付 %预付款到乙方账户，确认本协议第一条中各品名的尺码数量后 天内交货(具体数量由双方以书面传真或者电子邮件方式确认)，运费由 承担。

逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的。

四、质量要求及技术标准

按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标按国家或行业标准。

五、验收方法、标准和期限

以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应在收到货物后 个工作日内以书面形式通知乙方;经乙方核实后，若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货。

不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(10%--30%幅度)或酬金总额的_____%(20%--60%幅度)违约金。

六、包装要求及费用负担

乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。

七、结算方式和期限

合同生效且收到乙方发票后 日内甲方支付总价款 %作为预付款，计人民币 元整(小写￥ )，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：

实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外。

收款人：

开户行：

账号：

最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起 日内，甲方一次性支付其余货款。

未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的。

八、违约责任

1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同另一方有权要求违约一方支付合同总金额的 %作为违约金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。

3、若乙方提交的样品和甲方定作的 小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。

九、合同争议的解决方式

本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决;协调或者调解不成的，双方当事人同意向 人民法院起诉。

擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理。

十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

中途废止合同，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%--30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

公司承揽合同 篇6

承 揽 方：____________________________________

法定代表人：____________ 职务：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 加工成品

第二条 加工成品质量要求

第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，应立即通知定作方调换或补齐。

超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

第四条 技术资料、图纸提供办法

1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第五条 价款或酬金

价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

第六条 验收标准和方法

1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。

条　纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

承揽方：日期：

定作方：日期：

公司承揽合同 篇7

委托单位（甲方）：

承揽单位（乙方）：

为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意。

一、工程概况

1、工程名称：__________________________________。

2、工程地点：__________________________________ 。

3、承包范围：参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；

（3）承包人包工、发包人包料。

5、施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：

（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元。

6、施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份。

7、甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计________元整，大写金额：________圆整（附报价清单）。

二、施工时间

工程期限________日，时间自________起至________日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。

三、甲方工作

1、开工前_______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工。

3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

四、乙方工作

1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

5、若在施工过程中需要甲方确认的相关事项（例如材料进场、隐蔽工程验收、竣工验收等），应及时通知甲方并提供必要的准备时间。

6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁。

7、工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

五、验收和标准

1、按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。

2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

六、工程款付款方式如下：

付款时间：

付款百分比：

金额：

七、违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）。

八、质保期

乙方承诺装修质保期六个月，质保期间出现装修质量问题，乙方负责维修。

九、其他：

1、本合同一式________份。

2、本合同自双方代表签、盖后生效，需办理鉴（公）证的，自办理鉴（公）证之日起生效，工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

3、

4、双方因履行合同发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。

委托方（甲方）：________________

代表人：________________

签约日期：________________

承揽单位（乙方）：________________

代表人：________________

签约日期：________________

定做承揽合同九篇

在我们生活水平不断提高的同时，没有合同，交易往来会没有保障，而，你是否会对不知道怎么写合同而焦虑？教师范文大全编辑为大家找到了一篇网络上优秀的“定做承揽合同”文章，希望您能在本网页中发现您所需要的全部信息和启示！

定做承揽合同 篇1

定作方：__________________________(以下简称甲方)

承揽方：__________________________(以下简称乙方)

单位定做加工服务承揽合同书（通用3篇）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作。

风险告知：本合同中明确约定了由承揽方单位定做加工服务。在这里需要注意的是合同订立之前应确定承揽方必须具备履约能力和条件，并针对是否允许承揽方将部分或全部工作内容转移或有第三方协助进行讨论。通常情况下，根据《民法典》的规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人也可以解除合同!定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的。

一、 工程概况：

_________________项目位于_______________，工程建筑面积：________________平方米，结构封顶日期_______年____月____日。

二、 加工事宜：

依照《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确双方权力义务，经甲、乙双方共同协商，就乙方对甲方承施的________________工程项目结构中的钢筋部分进行成型加工(含机械连接接头)、配送事宜达成一致，同意订立本合同。

本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁。

上述条款列明了定做方对加工产品的质量、数量、规格、材料等的要求，经双方约定无异议之后拟定本合同并签字承诺。在定作方必须明确提出定作物的品名、数量、质量及其他特殊要求后，承揽方不得擅自改变。

（承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2.承揽人对于承揽的工作，如果定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3.定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。）

三、 重量结算依据：

根据甲方提供的本工程成型钢筋配筋单，经乙方进行理论重量计算，作为本合同重量结算依据。结算重量单位为吨，重量数值经四舍五入保留小数点后三位。

（按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2.定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作人使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽人负责修复或退换。

四、 甲方工作：

1、 合同签订时甲方提供授权经办人签字字体样本作为本合同附件，并明确其授权范围。

2、 合同签订时，甲方应以书面的形式对乙方进行技术交底。交底资料中应详细说明所承揽项目流水作业段划分平面布置图，计划施工进度(月度计划及结构封顶时间排序计划)。

（交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议；并按协议执行。2.交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的，以定作人接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准，自提定作物的，以承揽人通知的提取日期为准，但承揽人在发出提取定作物的通知，必须留给定作人以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）

3、 甲方应于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型钢筋的配筋单(特殊情况补充时须提前3日，数量不得超过30吨)，配筋单上的目录应注明起止编号、使用部位，且每张配筋单上须有甲方授权经办人签字。

（如：根据国家有关规定，定作人可向承揽人交付定金，定金数额由双方协商确定。定作人不履行合同的，无权请求返还定金，承揽人不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作人可向承揽人给付预付款。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还，等等。）

4、 成型钢筋加工制作过程中，甲方有权随时到乙方加工现场就加工质量进行抽检工作，乙方有义务积极配合。

应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%或酬金总额的_________%违约金。

5、 如甲方工程工期延误，仍按照本合同执行。

6、 成型钢筋出库前，甲方应指定专人进行清料工作，待甲方清料人员对成型钢筋数量确认签字后乙方方可发货(签字人签字样本附后)。

实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外。

7、 成型钢筋每车装车数量不得小于10吨。

五、 乙方工作：

1、 合同签订时，乙方应积极组织资源，确保甲方工程项目施工进度。

2、 乙方接到甲方提供的成型钢筋配筋单时，应认真校对，如规格、数量、图示尺寸、标注无法正确识别时，甲方授权委托人应在12小时内书面确认，否则免除乙方的供货责任。

未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的。

3、 乙方所使用的钢筋机械连接工艺为剥肋滚压直螺纹。

4、 乙方所配送的成型钢筋必须提供原材料出厂质量证明合格证书。

5、 乙方制作的成型钢筋应符合甲方配筋单的要求，并在产品上以标牌的形式标注成型钢筋使用部位的编号、尺寸、几何图形、数量，每一编号的钢筋提供一张标牌，固定在钢筋打捆处。

未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同。

6、 乙方有责任协助甲方人员在乙方加工现场对成型钢筋进行清料及装车工作，并按甲方的要求运至施工现场。

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施。

六、 设计变更：

1、施工过程中如出现不可预见及设计变更，甲方应以书形式及时向乙方提供补充配筋单，并标注“急配”字样及需用时间(供应时间甲、乙双方协商确定)，如需增加费用以甲、乙双方协商为准。

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。

2、设计变更及修改过程中，乙方已投入加工生产部分按合同规定价格结算，如出现以大改小损耗部分及所需增加人工费用部分由甲方承担。

本合同自双方签定之日起生效，合同履行完毕即失效。在合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。如一方提出修改或停止执行，必须经双方协商一致，方能生效，否则应承担违约责任。

七、 产品质量要求：

1、 乙方使用的原材料必须符合：《低碳钢热轧圆盘条》gb701-20XX;《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》gb13013-20XX;《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》gb1499-20XX的规定。

用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验，承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时。

2、 产品质量检验应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑结构长城杯工程质量评审标准》dbj/t01-69-20xx的规定。

用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额，定作方应按合同规定的时间。质量，规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验。不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。

3、 直螺纹连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》jgj107-96、《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》q/jy16-20xx中的规定。

承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作。

八、钢筋原材复试及资料：

1、钢筋原材料在投入使用前，乙方负责原材料的取样及送检工作，委托检验的机构必须是经北京市建委审核合格具有见证试验资质的检测中心。

定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。

2、根据《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》，甲方及监理单位进行见证取样时应持正式书面通知，乙方应积极配合取样工作，其检测机构及费用由甲方负责。

交(提)定作物期限应当按照合同规定履行，任何一方要求提前或延期交(提)定作物。

3、根据《建筑工程资料管理规程》dbj01-51-20xx规定，乙方在成型钢筋配送至施工现场后，提供《半成品出厂合格证》表式c4-5附钢筋原材料出厂材料质量证明书及产品铭牌、原材料复试检验报告。

交(提)定作物日期的计算，承揽方自备运输工具送交定作物的：以定作方接收的戳记日期为准，委托运输部门运输的;以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中。

九、合同价款及付款方式：

1、 合同价款：

(1) 本合同成型钢筋的结算单价为人民币_______________元/吨(钢筋不分品种、规格均为本单价)。

　根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

(2) 三级螺纹钢的结算价格在本合同结算单价基础上加____________元/吨。

(3) 钢筋机械连接头 元/单头(钢筋不分品种、规格加工套丝，并戴好保护帽)，按照配筋单图示数量进行签收。

根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的。

(4) 钢筋原材料复试费用按照《半成品出厂合格证》实际标注数量进行签收。

(5) 合同执行过程中如钢厂价格调整，其结算价格以首钢现货市场、北京市京首贸易服务有限责任公司、北京市恒物金属材料有限公司其中之一公布的调价政策通知作为价格调整的依据，由乙方以书面形式送达甲方。

，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

(6) 本合同成型钢筋总量为____________吨，总价款(人民币)：_______元，(大写：_____________________)。总价中不包括原材料复试及机械连接接头费用。

(7) 验货地点：__________________________

承揽方应该在在双方约定的交货时间之前将加工品于约定地点进行验货、交付。在承揽方完成工作或交付工作成果以前，应当对一切风险承担责任。承揽方在履行合同期间，对定作方的材料、定作物具有占有、管理的责任，不仅对完成工作成果的质量、数量、期限负有全部责任，而且对由于不可抗力原因造成标的物毁损或灭失的风险。

，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

2、 付款方式：

(1) 本合同结算期为上月26日至本月25日。甲方在送达本月成型钢筋加工配筋单时，同时将货款支票一并送达(乙方预收当月货款80%，余款20%月末前结清)，乙方经配筋单录入生成系统确认数量后划转。

未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用，定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的。承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

(2) 钢筋机械连接接头加工费用随成型钢筋货款同时划转。

(3) 原材料复试费用依据《半成品出厂合格证》中确认数量经甲方签认，在月末前结清。

(4) 本合同总价款如发生变化，超出部分甲方应按配筋单数量以现款形式预付给乙方。

十、违约责任：

1、 乙方没有按照本合同规定的质量、规格、数量等提供产品，甲方有权退货，乙方应承担所发生的全部装卸及运输费用。

逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元，(合同中无具体规定的;应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的。

2、 合同执行过程中，如遇钢厂市场价格调整，根据合同第九章(5)条，甲方接到乙方调整价格依据24小时内未能书面确认或签订补充协议，乙方有权停止继续供货。

3、 甲方如未能按合同规定要求将配筋单及货款同时送达，乙方有权拒绝接受配筋单及加工任务。

4、 由于甲方清料人员不能及时清料，致使配送工作无法正常进行，所造成的工期延误，责任由甲方承担，同时工期顺延。

实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外。

5、 甲方如未能按合同规定时间付款，逾期乙方有权停止继续供货，并向甲方按每延期一日收取至货物发出之日起计算每天3元/吨违约金。

未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的。

6、 乙方未能在甲方计划工期内将成型钢筋送至施工现场，甲方应按当日该批送达数量以50元/吨扣除乙方应承担的违约责任。

擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失，如定作方要求重作或重新修理。

十一、争议：

本合同在执行过程中发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。如协商未果，双方一致同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。

中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%--30%幅度)的违约金，不属承揽方提供原材料的;

十二、其它：

1、 本合同签订时，甲、乙双方需相互提供企业法人营业执照复印件、企业法人代码复印件、资质证书复印件、法人授权委托书原件、工程项目施工合同原件等相关法律文件，并注明相关文件的授权使用范围。

未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失，承揽方不要求解除合同的;

2、 如遇人力不可抗力因素(民法153条规定)致使合同无法正常履行时，双方应另行协商。

3、 合同附件为本合同有效文件组成部分。

十三、本合同一式肆份，即正本、副本各两份，甲、乙双方各执正本、副本壹份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲、乙双方盖章并经合法授权人签字后生效。

十五、本合同未尽事宜，执行《中华人民共和国民法典》的有关规定。

本合同变更条款及内容(销售部门填写)：

甲方(盖章)：________________

乙方(盖章)：_________________

法定代表人：________________

法定代表人：_________________

委托代理人：________________

委托代理人：_________________

联系电话：__________________

联系电话：___________________

公司地址：____________________

公司地址：_____________________

签订日期：_____________________

签订日期：_______________________

签订地点：_____________________

定做承揽合同 篇2

  定作人(以下简称甲方)：_________

  安装地点：_________

  现住所地址：_________邮政编码：_________

  身份证号码：_________联系电话：_________

  承揽人(以下简称乙方)：_________

  营业执照号：_________注册地址：_________

  法定代表人：_________联系电话：_________

  本厨房设计师：_________联系电话：_________

  安装负责人：_________联系电话：_________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律法规的规定，结合整体厨房企业标准和本厨房的具体情况，甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，达成本合同并共同遵守。

  第1条 付款方式

  1.本合同的交易价格以双方签署的订购单中订货系统上的价格为计价依据，具体金额详见订购单。货款可采用现金支付或者（__）方式支付。

  1.当甲方希望乙方在整体厨房展示厅提供上门设计服务时，需要支付一定的设计定金作为预约费用。根据行业惯例，设计定金金额应该为合同总价款的_______%（人民币_________元）。如果乙方成功提供了设计方案，但由于甲方个人原因而未能决定订购，则该定金将作为乙方的劳务成本和甲方信誉保证金，并不予退还。如果甲方最终选择订购，那么该设计定金将被转化为货款，甲方只需支付尚未结算的余款即可。

  1.由于整体厨房产品的特殊性，每个厨房都需要根据客户的需求进行个性化定制，这就需要厨房生产厂家按照订单要求进行物资采购和加工生产。因此，为了保证生产进度和质量，乙方需在确认订单后付齐全款，并开具发票给甲方。

  1.因为整体厨房是根据客户的个性化需求进行定制的产品，所以一旦确认订单并付款后，货款不予退还，并且整体厨房产品不可更换。但是根据《家用厨房设备》(GB/T 18884.4)规定第6.5条，如果判定厨房产品不符合标准，并且在合同约定的90天内乙方没有进行整改，或者在法律规定应该退换货的情况下，乙方应该给予退换货服务。

  第2条 交货日期/安装日期

  交货日期：整体厨房属于定制产品，精细化制造与诸多服务环节需要较长周期;而且整体厨房安装应是家庭装修的最后环节之一。在乙方所在地区范围内，乙方免费为甲方运输合同内产品(除折价样品和乔迁外)。

  从甲方确认方案并交齐全款(或者交付总价款的_________%)且厨房装修满足尺寸测量要求、乙方下达生产定单之日起各地区最短交货周期如下(下表为各大中城市或整体厨房生产商所在城市最短交货周期。

  双方达成一致，甲方应及时支付全款。乙方确认收到全款后，将于____年____月____日开始生产，并计划于____年____月____日完成生产并交货。交货后三日内，乙方将安排安装服务。

  第3条 服务范围

  3.1 整体厨房配置要求：甲方定做的整体厨房配置明细以乙方订货系统输出的定单明细为准，甲乙双方签字确认。

  3.2 整体厨房服务内容：乙方仅对其所经销的厨房生产厂家提供的合同内整体厨房部品提供安装服务，并负责本合同项下的售后服务保证，对甲方自购或通过其他方式获得的产品以及厨房基础工程的装饰装修不提供安装服务与售后服务保证，也不承担其质量不良所引起的连带责任。

  双方就上述安装与售后服务达成以下协议：_________。

  因受专业限制，在设计安装前，乙方设计师仅提出厨房基础工程改造的建议，甲方需自行请专业公司、专业人员将需改造的厨房基础工程等工作完成，以满足整体厨房的安装需要。此类工作包括但不限于：厨房基础工程(包括厨房墙地面砖铺贴、吊顶门窗安装、水表与角阀及建筑上水管线安装、下水管线安装、插座安装、煤气设备与管线安装、烟道口开挖等)、煤气软管与卡子的提供与安装(甲方应请煤气公司调试开通气源)、烟道防雨罩的提供与安装、其他甲方自购的部品安装(乙方可依据甲方提供的开孔孔模板免费开挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

  第4条 工程配合

  确认设计方案(包括效果示意图、平立面图、台面图等)与现场交底后签订本合同(含订购单)、办理验收交接手续和其他事宜。

  4.2. 乙方建议，在装修前甲方应与设计师沟通，确定厨房基础工程改造的规范和设计方案。甲方需要提供自购部品实物及尺寸予以确认并最终确定设计方案。在甲方交齐全款(或者交付总价款的__%)后，乙方将按照订单安排生产。为避免交叉施工对厨房造成损坏，乙方建议在瓦工、木工作业完成后再进行整体厨房安装。甲方可随时与乙方设计师沟通，以确定合适的安装时间。

  4.建议甲方优先选择购买乙方提供的整体厨房产品。如果甲方需要搭配其他品牌的厨房部品，应该选择有信誉保证的厂家，并要求其经销商提供售后服务。同时，甲方需要保存好保修证和发票等文件以获得售后保障。如因该部分产品质量不良或安装不当导致后果，与乙方无关。

  4.4 施工过程中甲方需给乙方提供必要的施工条件。乙方按照设计方案图纸与相关标准进行施工(如由于乙方原因需要现场调整方案的，经甲方同意后调整并由乙方承担调整费用)，乙方安装过程中负责对厨房现场设施和厨房成品进行保护，现场进行试机演示和使用讲解，参加竣工验收。

  4.5 施工安全等重要事项约定：

  (1)甲方应当向乙方提供隐蔽式水、电、气线路的具体位置、走向和墙体材料等相关信息，并接受乙方的技术性指导和建议。在未履行该义务的情况下，若出现施工安全责任事故、返工或安装后影响使用等问题，责任应由甲方承担。

  (2)在开始整体厨房施工之前，甲方需确保地面已经完成防水处理，以免在使用过程中渗漏水影响周围用户的生活。同时，甲方还应确保厨房的水电气管线、插座等零部件质量与安装是合格的，并由建筑开发商或装饰公司提供相关的服务和质量保证。乙方不会承担以上零部件质量不良或安装不当所造成的一切后果和连带责任。

  (3)因乙方在施工过程中违反相关安全操作规程、消防条例等，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第5条 验收交接与保修

  5.验收整体厨房的标准是根据双方确认的设计方案图纸和验收交接单所注明的技术标准来评定的。如有未列明的标准，可参考《家用厨房设备》GB/T18884中相关的标准。

  5.2 订购单所载明的货物与产品手册相对应时，手册中的产品外观特征为照片效果，与实物存在一定误差，展示样品与实物存在一定误差;甲方订购产品特性以签订的系统订购单所注明的要求为准，如生产厂家为了技术进步需要，需要对产品进行升级或更新，乙方应在交付时给甲方提供升级或更新产品。

  5.3 整体厨房在安装现场根据具体工况组装、拼接、障碍切割、孔洞开挖、不影响正常使用和不改变最基本的设计方案的局部调整等工作以及安装前开箱验货、提前预装等，属于正常的安装规范。

  5.4 由于整体厨房安装往往与装修施工交叉在一起，为了避免扯皮现象发生。

  5.5 乙方对整体厨房橱柜部分保修两年(家电按照家电三包规定执行);乙方对水盆、水龙头的配套上下水配件、垃圾桶等易损件保修壹年并只承担相应责任，对本合同外的部件不提供服务与质量保证。甲方需要乙方提供合同内产品的保修服务时，需要提供保修证、有效发票与合同(包括订购单与验收交接单等)，否则乙方按照保外收费处理。

  5.6 对于超出保修期或非保修项目，以及乙方在销售时性能故障(非外观缺损)已维修到位的样品或其他折价品，乙方提供收费维修服务。

  5.7 整体厨房主要部件(台面、柜体、门板、把手、非易损功能件)自购买之日起五年内一般使用同品质材料维修(台面与门板等维修可能存在一定色差);由于产品存在更新换代与不断技术更新的可能性，超出保修期后甲方可能需要重新选择换代产品维修。对于有安全使用要求的产品(如电器、经常开关的水龙头及上水角阀等)乙方建议甲方在超过产品折旧(寿命)期时要予以更换，以确保使用安全。

  详细的产品使用保养注意事项与保修政策见乙方提供的说明书与保修证及乙方公开的最新书面文件。

  5.9 下列情况属于整体厨房产品在目前技术条件下的正常偏差，不属于不合格项：

  (1)人造石台面板采用树脂材料等聚合而成，因受运输及客户房间开度尺寸的影响，台面需做现场拼接。接缝处为无缝隙平滑处理，因树脂材料的颜色变化等原因会有可见痕迹。

  (2)鉴于当前人造石台面板的通用技术水平和材料限制，在使用过程中可能会出现自然裂纹现象，需要采用粘接修补来解决。由于人造石台面板的特性，维修后可能会产生一定的色差。

  (3)人造石台面板在墙面平直情况下与墙面之间应留有2-5mm以内间隙保证伸缩需要。另为安装和通风的需要，以及在墙体不平整情况下。

  (4)其他正常的使用误差请参考说明书及乙方公开的最新书面文件。

  第6条 违约责任

  6.若由乙方原因导致整套货物逾期交付，影响甲方使用，应向甲方支付违约金。违约金的计算标准为每拖延一天，按照实际付款金额的千分之二向甲方支付。这是一次性补偿标准，但最高不超过该套厨房的成交价格。

  6.2 有证据证明：由于乙方原因造成部分货物逾期交付而耽误使用的，乙方按所缺货物付款金额的2‰(千分之二)向甲方支付违约金。以上违约金为一次性补偿标准，但最高不超过所缺货物的成交价格。耽误使用是指无法进行洗涤、烹饪等基本炊事操作导致无法进行基本的用餐活动的情况，此类情况乙方按照上述标准向甲方进行一次性补偿。部分货物逾期交付但不影响基本用餐活动的、以及交接后可能出现的.故障维修乙方只需按照规定修复即可。

  6.3 有证据证明：因甲方延迟提供施工条件、迟延安装不超过60天的，甲方可不承担责任。但由于甲方原因导致乙方返工或多次上门的，返工或多次上门所产生的一切费用。

  6.4 因甲方推迟安装致使乙方保管合同标的超过60天的，从第61天开始甲方应向乙方支付仓储保管费用等违约金，但每天的违约金标准最高不超过货款总额的1‰(千分之一)。

  6.5 因甲方推迟安装致使乙方保管合同标的不超过2年的，乙方要保证货物的齐全完好，如发生损失，责任由乙方承担;保管期超过2年，合同标的发生产品质量问题的(结构性质量问题除外)，乙方不承担责任，只需保证货物齐全，甲方推迟安装超过2年，乙方在无法通知甲方、或者甲方拒不按照合同约定履行债务的情况下。

  6.6 安装过程中乙方应妥善保护现场设施和厨房产品，如造成损毁，应据实承担修复或赔偿责任。

  6.7 甲方可通过合适途径或者直接向乙方业务人员核对订购单与待验收厨房产品，如在验收交接时或在验收后有证据证明乙方有以次充好、偷换材料等违约行为，乙方应承担违约责任，除无偿修复好或更换该部分不合格材料外，并应赔偿甲方该部分不合格材料付款金额的2倍作为违约金。

  6.当一方声称对另一方拥有某项权利时，必须出具有效证据并且该权利主张必须符合本合同约定。如果本合同没有相应约定，将按照相关法律法规进行处理。

  第7条 合同纠纷解决方式

  当甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应本着友好协商的原则进行解决。如果经协商仍未达成一致意见，可以向合同履行地的消费者协会申请调解。如果调解未能成功，甲乙双方可选择以下方式解决争议（在所选择的括号内打勾选符号，如选择仲裁，则需注明具体的仲裁委员会名称）：。

  ※提交_________仲裁委员会仲裁

  ※依法向人民法院起诉

  第8条 其它约定

  双方签订交接单后甲方提出产品有外观缺陷或数量误差的，乙方不负违约责任。甲方无法证明是乙方责任的由甲方承担责任;甲方能够证明是乙方责任的由乙方修复或补足，乙方不负违约责任。乙方拒绝修复或修补的，应当承担违约责任。

  第9条 合同经双方签字(盖章)后生效，合同中的涂改部分无效;如确需增加约定的可以补充约定，补充条款不得与法律法规明令禁止的规定相冲突。

  第10条 _________。

  定作人(签章)：_________ 承揽人(签章)：_________

  法定代表人：_________ 法定代表人：_________

  代理人：_________ 代理人：_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  附件

  1、工程承揽合同是指定作人要求承揽人完成一定的工程项目，并按期交付项目成果，由定作人给予相应的报酬的合同。本合同遵守中华人民共和国《民法典》分则第十五章的规定，同时也遵守其他相关法律法规的规定。

  2、本合同适合于各整体厨房生产商、经销商与消费者就"整体厨房"的购销、安装、服务等事宜，达成一致意思表示时使用。

  3、消费者对本合同中的条款应当认真阅读和理解，尤其是对有下划线的条款要做到真正理解。

  4、合同中双方当事人手写体条款的效力高于印刷体条款的效力，补充条款的效力高于事先印刷条款的效力。

  5、提倡各整体厨房生产商、经销商以高于本合同之标准向消费者提供更高标准的服务，如技术标准、保修承诺等。

  6、本合同一式三份，当事人可以根据需要适当增加份数。

  7、本合同应当使用钢笔或者黑色炭水笔填写。

  8、本合同由青岛市工商行政管理局统一指定印刷企业印刷、发行，由青岛市工商行政管理局负责解释。任何单位或机构不得擅自印刷、翻印、买卖和发行。

定做承揽合同 篇3

  甲方：(以下简称甲方)

  乙方：北京蓝盾创展门业有限公司(以下简称乙方)

  为共同发展经济，根据中华人民共和国《合同法》，甲乙双方经友好协商，甲方决定将其“太阳宫新区C区1#商业防火门”产品委托乙方安装。为了明确双方的责任、利益和义务，本着平等互利、紧密合作的原则，特签定本合同，共同遵照执行。

  第一条 工程内容和承包范围

  1、 工程名称：防火门的安装工程

  2、 工程地点：

  3、 承包范围：提供有关资料，并配合消防验收;提供维修及售后服务等。

  第二条 工程造价及承包方式

  1、合同总价为大写人民币：包括产品配件、运输、安装等费用，本合同单价固定。上述价格为暂估总价。

  2、具体型号、规格、数量、配件配置、单价等详见合同附件。如有数量增减，单价不变。

  第三条 付款方式

  1、 门框进场时，甲方向乙方付合同总价的35%进度款;

  2、 门扇进场时，甲方向乙方付合同总价的35%进度款;

  3、 全部门扇安装完，甲方向乙方付合同总价的10%进度款;

  4、当验收合格后，甲方应在十个工作日内支付合同结算总价的95%作为最终付款。

  5、 质保期为两年，质保期满后，支付合同额的5%。

  6、 若因设计变更或工程数量增减，则单价不变(按本合同的合同附件单价)、以实际樘数进行结算。

  7、请在付款时采用电汇或支票方式，并提供乙方授权委托书和财务部开具的发票。请确保支票上填写我公司全称和账号（详见合同章节），否则由甲方承担责任。

  第四条 工期要求

  1、 依照甲方及现场施工要求，合同签订生效后，乙方进行防火门安装;

  2、 若因用户使用不当及其它原因造成的损坏，维修只收材料费，免收人工费用;

  3、甲方产品保修期满后，乙方承诺提供终身维修服务，并由甲方承担相应的维修费用。

定做承揽合同 篇4

定作方：________

承揽方：________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价，不同意利用的;甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收。

第一条加工成品

品名：__________货号：__________面料：__________

颜色：__________尺码：__________

第二条服装数量

1、计量单位：__________

2、数量：__________

第三条原材料的提供

由甲方提供原材料，具体见下：

材料名称数量质量：__________________

提供日期：__________单价：__________总金额：__________

第四条服装质量

加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同。

第五条技术资料、图纸提供

1、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料。

2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在_________天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作。

，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外。

4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

第六条报酬

1、加工单价：__________

2、总金额：__________

第七条包装方式

内用_，外用_包装，包装费由__________方承担。

第八条服装交付

1、交货地：

2、产品的交货期限：_________。

第九条服装验收

1、验收期间：_________。

2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。

3、验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

4、验收标准：与样衣款式、做工一致。

5、验收包括：商品的.外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;

6、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

条本合同发生纠纷时，协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁。

第十条定金/预付货款

1、甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的。

2、甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款_元;甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还;乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：

第十一条报酬结算

付款期限：甲方应于验收无误收货之日起____日内，一次性付清合同约定的全部款项;

第十二条留置权

如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

第十三条违约责任

甲方的违约责任

制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。

未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的。

承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

甲方：_________乙方：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

定做承揽合同 篇5

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

第一条买卖标的物

第二条设备资料

甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

第三条设备验收

1、乙方应于双方在合同签字盖章后日内进行验收设备，以示符合乙方质量要求。

2、一经乙方验收认可，甲方对设备的质量问题不承担任何责任。如设备在验收后出现质量问题，甲方概不负责。

第四条设备交付

1、甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后当日内向乙方交付已验收的设备。

2、设备交付地址：甲方工厂内。

3、乙方同意将上述设备租赁给甲方继续占有并使用，双方另行签订《设备租赁合同》。

4、上述设备的所有权自本合同生效时起归乙方所有。

第五条付款

乙方应于本合同生效之日起日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

第六条违约责任

1、在本合同生效后，任何一方如有解除合同的需求，须得到另一方的书面同意，并自行承担合同总价的20%作为违约损失的赔偿责任。

2、若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同。

第七条争议解决

在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决;协商不成，由乙方所在地法院管辖处理争议。

第八条本合同自双方签字盖章之时生效。

第九条本合同一式两份，双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签字代表：签字代表：

__年月日

定做承揽合同 篇6

加承合（ ）字第 号定作方：_______________（简称甲方）营业执照号码：_____________________承揽方：_______________（简称乙方）营业执照号码：_____________________根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：品名或项目规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

三、履行的期限、地点和方式：_________________________

四、验收标准和方法：_________________________

五、结算方式：_________________________

六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

乙方是为甲方加工 _______所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则。

2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。

本合同所指加工行为是：甲方向乙方下达加工订单，由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。

七、双方约定的其它条款：________________

八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

乙方加工部件的价格，由双方依据《报价核算表》确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它原因，需要调整价格的。

十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。十

为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低;在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价格调整到与其它厂家相同或更低。

一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年____月____日止。十

二、本合同签订日期：________年____月____日定作方：________________代表：__________________开户银行：______________帐号：__________________承揽方：________________代表：__________________开户银行：______________帐号：__________________________年____月____日承揽加工合同 篇10甲方：_______________公司法定代表人：_____________乙方：___________有限公司代理人：_________________甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（________年______民 终字第____号）达成如下和解协议：

1、甲方确认甲乙双方于________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。

2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。

由甲方提供原材料、零部件的，乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工，造成甲方原材料、零部件损失的。

3、双方无其它经济纠纷。

4、本协议自双方签字后生效。甲方：__________________有限公司法定代表人：____________________乙方：__________________有限公司代理人：________________________________年____月____日

定做承揽合同 篇7

甲方：____________________

乙方：____________________

依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

条在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的。

一、程概况

1、工程名称：________________________________________

2、工程地点：____________________________________________________________有限公司

二、工程承包范围

1、面积：_____________________________=____________________平方，附工程详单。

2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。

3、工程造价____________元________，总造价________________元。

4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

条^纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;

5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约。

定作方提供原材料的，承揽方对定作方提供的原材料在下料之前必须进行检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐，下料后再提出原料质量问题的，造成定作方损失的，承揽方应予赔偿。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。原材料的消耗每吨(件)成品不得超过 。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

甲方：________________________

乙方：________________________

________年________月________日

定做承揽合同 篇8

承揽方：____________________________________

定作方：____________________________________

定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品__________________________________________

第二条加工成品质量要求________________________________________________

第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

1、(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

4.1未按合同规定的办法和期限对定做方提供的原材料进行检验。

2、(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，应立即通知定作方调换或补齐。

4.1擅自调换定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有权拒收，承揽方应赔偿定做方因此造成的损失。如定做方要求重作或重新修理，应当按定做方要求办理，并承担逾期交付的责任。

3、交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

第四条技术资料、图纸提供办法

1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作。

6.本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起二十四小时内通知对方，办理变更或解除合同的手续。

2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

6.如承揽方在规定交货期迟延的_____日内仍然无法交付货物，定做方有权解除合同，承揽方所收定做方款项应如数退还，如_____日内不能退还。

3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第五条价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

第六条验收标准和方法

1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。

对本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，按照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，提交_____________方所在地的人民法院解决。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条交货的时间和地点

1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

2、交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的.，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中。

本合同正本式份，定做方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

第八条包装要求及费用负担__________________________________________________________

第九条运输办法及费用负担__________________________________________________________

第十条结算方式及期限__________________________________________________________

第十一条其他约定__________________________________________________________

第十二条承揽方的违约责任

1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;仍不符合合同规定的。

—肥料有限公司(以下简称甲方)与—生物工程有限公司(以下简称乙方)就原物料及成品委托承揽加工事项，通过友好协商，于年月日双方同意订立合约条款如下，以为双方共同遵守：

2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

应当偿付不能交付定做物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。

3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%或酬金总额的_____%违约金。

4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意。

，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。

未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的。

6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。

9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。

10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模模板，根据《_____________》规定，经双方充分协商。

第十三条定作方的违约责任

1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

2、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的。

结算方式：合同签订后需方预付材料款________元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。

3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的。

前言经过友好协商，甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提，就铸件合作事宜达成一致，特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;

（F）铸件交货时应附有合格证、质保书，其中包括：供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期（或编号）或生产批号、机械性能。

5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品，应立即通知乙方，如确系乙方铸造原因造成的废品，由乙方补废包换。

6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

第十四条不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，定作方应当承担责任。

合同修改：只有在合同双方的合法代表书面签字同意后，才能对本合同的条款进行修改，补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成按项处理：

1.向仲裁机关申请仲裁;

2.向人民法院起诉。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方有权终止和解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。乙方无正当理由不按期制造投入时。实际制造进度比进度表上的日程大大延迟，按期交付无可能时。

本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

发生下列情况时，乙方有权终止和解除合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。

定作方：________________________承揽方：________________________

代表人：________________________代表人：________________________

____年____月____日____年____月____日

定做承揽合同 篇9

甲方：

乙方：

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

品名或项目

规格、型号

单位

数量

单价

价款或酬金

金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

1.产品的质量、包装、加工方法：______________________________________________

2.原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________________________

3.履行的期限、地点和方式：__________________________________________________

4.验收标准和方法：__________________________________________________________

5.结算方式：________________________________________________________________

6.违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值________%或酬金总额________的违约金。

承揽方对于未能按照定作方要求完成定作物的数量、规格、质量和设计等，应当赔偿定作方因此遭受的损失。若合同在中途被解除，且承揽方提供了原材料，则应当支付未履行部分价款总值______%的违约金。

不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金________%的违约金。

7.双方约定的其它条款：_______________________________________________________

8.以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

9.如本合同在履行过程中发生争议，双方应及时进行友好协商并积极妥善解决。如协商仍无法达成一致意见，任何一方均有权向合同管理机构申请调解、仲裁或直接向人民法院提起诉讼解决争议。

10.本合同一式______份，正本双方各执________份，副本送工商行政管理局所存查。

11.本合同有效期限：从双方签署之日起到________年____月____日止。

12.本合同签订日期：________年____月____日。

定作方：______________ 承揽方：____________

法定代表人：__________ 法定代表人：________

开户银行：____________ 开户银行：__________

帐号：________________ 帐号：______________

________年____月____日

广告承揽合同(必备十一篇)

编辑找到了这篇网络上出色的“广告承揽合同”文章与大家分享，热烈欢迎您来阅读并参考。在我国公民现代法律意识不断增强的今天，更需要用合同来约束合作关系。签订合同的目的是通过订立和履行合同最终达到所期望的目标或状态。

广告承揽合同(篇1)

委托方：_____

承担方：_____

签订地点：_____

签订时间：_______年_______月_______日

依照《_____》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条广告承揽要求

1、项目(媒介)：

3、发布地点或形式：

4、颜色：

5、规格或材料：

6、刊播次数、起讫时间、日期：

7、其他要求：

第二条费用及支付办法

1、费用：

类别

单价

数量

金额

备注

设计、制作费

发布费

代理费

合计金额(大写)

2、结算方式和期限：

3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条验收方式及时间

第四条违约责任

1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的偿付违约金。

2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的支付违约金。

3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理：

1、提交_____委员会_____

2、依法向人民法院起诉。

第六条双方商定的其他事项：

第七条附则

1、本合同附件，名称。

2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本份。

3、本合同有效期：自_______年_______月_______日生效至_______年_______月_______日终止。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

广告承揽合同(篇2)

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

经双方友好协商，乙方将 部门牌、形象墙、门牌号、公司门口标志 交与甲方设计与制作。结合制作具体情况。

一、 广告承揽要求：

1、项目名称： 部门牌、形象墙、门牌号、公司门口志

2、广告内容： 总经理室、副经理室、经理室、财务室(附图纸)

3、规格或材料： 总经理室、副经理室、财务室规格：(20cm*35cm) 经理室规格：(25cm*30cm) 材料：

4、其他要求： 无

5、签订合同本日起至 20xx 年 月 日前制作完工，遇特殊原因延期。

二、付款方式：

1、在签订合同后三天内，乙方须交付报价单总额50%的定金。设计制作完成后，经乙方验收合格。

2、执行合同中发生争执，双方通过友好协商解决，如协商不成，方可向当地人民法院起诉。

三、附则

1、如遇恶劣天气和特殊情况顺延工期。

2、本合同附件 件，名称：

3、本合同正本一式两份，双方各一份，本合同有效期自双方签名生效之日起。

4、若在合同履行过程中出现其他情况，甲乙双方应另行商议并签订补充协议，该协议具有与本合同同等的法律效力。

四、合同期： 年 月 日至 年 月 日止。

甲方(签章)：

甲方代表：

乙方(签章)：

乙方代表：

年月日：

广告承揽合同(篇3)

委托方： (以下简称甲方)

承揽方： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，经双方友好协商一致，在平等互利的基础上签订以下合同条款，以便合同双方共同遵守。

一、广告承揽要求

1、项目类型：

2、发布地点：

3、版面及图案：

4、规格：

5、发布时间：

6、材料要求：

7、其他要求：

二、广告费及付款方式

1、广告费：

2、付款方式及依据：

(1)、合同签定后 个工作日内，甲方预付乙方广告费用的 %，即人民币 元整。

(2)、乙方按约发布广告，经甲方验收合格后 个工作日内，甲方支付乙方广告

(3)、剩余广告费用 %，即人民币 元整，作为质量保证金，甲方在质保期满

(4)、在本条上述每笔款项支付时乙方须提供广告业务专用发票，否则，甲方有权

三、广告验收

乙方在广告制作、安装完成，并在约定地点发布后通知甲方最终验收。

四、广告质保期和维护

1、自甲方终验收合格之日起广告布破损、变色或安装不牢固等)，乙方负责无偿修复或重作。

2、乙方负责广告牌的安全、养护和维修。一般故障的，乙方应在24小时内修复，修复时间最长不得超过48小时。

五、安全施工

1、乙方在广告安装之前，首先应检查甲方原有的广告支架是否安全、牢固、是否存在安全隐患、是否满足本合同广告的安装发布，如果存在前述任何一种情况，乙方有义务书面告知甲方进行更换支架或采取其他补救措施，否则，造成任何安全事故或最终导致广告安装不合格的，责任由乙方承担。

2、乙方在制作、安装、养护和维修广告过程中，应当按规范安全、文明施工。乙方负责制作、安装人员以及周边人员的安全，在制作、安装、养护和维修广告过程中所造成的人员伤亡事故或损害第三人权益的，由乙方负责。

六、 违约责任

1、乙方拒绝或不能完成合同规定的工作，按合同总价款的向甲方偿付违约金;

2、乙方不能按期履行合同的，每逾期一天，按日千分之三向甲方偿付违约金。乙方逾期天以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方应全额返还甲方已付的广告费，并承担违约责任。

3、乙方制作发布的广告不符合合同约定要求的，须按甲方要求进行返工或重作直至符合合同约定要求，返工或重作应在合同期限内完成，因此造成履行延期的，按本条第2款偿付违约金。

七、纠纷解决方式

若发生合同纠纷，双方友好协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，单方不得擅自更改。

2、本合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期： 签订日期：

广告承揽合同(篇4)

委托方(以下简称甲方)：

承揽方(以下简称乙方)：

经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌,为明确双方的权利义务,特订立本合同。

一、工程概况：

1合同标的为高米，宽约米角钢框架表面安装镀锌板广告牌广告工程,数量为个。

2户外大型广告牌的名称：

3施工地点：

二、甲方的责任：

1办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上问题。

2将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工地点,保证施工期间的需要。

3开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

4向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

5办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。

6提供施工图纸并进行技术交底。

8应由甲方承担的其它工作。

9甲方未能履行本义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的损失，顺延延误的工期。

10如基础位置土质含水丰富或有流沙土层需降水后挖槽，降水由甲方负责按基础深度低1-2米执行，费用由甲方承担。

11该广告牌制作期间如因甲方原因造成乙方职员误工每人每天补偿90元。如该广告牌因故停工甲方向乙方支付该广告牌制作期间实际产生的材料费、工资、交通、生活、管理等费用，按时与乙方结算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二项第1、3、4、5条内容，出现扣留、罚没、罚款等结果由甲方负责处理，产生费用由甲方承担，给乙方造成经济损失的由甲方负责等值赔偿，影响工期的后果由甲方自行承担。

12根据工程进度依据合同约定内容对乙方的'工作结果给予验收评定。

三、乙方的责任：

1按合同和合同附件约定内容，保质保量完成本协议工程项目。

2根据工作需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

3已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

4乙方接受甲方依据本合同相关条款对本工程全程监督，依据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题，乙方应即刻给予答复并及时处理，否则，由此产生的经济损失和后果由乙方承担。

5乙方在工程施工前期向甲方提供营业执照，所用材料的品名、规格、数量、清单，以及详细施工方案，包括进场日期、施工进度表。

6乙方做好广告牌避雷事宜。

甲方：

乙方：

________年____月____日

广告承揽合同(篇5)

委托方(甲方)：______________

法定代表人：______________

单位地址：______________

邮编：______________

承揽方(乙方)：______________

法定代表人：______________

单位地址：______________

邮编：______________

在我国的法律体系中，根据《中华人民共和国民法典》、《加工承揽合同条例》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定，经过双方充分协商，达成一致意见并签署了本合同。我们将共同遵守合同规定，保持真诚信任，共同推进合作事项。

第一条广告承揽要求

1.项目(媒介)：___________

2.广告内容及有关证件的名称、编号：___________

承接广告业务的公司应遵守《广告管理条例》等相关法规，严格审核委托方提供的证件。如果委托方提供虚假证件，应由委托方承担相应责任；如果委托方提供的广告内容存在违法违规行为，承接公司有权拒绝合作。

3.发布时间：_________________

4.颜色：________________

5.规格或材料：____________

6.刊播次数、起讫时间、日期：______________

7.其他要求：______________

第二条广告费及支付方法

1.广告费

类别：________________________

单价：________________________

数量：________________________

金额：________________________

合计金额：________________________

发布费：______________

代理费：______________

设计、制作费：______________

备注：______________

2.结算方式和期限：______________

第三条验收方式及时间

第四条违约责任

1.委托方擅自不履行合同，按未履行部分广告费用的_______________%，向承揽方赔付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_________赔付违约金。

2.承揽方不能完成合同规定的工作，按未履行部分广告费的______________%，向委托方赔付违约金，不能按合同履行超，每逾期一天。

3.其他违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条纠纷解决方式

发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第______________项规定办理。

1.向________________________地经济合同仲裁机关申请仲裁。

2.向________________________地人民法院起诉。

第六条双方商定的其他事项

第七条附则

1.本合同附件________________________，名称______________

2.本合同有限期限：自_______年_____月____日生效至_______年_____月____日终止。

委托方：______________

法定代表人：______________

日期：______________

承揽方：______________

法定代表人：______________

日期：______________

广告承揽合同(篇6)

甲方（广告客户或代办单位）：____________________________________

地址：____________邮码：____________

法定代表人：____________职务：____________

乙方（广告公告单位名称）：____________________________________

地址：____________邮码：____________

法定代表人：____________职务：____________

甲乙两边根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关法则，签订本公约，并互助服从。

1、甲方拜托乙方于____年____月____日至____年____月____日期间公告____广告。

2、广告公告媒介为________________________________。

3、单位广告规格为________________________________。

4、广告采取样稿（样带），未经甲方赞成，乙方不得变动广告样稿（样带）。

5、乙方有权检察广告内容和表现式样，对不符合法律、标准的广告内容和表现式样，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权谢绝公告。

6、广告样稿（样带）为公约附件，与本公约一并保存。

7、广告单价____元，加急费____元，其他费用____元，扣除优惠____元，扣除代办费________元，播出（登载）次数____，总计________元。

8、甲方应在____年____月____日前将广告公告费付给乙方，付款方法____。

9、违约责任________________。

10、公约纠葛办理方法：（1）由____仲裁委员会仲裁；（2）向____人民法院告状。

11、其他：

12、广告的编排方法和公告时候表：

13、本公约一式两份，经两边代表人签字后见效。

甲方：____________________

代表人：________

乙方：____________________

代表人：________

____年____月____日

广告制作的承揽合同3

甲方：_______________（以下简称甲方）

乙方：_______________（以下简称乙方）

经双方充分协商，根据《中华人民共和国民法典》相关规定，特签署本合同。

一、合同内容：

1、_____________质量要求：_______________

2、_____________质量要求：_______________

3、_____________质量要求：_______________

二、合同金额：

共计人民币（大写）________________（小写）

三、付款方式：

1、本合同签订后，甲方支付合同总额的50%，即人民币￥_____________元（大写：_________________元整）

2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥________________元整（大写：_________________元整）

四、责任与义务：

1、乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

2、乙方需在规定时间（________年________月________日前）完成，并送交甲方签字认可。

3、甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定：

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任：

因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的'精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。

七、其他事项：

八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。

本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________

代表签名：_______________代表签名：_______________

地址：_______________地址：_______________

电话：_______________电话：_______________

传真：_______________传真：_______________

日期：_______________日期：_______________

广告承揽合同(篇7)

委托方：

承揽方：

签订地点：

签订时间：_____年_____月_____日

依照《_____》、《广告法》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条?广告承揽要求

1、项目（媒介）：___________。

3、发布地点或形式：________________。

4、颜色：___________________________。

5、规格或材料：_____________________。

6、刊播次数、起讫时间、日期：________________________。

7、其他要求：__________________________________________。

第二条?费用及支付办法

1、费用：_______________________________________________。

类别：________________。

单价：________________。

数量：________________。

金额：________________。

备注：________________。

设计、制作费：________________。

发布费：________________。

代理费：________________。

合计金额（大写）：________________。

2、结算方式和期限：________________。

3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条?验收方式及时间：_______________________。

第四条?违约责任

1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的______％，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的________偿付违约金。

2、如果承揽方未能完成合同规定的工作，应按照未改造部分广告费的一定比例向委托方支付违约金；如果无法按期履行合同，则每逾期一天，应根据逾期未完成部分广告费的一定比例支付违约金。

3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条?合同争议解决方式：

本合同履行过程中如发生争议，双方当事人应当首先协商解决。如果协商不成，可选择以下第_____种方式解决：

1、提交___________委员会_____。

2、依法向______人民法院起诉。

第六条?附则

1、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同有效期：自_____年_____月_____日生效至_____年_____月______日终止。

委托方：

单位名称（盖章）：

地?址：

法定代表人：

委托代理人：

电?话：

承揽方：

单位名称（盖章）：

地?址：

法定代表人：

委托代理人：

电?话：

广告承揽合同(篇8)

甲方：_____________(以下简称甲方)

乙方：_____________(以下简称乙方)

经双方充分协商，根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，特签署本合同。

一、合同内容：

1需得到甲方认可。

2质量，数量则由甲方在样本认可后口头约定。

二、合同金额:

共计人民币( 大写_____________ )小写 _____________)

三、付款方式:。

本合同签订后，甲方无需支付合同金额，等项目结束后一个月内甲方需向乙方支付合同约定总额，即人民币￥_____________元整(大写：_____________ )。逾期按合同总额每日万分之三作为违约金支付。

四、责任与义务:

1. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

2. 乙方需在规定时间(_____________年_____________月_____________日前)完成，并送交甲方签字认可。

3. 甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定:

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权，否则，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利;甲方在金额未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的'侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任:

因设计和制作工作具有很大的特殊性，在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作，乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，则需要向乙方支付设计费用。

七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。

本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

广告承揽合同(篇9)

合同编号：

委托方：

签订地点：

承担方：

签订时间：年 月 日

根据我国相关法律法规，双方经过协商，达成一致意见，签署本合同并共同遵守。第一条为广告承揽要求条款。

1.1 项目（媒介）：____________________________

1.2 广告内容及有关证件的名称、编号:____________________________

1.3 发布地点或形式:_______________________

1.4 颜色:____________________________

1.5 规格或材料:___________________________

1.6 刊播次数、起讫时间、日期：____________

1.7 其他要求：____________________________

第二条 费用及支付办法

2.1 费用：

类别

单价

数量

金额（元）

备注

设计、制作费

发 布 费

代 理 费

合计金额（大写）

2.2 结算方式和期限：____________________________

2.3 承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

______________________________________________________

第四条 违约责任

4.1 委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的______％，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的____________偿付违约金。

4.2若承揽方无法完成合同规定的工作，则应向委托方支付违约金。违约金的计算方式如下：对于未改造部分的广告费，按照______％进行赔偿；对于逾期未完成的部分，每延迟一天，按照广告费未完成部分的________________________进行赔偿。

4.3 其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条 合同争议解决方式

如本合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，本合同双方可选择以下任一方式处理：1.提交______仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁；2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.提交杭州〔_______________________委员会〕_____；

2、依法向人民法院起诉。

第六条 双方商定的其他事项

____________________________________________________________ 。

第七条 附则

7.1 本合同附件

7.2 本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本____________份，送：____________。

7.3 本合同有效期：自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日终止。

委托方

单位名称（盖章）：

地  址：

邮  编：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

开户银行：

帐  号：

税  号：

承揽方单位名称（盖章）：

地  址：

邮  编：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

开户银行：

帐  号：

税  号：

广告承揽合同(篇10)

广告承揽合同模板

广告承揽合同范本一

合同编号：

委托方：

承揽方：

签订日期：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

第一条 广告播出要求。

1.1 广告内容及证件：

1.2 播出频道和时间：

1.3 制作形式：

1.4 广告长度：

1.5 播出形式：

1.6 播出日期：

第二条 广告费及支付方法。

2.1 广告费

2.2 支付方法及时间：

2.3 承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条 违约责任

3.1 委托方擅自不履行合同，向承揽方偿付未履行部分广告费 %的违约金;逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的 偿付违约金。

3.2 承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费 %的违约金，不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按未履行部分广告费的 偿付违约金。

3.3 其它违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

第四条 纠纷解决方式。

发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第( )项规定办理。

1. 向 地经济合同仲裁机关申请仲裁;

2. 向 地人民法院起诉。

第五条 双方商定的其他事项。

第六条 附则。

6.1 本合同附件 件，名称：

6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日终止。

委 托 方

单位名称(盖章)

法定代表人：

承 揽 方

单位名称(盖章)

法定代表人：

广告承揽合同范本二

委托方：

承担方：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 广告承揽要求

1、项目(媒介)：

广告内容及有关证件的名称、编号：承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假的证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

3、发布地点或形式：

4、颜色：

5、规格或材料：

起讫时间、日期：

7、其他要求：

第二条 费用及支付办法

1、费用：

类别

单价

数量

金额

备注

设计、制作费

发 布 费

代 理 费

合计金额(大写)

2、结算方式和期限：

3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条 验收方式及时间

第四条 违约责任

1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的 %，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的 偿付违约金。

2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的' %，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的 支付违约金。

3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条 合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式处理：

1、提交 仲裁委员会仲裁

2、依法向人民法院起诉。

第六条 双方商定的其他事项：

第七条 附则

1、本合同附件 ，名称 。

2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本 份。

3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日终止。

广告承揽合同(篇11)

合同编号：

签订地点

签订日期： 年月日

甲方：法定代表人：

****：

电子邮箱：

送达地址：

传真：乙方：

法定代表人：

****：

电子邮箱：

送达地址：

传真：甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，就甲方委托乙方承揽" 活动"相关事宜，经友好协商，签订本合同，合同内容如下：

一、委托范围

甲方委托乙方承办本次活动。乙方负责向甲方提供活动实施细化方案的制定、活动执行、活动现场布置、道具设计及制作、安装等**事宜(具体事项以附件约定为准)。

二、费用及付款方式

1、合同总价款

合同总价款：￥ 元整，(大写：人民币元整)。

2、本合同承揽费用已经包含所发生的一切费用，乙方不得随意变动甲方指定物品及甲方要求之活动内容，否则，视乙方违约。

3、本次活动中因甲方的需要增加或更改制作产品，由甲、乙双方主要负责人书面进行确认，最终费用按书面确认单为准。

4、费用支付：合同签订后，甲方需向乙方支付 %预付款￥ 元整，(大写：人民币元整);乙方如约履行完毕，甲方日内将合同余款一次性付清即￥ 元整，(大写：人民币元整)支付给乙方。

三、基本流程

乙方承诺基本流程如下：

活动立项→活动基本信息确认及场地勘测→提供策划初稿→正式提案→甲方审定→甲方书面签字确认提案→活动筹备→活动预演→活动现场执行→相关**宣传→活动效果反馈及总结等。

四、乙方工作内容

1、策划活动流程、设计布展方案、舞台灯光设计方案、场地推荐、摄影摄像、主持人及演出人员的选择、互动游戏及道具的设计、**活动安排等;

2、活动策划方案、主持人稿件、致词及其他文字稿件的撰写;

3、活动方案所涉及合作单位、**的邀约、沟通;

4、活动现场执行及应急处理;

5活动效果的反馈和总结，活动资料的保存和保密；

6乙方完成委托执行活动所涉及的其他工作。

五、甲方责任与权利

承揽工程合同(模板10篇)

在充满活力，日益开放的今天，签订合同可以增强双方的信任和默契，写好一份合同真的难吗？下面是教师范文大全为您整理的“承揽工程合同”相关内容敬请查看，记得收藏此文以便日后参考！

承揽工程合同 篇1

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他的有关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、施工地点及名称

1、施工地点：

2、工程名称：

二、工程量：

1、钢结构：南北22.5m*东西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高

2、土建部分：

①基础

②0.5—0.6m、1.2m、砌体(双面抹灰)

③灰土回填

④地暖，鸡爪灰垫层

⑤地面砖铺装

⑥混凝土楼梯(不含扶手、面砖铺装)

⑦门口台阶、散水

3、格栅吊顶

4、地暖铺装

5、内墙纸面、石膏板(不含涂料)

三、工程造价

1、钢结构部分：拾玖万柒仟元

2、土建部分：柒万陆仟元

3、吊顶部分：壹万贰仟伍佰元

4、地暖铺装：壹万伍仟元

5、内墙纸面、石膏板、踢脚线：壹万贰仟元合计：叁拾壹万贰仟伍佰元(其中不含水电费、管理费及税金)

四、双方的权利和义务：

(一)甲方的权利和义务：

负责水、电、路三通，旧建筑拆平，上级主管单位的协调，有权利对工程过程进行监督管理，有问题在3日内以书面形式告知乙方进行修改，否则视为无异议，施工期间如遇到与工程有关的各种纠纷由甲方负责，如耽误工期，工期相应顺延，因纠纷所造成的损失由甲方承担费用，甲方负责乙方在现场施工期间的水电及住宿场所，负责工程竣工验收，并履行结算付款义务。

(二)乙方的权利和义务：

乙方按材料表施工，乙方负责合同规定的工程量并服从甲方的管理，在合同规定期限内竣工，在施工过程中，乙方有权利拒绝甲方不合理要求，并有权要求按第六条付款方式付清全部工程款。

五、合同工期：

工程于 年 月 日开工， 年 月 日完工。

六、付款方式：

签订协议，甲方付给乙方壹拾万元整。钢架完成再付乙方壹拾伍万元整。主体完工、吊顶、纸面、石膏板、隔墙完工再付叁万元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面砖)，一次性付清叁万元。

七、质量验收标准：

甲方按照材料表验收，甲方需在乙方完工10日内对此工程进行验收，否则视为合格。

八、工程变更：

工程变更所引起的费用，按实际发生额增减。

九、安全：

乙方在施工期间，造成的人身安全、财产安全，均由乙方承担，本工程其它安全责任，甲方造成的安全责任甲方承担，乙方造成的安全责任乙方承担。

十、其它：

如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延，所造成的损失，由甲方负担费用，乙方进行修复。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。

甲 方： 乙 方：

经办人： 经办人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

承揽工程合同 篇2

定作方(以下简称甲方)：

承揽方(以下简称乙方)：

签约地点：

签约日期：____年____月____日

一、总则

1、甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方工程事宜，依据《中华人民共和国合同法》，一致同意签订本合同。

2、甲方提出工程的具体要求，乙方据此合同规定负责的设计、制作、安装、调试、培训、维护等工作。甲方负责投资工程的总费用。

二、工程类型、费用构成

工程总费用为:￥元。

大写：人民币整。

工程所需产品具体要求：

3、若甲方中途变更承揽要求，造成乙方增加费用或遭受损失，则甲方相应提高工程总费用或赔偿乙方因此遭受的损失。

四、运输、安装、调试及培训

1、乙方负责(甲方协助)运输、安装、调试及甲方操作人员的培训。

2、安装方式、位置及，由甲方确认后执行。

3、乙方承担的具体工作包括：

(1)由乙方所在地至甲方指定地点的运输。

(2)现场安装、调试。

(4)对甲方操作人员的培训。

4、甲方承担的具体工作包括：

(1)及时提供工程安装的具体要求，安装场地的施工条件说明及通讯距离规定。

(2)派出一名专职人员负责配合乙方安装。在乙方进入现场施工时，负责提供所需电力等便捷。具体要求由乙方事先提供。

(3)负责施工现场的有关办证、与有关部门的联络、保卫、消防等所有协调工作及相关费用。

(5)甲方应对工程施工提供必须的基础设施，乙方向甲方提出基础工程施工的标准。

五、工程维护

4.以下情况造成显示屏不能正常运行，由甲方负责：

六、工程进度及验收

1.工程工期总计()天，从甲方预付款汇入乙方指定帐号起到乙方安装调试完毕止。

2.现场安装、调试完毕后的()天内，甲方应对整个显示屏工程进行验收，验收标准依据本合同各项条款规定及相关技术规范。

3.验收合格以前的所有控制操作必须由乙方完成。

4.验收合格后应填写工程验收报告，并由双方代表在验收报告上签字盖章。

5.甲方无正当理由在安装调试完毕后的()天内不对工程进行验收，视为验收合格。

6.若甲方未按合同规定的工程期限提供安装场地和条件，造成工程不能按期完成，乙方不承担工程逾期的责任。待合同规定工期期满后，视为安装完毕，甲方应按合同有关条款向乙方支付工程费用。

七、工程费用结算方式

1.甲、乙双方签字盖章之日起()天内，甲方预付乙方工程款%，计￥元，合同生效。

2.产品运抵甲方安装现场后，甲方向乙方支付工程款%，计￥元;安装调试完毕后，甲方向乙方支付工程款%，计￥元;验收后，甲方在()天内将工程余款%，计￥元支付给乙方全部结清。

3.甲方在未付清全部工程费用以前，产品产权归乙方所有。款付清后，产权归甲方所有。

4.工程款必须汇入乙方指定帐号。若汇入其他帐号，乙方不予承认，由此造成的后果由甲方自行承担。

八、违约罚则

1.由于乙方原因，工程未能按预定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，给甲方造成损失，则乙方应向甲方支付拖期罚金元/天。

2.乙方必须根据合同要求，保证产品质量。否则，乙方应承担相应责任。

3.甲方在合同签订后未能及时预付工程款，则甲方应向乙方支付延迟付款罚金元/天;甲方未能及时提供特殊软件要求的技术资料或不履行协作义务等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有权将工期顺延外还可要求甲方赔偿因此遭受的实际损失;由于上述因素造成工程逾期的责任应由甲方承担。

九、特别约定：(若没有则注明无)

十、争议解决

在本合同及其附属合同履行过程中发生的一切争议，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

十一、附则

1、本合同经双方签字盖章后成立，甲方预付工程款到达乙方指定帐号后生效。

2、任何一方代理人、地址、电话、开户银行及帐号等信息发生变化，应书面通知另一方。

3、本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充协议。

4、本合同的附件及补充协议与本合同具有同等法律效力;其传真件同样有效。

5、本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方单位名称(盖章)

法人代表(签字)

代理人(签字)

详细地址

邮编

电话

传真

开户银行帐号

乙方单位名(盖章)

法人代表(签字)

代理人(签字)

详细地址

邮编

电话

传真

开户银行帐号

承揽工程合同 篇3

签订合同单位：______和______(以下简称甲乙方)

签订条款如下：

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定：__________________

2.交货办法：

(1)交货地点：_________

(2)运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。

3.付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。

4.验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。

5.附则：

(1)合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。

(2)在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同，否则按违约处以______罚金赔偿对方损失。

(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。

(4)本合同正本两份，双方各执一份。

(5)货物运达站________

(6)收货人_________

(7)合同纠纷的处理__________

甲及代表人(签字盖章)：_________开户银行：________帐号：__________电话：__________

乙及代表人(签字盖章)：_________开户银行：________帐号：__________电话：__________

签订日期：____年__月__日

承揽工程合同 篇4

工程建设是现代社会中不可或缺的一部分，无论是修建房屋、建造道路还是建设桥梁，都需要经过一系列的承揽工作。承揽工程合同是建筑工程领域的一项重要文书，它详细规定了工程的范围、任务、责任、费用等内容，对于保障工程的顺利进行起到了重要的作用。

承揽工程合同对于工程的范围进行了详细的规定。在合同中，工程的大小、类别、具体位置等都需要明确地列出。比如，承揽方可能需要承接一项房屋建设工程，那么合同中应当明确规定该工程的具体位置、建筑类型以及建筑面积等信息，以确保工程按照承揽方的要求进行。合同还需要规定工程的任务细节，比如要完成的工序、时间节点、质量要求等，确保双方对工程的期望一致。

合同对于工程中双方的责任进行了明确的规定。承揽方在合同中承担了完成工程的责任，而委托方则需要提供必要的资金、技术支持等，以确保工程的顺利进行。合同明确规定了承揽方在工程过程中应当遵守的各项法律法规、安全要求以及质量标准等，以确保工程的安全性和质量可控。同时，合同还规定了双方在工程进展、质量问题等方面的沟通与协调机制，以便及时解决可能出现的问题。

合同中还详细规定了工程的费用问题。这包括承揽方向委托方收取的施工款以及其他费用。合同明确规定了费用的支付方式、节点，以及支付的具体金额。合同还需要规定工程中可能出现的变更和索赔情况，确保双方在费用方面的权益得到保障。这些细节的规定有助于避免在工程过程中因费用问题引发的纠纷，保障双方的合法权益。

承揽工程合同不仅仅是一份法律文书，更是承揽方与委托方之间的约定和信任的象征。双方通过签署合同，承诺履行各自的责任，共同推动工程的顺利进行。这种信任的基础有助于双方在工程合作中建立良好的合作关系，提高项目的成功率。

小编认为，承揽工程合同在工程建设过程中起到了至关重要的作用。它详细规定了工程的范围、任务、责任、费用等内容，确保工程按照承揽方的要求进行。合同还规定了工程中承揽方和委托方的责任与义务，以及费用支付方式和金额，保障了双方的权益。通过签署合同，双方建立了互相信任的基础，为工程的顺利进行提供了保障。

承揽工程合同 篇5

定作方(以下简称甲方)：

承揽方(以下简称乙方)：

一、总则

1、甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方工程事宜，依据《中华人民共和国合同法》，一致同意签订本合同。

2、甲方提出工程的.具体要求，乙方据此合同规定负责的设计、制作、安装、调试、培训、维护等工作。甲方负责投资工程的总费用。

二、工程类型、费用构成

工程总费用为:￥元。

大写：人民币整。

工程所需产品具体要求：

3、若甲方中途变更承揽要求，造成乙方增加费用或遭受损失，则甲方相应提高工程总费用或赔偿乙方因此遭受的损失。

三、运输、安装、调试及培训

1、乙方负责(甲方协助)运输、安装、调试及甲方操作人员的培训。

2、安装方式、位置及，由甲方确认后执行。

3、乙方承担的具体工作包括：

(1)由乙方所在地至甲方指定地点的运输。

(2)现场安装、调试。

(4)对甲方操作人员的培训。

4、甲方承担的具体工作包括：

(1)及时提供工程安装的具体要求，安装场地的施工条件说明及通讯距离规定。

(2)派出一名专职人员负责配合乙方安装。在乙方进入现场施工时，负责提供所需电力等便捷。具体要求由乙方事先提供。

(3)负责施工现场的有关办证、与有关部门的联络、保卫、消防等所有协调工作及相关费用。

(5)甲方应对工程施工提供必须的基础设施，乙方向甲方提出基础工程施工的标准。

四、工程维护

4.以下情况造成显示屏不能正常运行，由甲方负责：

五、工程进度及验收

1.工程工期总计天，从甲方预付款汇入乙方指定帐号起到乙方安装调试完毕止。

2.现场安装、调试完毕后的天内，甲方应对整个显示屏工程进行验收，验收标准依据本合同各项条款规定及相关技术规范。

3.验收合格以前的所有控制操作必须由乙方完成。

4.验收合格后应填写工程验收报告，并由双方代表在验收报告上签字盖章。

5.甲方无正当理由在安装调试完毕后的天内不对工程进行验收，视为验收合格。

6.若甲方未按合同规定的工程期限提供安装场地和条件，造成工程不能按期完成，乙方不承担工程逾期的责任。待合同规定工期期满后，视为安装完毕，甲方应按合同有关条款向乙方支付工程费用。

六、工程费用结算方式

1.甲、乙双方签字盖章之日起天内，甲方预付乙方工程款%，计￥元，合同生效。

2.产品运抵甲方安装现场后，甲方向乙方支付工程款%，计￥元;安装调试完毕后，甲方向乙方支付工程款%，计￥元;验收后，甲方在天内将工程余款%，计￥元支付给乙方全部结清。

3.甲方在未付清全部工程费用以前，产品产权归乙方所有。款付清后，产权归甲方所有。

4.工程款必须汇入乙方指定帐号。若汇入其他帐号，乙方不予承认，由此造成的后果由甲方自行承担。

七、违约罚则

1.由于乙方原因，工程未能按预定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，给甲方造成损失，则乙方应向甲方支付拖期罚金元/天。

2.乙方必须根据合同要求，保证产品质量。否则，乙方应承担相应责任。

3.甲方在合同签订后未能及时预付工程款，则甲方应向乙方支付延迟付款罚金元/天;甲方未能及时提供特殊软件要求的技术资料或不履行协作义务等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有权将工期顺延外还可要求甲方赔偿因此遭受的实际损失;由于上述因素造成工程逾期的责任应由甲方承担。

八、特别约定：(若没有则注明无)

九、争议解决

在本合同及其附属合同履行过程中发生的一切争议，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

十、附则

1、本合同经双方签字盖章后成立，甲方预付工程款到达乙方指定帐号后生效。

2、任何一方代理人、地址、电话、开户银行及帐号等信息发生变化，应书面通知另一方。

3、本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充协议。

4、本合同的附件及补充协议与本合同具有同等法律效力;其传真件同样有效。

5、本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方(公章)：___________________

法定代表人(签字)：_________

联系电话：__________________

日期：_________年____月____日

乙方(公章)：______________

法定代表人(签字)：_________

联系电话：__________________

日期：_________年____月____日

承揽工程合同 篇6

发包方(甲方)：________________________________

承揽方(乙方)：____________________________________

甲方委托乙方对甲方工程进行承揽，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

第二条合同款项

本工程采用固定单价暂定总价的承包方式，依实际工程量结算;开立发票，发票必须符合国家税收法律法规的规定;合同单价已包含税费、保险、保固等所有费用;合同单价包含所有工程风险，除工程变更外不作调整;凡涉及合同价格变更的书面文件，必须有甲方盖章确认，否则甲方不承担责任。分项价格表如下。本合同全部工程总价为人民币元整(RMB)。总价含各种税金、保险、保固等直接、间接费用以及政府规定乙方应缴纳的各种费用等。无论工料价格上涨、金银汇兑变动到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或减少)合同价款。乙方承诺合同价款中已包括节假日施工费用。

第三条工程款结算方式及期限

全部工程竣工验收合格后并收到乙方开具的全额发票后个工作日内支付全部工程款的%，工程余款%作质量保证金，待质量保修期满(____年____月____日)后如无违约扣款事项，则在个工作日内无息支付。

第四条施工要求

1、符合设备说明书或技术人员要求。

2、参照甲方现有的标准施工。

3、乙方选用的为全新材料并应符合现行国家标准的规定。

4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解决，且需符合甲方的质量要求。

5、施工过程中，需要改动的施工，乙方需全力配合，听从甲方工程人员的安排。

6、乙方应遵守国家劳动法和地方政府有关用工规定，负责己方人员的安全和劳动保险，保证安全生产，乙方人员工作中的工伤事故，由乙方依据国家及地方政府的相关工伤保险条例处理，甲方不承担法律上的责任。

7、乙方必须保证施工质量及时间要求，经施工后如有质量问题应于24小时内应甲方要求到达甲方工程地点进行维修，确保生产的顺利进行;

8、乙方在施工中不得损坏相关设备，如果损坏甲方设备应该负责修复或承担修复费用;造成甲方生产及其它损失的应对全部损失承担赔偿责任。

9、乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反公司规章制度的行为进行处罚;

10、乙方工作中遇到意外困难时，可以向甲方请求提供技术支持，如有发生费用由乙方承担。

1、乙方应遵照《劳动法》等相关法令办理，并指派安全管理员及在工程方面经验丰富的工地负责人长驻工地，负责施工督导及施工人员管理，确实依照施工规范施工。对有特殊紧急抢修要求的，乙方应指派施工队伍常驻厂区附近，以便配合紧急抢修随时入厂作业(派驻费用已含在工程款中)。

2、乙方须依工程项目实施的要求事先备妥相关设备、工具、人员，以便甲方随时依工作需要联络乙方入厂检修。乙方应备妥必要的通讯工具并随时可与甲方联络。乙方应于甲方公司附近设立办公场所及检修人员驻地，以便配合紧急入厂检修。

3、乙方所有参与工程的人员，应按甲方出入厂规定提前向甲方申领出入厂证，并应遵守甲方的出入厂规定，违者依甲方《人员、车辆、物品出入厂门管理规定》处理。

4、乙方应将执行本合同的管理人员名单以书面形式送达甲方备查，如有变动，亦应立即以书面形式通知甲方。

5、凡甲方所发的函件，无论签送、挂号邮寄、传真或于〖监工记录表〗上通知，乙方均应切实遵照办理。如有异议，应于规定期限内(未规定期限者，以甲方发件后五天内为准)以书面提出，否则视为同意。

6、工程进行期间，甲方对施工质量、进度材料等有权随时加以查验，乙方应提出施工质量检验证明、材质证明或材料试验报告等资料供甲方查验。

7、乙方对该工程相关的技术文件应妥为保存，无论任何文件、在任何地点、任何时候等均应无条件保密，不得泄漏，否则应负契约及法律责任，若因此给甲方造成任何损失，应负赔偿责任。

8、本工程如与其它工程相互配合时，与其它工程承揽人的协调工作以甲方为主，乙方应无条件服从并配合。

9、乙方发现施工内容与现场有出入或须更换重要零部件时应通知甲方确认后方可施工。

10、乙方应随时保持施工场地清洁,做到工完场清。施工中所造成的垃圾，乙方应负责及时清理干净并汇总至甲方指定之垃圾放置场所(由甲方统一清运)，否则甲方可雇工清理，清理费用从其工程款中扣除。

11、因乙方所属工作人员的过错致使甲方遭受任何损失时，概由乙方负责赔偿。

1、乙方应严格遵守甲方各项规定,无条件配合甲方做好安全措施,按甲方规定办妥工作票、动火票等，再凭票施工。并甲方已将乙方施工区域存在的高压、易燃易爆等危险隐患在《安全告知单》中告知乙方，乙方已知悉施工区域的危险隐患及施工中的注意事项。若因此发生人员、设备伤、损事故、环境污染等，概由乙方负责，若给甲方造成损失，乙方应负赔偿责任，并从工程款中扣除。

2、乙方应自行负责办理其全体人员的有关人身及财产保险，如于施工期间的人员、设备发生任何伤、损事故、环境污染等，概由乙方负责，若因此给甲方员工或第三人造成任何损失，乙方应负赔偿责任。

3、工程进行期间，乙方对各种可能发生的灾害或意外事故等,应预先办理保险并采取必要的防护措施(包括有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等),如因预防措施不足所造成的一切损失，概由乙方负责赔偿。

4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。甲方对防护措施的认可不免除乙方的任何责任。

5、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

第五条工期要求：

1、工程工期：

(1)开工日期：____年____月____日，甲方要求延期开工的，乙方应予配合，工期相应顺延。

(2)竣工日期：____年____月____日

(3)总日历工期：天;

2、施工的期限应当按照合同规定履行。一方要求提前或延期交付，应当提前与对方协商并签订补充协议，对提前或延期交付的工作成果按补充协议执行，补充协议没有约定或约定不明的仍以原合同为准。因为不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。本合同工程期限为甲方通知后天内完工。工程若有调整，甲方提前天书面通知。如系年约则可约定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具体施工时间以甲方书面通知为准。

第六条原材料的提供办法及规格、数量、质量

1、乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的原材料施工影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、重作、减少价款，有关费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

第七条技术资料、图纸提供办法

1、甲方应当(何时)提供技术资料、图纸。

2、乙方在依照甲方要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理的，应当立即通知甲方;甲方应当在收到通知之日起日内回复，提出修改意见。乙方在约定的时间内未得到答复的，有权停止工作。

3、乙方对于承揽的工作，应当严格保密，未经甲方事先书面同意，不得泄露给任何第三人，也不得留存任何技术资料及其复制品。

第八条验收标准和方法

1、符合现行国家或行业标准并符合甲方使用目的，以合同明确规定的图纸、质量要求作为验收依据。

2、乙方在自检合格后向甲方提交书面验收要求，甲方应在日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

3、隐蔽工程必须在甲方检查验收合格签章后，方可进行下一道工序。

4、验收时如发现品质不符要求，乙方应于甲方指定时间内改善完成，逾期未完成的，甲方可不经催告径自处理，所需费用由工程款中扣除，如有不足概由乙方补足，因乙方逾期改善导致其他损失亦由乙方负责赔偿。

5、双方对工程质量有争议，且经协商无法达成一致时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第九条保修期及保修责任

1、本工程保修期为年(或月)，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如发现质量问题，除甲方使用、保管不当等原因外，乙方应在甲方指定期限内修复,其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在约定时间内修复，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方指定负责本工程的维护人员及其联系方式为变更，乙方应提前日书面通知甲方，否则甲方有权委托第三方修复，所发生的费用从保固费中扣除。

3、在保修期外，如甲方就本工程有关问题委托乙方修复，乙方应按成本价计费.

第十条乙方的违约责任

1、未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责修理，如果修理后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任。

2、完成工作的数量少于合同约定，乙方应当照数补齐施工，因此超过合同约定的交付时间的，应当承担逾期交付责任。

3、在工程现场，乙方进场设备保管责任由乙方承担。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当由乙方承担赔偿责任。

4、逾期交付项目(包括因返修、更换、补交等造成的逾期)，应当向甲方支付违约金，每逾期一天，按合同总额的%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

5、擅自调换经甲方验收合格的原材料或零部件，乙方应按甲方要求重作并赔偿甲方因此造成的损失。超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。

第十一条甲方的违约责任

1、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。

2、无故拒绝验收工程，应当赔偿乙方因此造成的损失。

第十二条合同的解除

1.乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同:

(1)乙方逾约定开工日期天，或甲方认为不能依限完工时;

(2)乙方无正当理由，自行停工达小时(或天)以上时;

(3)除不可抗力或甲方书面同意者外，乙方逾期完工达日以上;

(4)乙方不履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定的要求，经甲方通知后仍不履行或采取补救措施的;

(5)乙方声明或表明不能履行合同的;

2、因上述原因导致合同解除时，乙方应向甲方支付违约金元，并应立即停工并依甲方指定期限负责遣散工人并将由甲方提供到场材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承揽商使用，且乙方未领的工程款，应待工程全部竣工，甲方一切损失获赔偿后，方结算支付余款给乙方，甲方亦有权直接从工程款中扣除乙方应支付的违约金工和甲方受到的损失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有权要求乙方承担赔偿责任。

3、解除合同时，乙方应缴还甲方提供的一切资料，如经甲方要求，乙方应继续承担保密义务。

第十五条不可抗力

在合同约定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方应立即通知甲方，在乙方取得合法证明后，可免予承担责任;如果乙方延期交付工程，在合同约定交付期之后发生不可抗力的，不免除乙方的赔偿责任。

上述不可抗力系指严重自然灾害、战争、政府行为或其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第十三条争议解决

本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。协商期间，非经甲方同意，乙方对争议以外工作不得停工，应继续履行本合约义务，甲方对争议的工程款可暂予止付，待协商处理完成后，再无息支付该工程款。

第十四条其他约定事项

乙方保证在本施工项目中以自己的设备、技术和劳力完成承揽工作。

第十五条附则

1、本合同附件包括，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以本合同为准。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，除第九.3条外,保修期限届满且双方权利义务履行完毕之日终止。

5、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

发包方(盖章)：承揽方(盖章)：

甲方：乙方：____年____月____日：

承揽工程合同 篇7

合作经营协议书

甲方：

乙方：

丙方

鉴于：

1.甲方已与公司签订了工程承包长期合作协议。

2.甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。现甲、乙、丙三方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，经充分协商，根据《民法通则》、《合同法》、《合伙企业法》、等相关法律法规的规定，达成本《合作经营协议书》条款如下：

一、合作经营事项

甲、乙、丙三方同意依据本协议书约定的方式和条件，合作承揽并承建工程业务（下称“合作项目”）：该项目包含以下事项：

1.对外承揽工程业务。

2.合资购买、运营、维修、保养合作项目所需工程设备，如工程车等。

3．对外招聘工程施工人员。

二、合作经营方式

1.甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。

2.合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资：

1)甲方以_________（现金/实物）出资_____元，占合作项目投资比例___%；

2)乙方以_________出资_____元,占合作项目投资比例____%；

3)丙方以_________出资_____元,占合作项目投资比例____%。

4)合作期限内，甲、乙、丙三方可以继续追加出资，追加出资后各方的投资比例及下述利润、风险分配方式，三方另行签订补充协议明确。

3.利润分享与风险承担方式按以下第___条约定。

三、合作期限

1.合作期限暂定为___年，即从2011年___月___日起至____年___月___日止；前述合作期限届满，本合同自动终止。

2.前述合作期限届满后若有意继续合作，则应在期限届满前15日另行签订补充协议明确。

3.因国家政策因素造成本协议书无法继续履行时，甲、乙、丙三方可提前终止合作。

四、业务运作办法。

1.经营办法：

1)合作项目的一切重大事项（包括但不限于业务承揽、工程车采购、出售、合作人退出、新合作人加入等）均须经甲、乙、丙三方共同协商决定；

2)日常经营管理活动由甲、乙、丙三方一致同意推举甲方管理。

2.财务管理：

1)合作项目经营过程中所发生的费用由甲、乙、丙三方按前述投资分配比例的分担；

2)合作项目独立建帐，实行独立的财务核算制度，甲、乙、丙三方应于本协议书签订后选定一家银行并在该银行开立一个联名帐户，合作项目的全部支出均须从该帐户中支取，合作项目的全部收入亦均须存入该帐户，合作项目的资金严禁在该帐户外运作；

3)合作项目的财务由甲方管理、乙、丙两方监督；与合作项目相关的一切财务、会计凭证均应妥善保存，有关报销凭证均须由甲、乙、丙三方授权的人士共同审批后方可报销；合作各均有权查阅与合作项目相关的凭证、帐表。

五、各方责任

1.甲方主要负责以下事项：

1)协调与雇主及当地各有关部门的关系，确保有关工程的施工工作得以顺利进行并确保雇主依约支付工程款；

2)管理合作项目中的日常事务（包括财务、施工人员招聘等）；

3)在合作项目遇到紧急情况或重大事项时，召集其他合作人（乙方、丙方）共同处理。

2.乙方主要负责以下事项：

1)处理施工过程中遇到的各类技术问题；

2)负责工程车的维修、保养；

3)管理施工人员，监督施工人员的施工行为是否符合施工行为规范；

4)及时足额履行出资义务。

3.丙方主要负责以下事项：

1)积极对外宣传，承揽工程业务，签订承揽合同；

2)及时足额履行出资义务。

4.甲、乙、丙三方并应共同承担以下责任：

1)保守合作项目及对方的商业、财务秘密；

2)维护企业形象及商业声誉；

3)不得私自以合作名义承接工程或其他活动。

4)不得自营或者同他人合作经营与本合作项目相竞争的业务。

六、盈亏分配

1.合作项目所取得的税后利润由甲、乙、丙三方按下述比例分享：

合作项目税后利润由甲方分享25％，乙方分享25％；丙方分享50%；

2.若合作项目发生亏损，则有关亏损亦由三方按上述比例分担。

3.合作项目的经营利润每分配一次，本度的经营利润原则上在前进行分配。

七、个人退出合作项目与新合作人加入

1.合作期限内，有下列情形之一的，合作人可以退出合作项目：

1)合作协议约定的退伙事由出现；

2)经全体合作人一致同意；

3)其他合作人严重违反合作协议约定的义务，造成合作项目无法继续进行的。

2.新合作人加入合作项目，应当经全体合作人一致同意，并依法订立书面合作协议。新合作人对加入前合作项目的债务承担无限连带责任。

八、合作项目的终止与清算

1.合作项目出现下述情形之一时，应予解散：

1)甲、乙、丙三方经协商一致同意终止；

2)合作项目出现严重经营亏损，无法实现经营盈利目的；

3)一方违反本协议书的约定或违反诚实信用原则，其他方的合法权益因此受损。

4)合作期限届满后，甲、乙、丙三方均无意继续合作。

2.合作项目终止、合作人退出合作项目、新合作人加入合作项目时，应进行清算；

1)合作项目终止的，先以合作项目财产予以清偿，不足部分则由甲、乙、丙三方按实际出资比例分担，若有剩余财产，亦按实际出资比例进行分配。

2)合作人退出合作项目的，按实际出资比例分担，若有剩余财产，亦按实际出资比例进行分配。

3)新合作人加入合作项目的，对加入前合作项目的债务承担无限连带责任。

九、违约责任

任何一方在合作过程中违反本协议书的约定而使其他方遭受损失的，守约方的全部损失由违约方足额赔偿。

十、争议解决

本协议书在履行中发生争议，各方应协商解决，如协商不成，可向_________有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其它规定

1.本协议书之未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商解决。

2.本协议书一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，三份具有同等效力。

3.本协议书经甲、乙、丙三方共同签署后生效。

甲方：______________

身份证号码：______________

乙方：______________________

身份证号码：______________

丙方：______________________

身份证号码：______________

签约日期：2011年____月____日

承揽工程合同 篇8

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就冷库聚氨酯发泡保温工程事项，以双方友好协商达成一致，订立本合同。

一、工程范围：

1、工程名称：

2、地址：

3、工程要求：符合国家质量标准。

A、冷库顶棚，墙体保温，容重30-35KG。

B、冷库地面保温容重30-35KG。

C、聚氨酯加阻燃剂离火自熄3-5秒。

D、固化时间：1—15秒。

E、施工平整度：5-7MM。

F、抗压强度：0.17—0.2MPA/CM2.

G、闭孔率:≥90%

二、施式要求：

1、乙方严格按照甲方要求各项保温厚度标准施工。

2、乙方施工过程中甲方提供食宿。

3、因季节施工甲方保证冷库内发泡施工温度在零上18℃以上，以保证质量。

4、包装（桶）归乙方回收。

三、工程造价及结算方式：

1、工程总造价约200M3每立方米850元人民币。即200M3x850元/ M3 = 170000元。实际发泡数以甲乙双方实际丈量为准。

2、付款方式：合同签定甲方付乙方定金30%，款为5万元。材料进入现场付给工程款50%为9万元，工程施工完毕甲方付清乙方工程全款20%为3万。

四、工期；

1、每天施工量约：30—40M3

2、施工期间如停电等特殊原因工期顺延。

五、工程质量保修及期限

1、工程达不到约定质量条件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费用。

2、工程保修期为12个月，正常使用出现质量问题，乙方负责免费维修（如保温层开裂，脱落）注，由于土建损坏造成的开裂，脱落乙方不任何负责。

六、本合同在履行过程中发生的争议双方当事人协商解决，协商不成到当地人民法庭诉讼裁决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话： 电话：

承揽工程合同 篇9

甲方：____________________乙方：_________________________

地址：______________________________地址：_________________________

按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：

第一条总则

1、本协议为双方就（项目名称）的工程合作协议。

2、各项条款均遵守国家颁布的各项法律、法规。

3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工开展合作事宜。

第二条工程项目合作的形式及收费标准

1、工程项目由乙方独立承接，签订工程合同，乙方单独施工。

2、甲乙双方共同设计施工方案，乙方按照双方共同制定的设计方案实施工程安装项目。

3、甲方就设计方案向乙方提供智能家居产品（产品均以调试好）。

4、乙方支付货款的当日或次日，甲方向乙方发货。

5、甲方提高给乙方的智能家居产品，乙方可以向业主自行报价，报价不得高于甲方提供的市场参考价。

6、甲方无需支付乙方安装费用。

第三条甲方职责

1、甲方负责智能家居产品调试，对产品安装提供技术指导。

2、甲方对产品质量提供保证。

3、甲方提供给乙方的智能家居产品保修期为一年，非人为损坏，一个月内包换。

第四条乙方职责

1、乙方应充分发挥自身优势，在开发市场及项目合作中竭尽全力。

2、乙方独立与业主签订合同，合同条款不涉及甲方。

3、乙方在施工过程中，不得有任何损害甲方品牌的行为。

4、乙方承担甲方所供智能家居产品的售后服务，甲方提供技术支持。

第五条违约责任

任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方：____________________（盖章）乙方：_________________________（盖章）

负责人：____________________（签字）负责人：____________________（签字）

_______年____月____日_______年____月____日

承揽工程合同 篇10

发包方：____________________________(以下简称甲方)

承包方：____________________________(以下简称乙方)

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，本着真诚合作、互惠互利的原则，经友好协商同意，签订双方严格履行，共同守信。其条款如下：

一、工程概况

1、项目名称：____________________________

2、工程地点：____________________________

4、合同总金额：人民币(大写) (小写)

二、结算、付款方式及限期

1、预付款：为供货定金，合同双方的签订生效后，甲方____日内支付合同总金额的元整，(小写)元整。预付款延付，则交货期顺延。

2。计人民币(大写)元整，元整。

3、验收款：乙方将剩余未安装的门安装完毕，并全部调试完毕后，经甲方验收合格后，____日内甲方需支付总合同的，计人民币(大写)元整。

4、质保金：合同金额元整，(小写)保修期为________年(至验收合格后计算)，保修期满后一周后，甲方支付元整。

5、安装工程交付验收前，乙方应当向甲方转移交付门的所有权，同时提供门的技术资料和有关质量证明。乙方还应同时交付产品配套的装修钥匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述约定的款项，乙方有权不转移门的'所有权和每套配套钥匙。

6、乙方提供的结算凭证为：普通工业发票。

三、甲方责任

1、施工现场具开工条件。

2、满足乙方产品进场运输装卸的道路畅通需要。

3、甲方应提供特定地点场地供乙方现场安装人员、产品材料、工具设备存放使用，提供乙方进场安装人员的食宿，并协助办理暂住登记证及甲方所在地政府规定的建设工地人员所需工种证件。

4、对乙方施工过程进行协商和协助。安装前必须将水准点与坐标控制点(水平线)告知乙方安装人员并进行现场交验，确保安装条件准确无误。

5、提供安装所需水电、工程吊机及砂浆填灌材料、工人，确保与安装进度同步。

6、负责协调处理第三者对该工程正常安装所发生的干扰、抵触或阻扰。

7、按时足额支付款项，以确保乙方按时按量完成任务。

四、乙方责任

1、工期为天(从甲方向乙方划款之日起)。

2、乙方提供的证明文件、资质必须是完整、真实有效、合法的，否则由此造成的一切后果均由乙方承担，并赔偿经济损失。乙方提供的门应满足设计要求并保证竣工验收合格。

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和噪音等有关管理规定。

4、负责产品运输及负担运输费用。

5、售后服务，________年内非人为因素损坏门由乙方负责维修(如非人为因素造成配件损坏需更换，需收取成本费用)，________年满后乙方收取成本费用。

五、工期延误

对以下原因造成工期推迟延误的，经甲方签字确认后，工期相应顺延：

1、工程量变化

2、工地现场停电造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、质量要求、验收标准、方法及提出异议期限

1、验收标准：以双方确认之样品门实物为制作标准，安装以甲方提供之样品房(试验室)的安装规范及要求为安装标准，确保产品及安装质量达到相关要求。

2、验收方法：工程安装完成后，甲方应组织相关人员验收。

3、提出异议期限为甲方收到乙方产品或接到乙方报验通知之日七天内。

七、合同变更、解除

本合同履行期内，甲、乙双方不得随意变更、修改或解除终止合同条款。如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

八、解决处理合同争议

本合同如发生争议或纠纷，双方本着友好平等、相互谅解的态度及时协商解决。如协商无效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出诉讼。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

十、其他约定事项

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

承揽合同(实用九篇)

随着人们法律意识的建立，越来越多工作和事宜都离不开合同。合同对合作双方有着较强的约束作用，一份条理清晰的合同该如何写？下面的内容仅供参考欢迎大家阅读。

承揽合同(篇1)

建设人（下称甲方）：？身份证号码：？承包人（下称乙方）：？身份证号码：。

经过双方充分沟通协商，现达成以下房屋建设承包合同条款:

一、承揽项目

1、甲方拟建一处房屋，位于面积为?平方米，现将?工程承揽给乙方，具体包括：

(1)基础工程、布设钢筋。

(2)主体框架及砌墙工程。

(3)布筋及水泥砼工程。

(4)基础泥土回填及平整。

(5)其它。

2、乙方应按甲方设计方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工设备、工具等均由乙方负责。

二、工价及其支付

1、本工程工程款为?元。

2、前述价款在工作完成之时即付清给乙方。

三、安全责任

乙方在施工过程中，应注重加强安全意识。

四、工程验收及工期

1、乙方应保证工程符合甲方及社会大众公知认可的质量标准。

2、本合同所涉及工程的工期为?天。

3、如乙方未在约定的工期内完工，每拖延一天乙方应向甲方支付违约金?元。

五、返工义务的承担

如果在工程施工过程中发现建设质量问题或乙方未按甲方设计进行施工，乙方应该承担返工责任及相关费用。

六、保修期限

1、工程质量保修期为?年，自乙方交付楼房给乙方使用之日起计算。

2、在保修期内，如若由于非乙方施工原因导致产品出现质量问题，乙方无需承担责任。但如果是由于乙方施工所造成的质量缺陷，乙方应当承担相应的维修或赔偿责任。在此情况下，甲方可要求乙方承担维修费用或部分维修费用，并行使相应的权利。

七、特别约定

1、未经甲方书面同意，乙方不得将建筑工程承包给其他第三方进行施工。

2、乙方应本着诚信原则，恪守施工伦理，确保甲方楼房建筑的优质品质。

八、违约责任

若一方违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：。

1、执行本合同相关违约约定。

2、赔偿方应当承担守约方所遭受的全部经济损失，经济损失包括但不限于直接经济损失以及实现权益所需的合法费用支出。

九、本合同一式二份，双方签字后生效。

建设方(甲方)：?承揽方(乙方)：

年?月?日

承揽合同(篇2)

签订合同单位：＿＿＿＿＿＿（以下简称甲乙方）签订条款如下：

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定：

│产品名│型号规│单│数│单价│总价金额│交货日期及数量│

│称│模│位│量│（元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤

│││││）│十万千百十元角分││││││

│合计│人民币（大写）│

2.交货办法：

（1）交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。

3.支付方式：在货物发出后，供应商将提单一同交付给买方或通过邮寄方式送达给买方，买方根据供应商提供的单据进行电汇付款。

4.甲方提供产品后，乙方应派员前往甲方仓库进行验收。如果乙方无法派员验收，则甲方代为进行产品规格和数量的检验，以符合合同要求。

5.附则：

（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。

（2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在＿＿＿＿天前通知撤销加工合同。

（3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。

（4）本合同正本两份，双方各执一份。

（5）货物运达站＿＿＿＿＿＿＿＿

（6）收货人＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（7）合同纠纷的处理＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

甲及代表人：（签字盖章）乙及代表人：（签字盖章）

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿

帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

承揽合同(篇3)

甲方(装修方)：__________________

乙方(承揽方)：__________________

甲方的房屋需要装修装潢，乙方以自己的设备、技术、劳力为甲方完成装修装潢，经协商达成下列协议：

由甲方提供图纸，乙方按图纸进行施工，甲方按照国家规定的的家庭装饰标准进行验收，合格后支付加工承揽费(也可以由甲方委托乙方设计施工图纸，乙方负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后。

二：装饰施工地点：

1、住房结构：砖混结构，房型：三室一厅一厨一卫，建筑面积：_________m2，室内面积_________m2。

2、装饰施工内容：水电路工程、泥水工程。

3、工期：自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工，工期______天。

乙方为包工包料的承揽方式，但乙方必须按照甲方指定的材料品质、价格、品牌、售货单位购买材料。甲方可以预支部分加工承揽费用于乙方购买材料。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。

五：乙方按照图纸分阶段、分步骤进行施工，每一个施工单元一张施工图，甲方支付给乙方的加工承揽费按每单元的市场价格分别议定和支付。

六：乙方在进入工地前，应当向甲方提供本人及施工人员的身份证复印件，并进行核对确认。同时，还需提供可联络到的通讯号码等信息，以便于甲方将相关资料提供给物业单位或管理单位备案留存。

七：为施工方便，甲方提供房屋的钥匙一把给乙方，乙方不能将钥匙遗失、损坏、复制、转借，并在结算加工承揽费时交还甲方，同时对房屋内的原有设施、堆放的各种材料及电器、家具及装饰装潢负有保护和保管责任，直至交付使用后为止，否则应对保管不当造成的直接和间接损失负全额赔偿责任。

八：验收：

1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收。

(1)水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;

(2)油漆、面层涂料施工前验收;

2、需要乙方提供图纸，对于隐藏的电线、水管、气管以及其他设施进行标注，明确它们的位置、形状、尺寸、材质等信息，以避免甲方今后使用时出现意外损坏，并便于维修。

3、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。

九：其它：

1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同总价的3%向甲方支付违约金。

2、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

3、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，

重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金。

4、如乙方提供的材料、设备不符合质量要求或规格有差异，应立即停止使用。如已使用，由乙方承担因此造成的工程损失。甲方所购买的材料、电器、家具经过乙方验收后，由乙方负责妥善保管。如果由于乙方保管不当而造成损失，乙方应承担赔偿责任。

十：卫生：家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位__________、方式和时间进行堆放及清运。

十一：保修

1.工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续。

2.住宅室内装饰装修工程的保修期限应不少于二年。对于厨房、卫生间和外墙面有防水要求的部位，其防渗漏保修期应不少于五年。保修期从竣工验收合格之日起开始计算。

十二：如果甲方未能按时付清加工承揽费，或者乙方的工程质量不符合要求、延期交付或违反其他条款，将视为违约。违约方应向守约方支付合同总价5%的违约金，除非合同另有规定。

十三：附则

1.本合同签订后工程不得转包，否则给甲方及乙方自己或第三方造成的一切经济损失及人身损失均由乙方承担赔偿责任。

2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方,并负责反工修复至合格为止。

4.合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付合同总价10%的违约金;若因此造成其他损失的，违约方也应予以赔偿。

十四：本合同_____式_____份，双方各执_____份。双方签字后生效。

甲方：__________________乙方：__________________

日期：__________________

承揽合同(篇4)

甲方：____________________

乙方：____________________

根据相关法律法规，乙方同意接受甲方委托，就公司产品的设计和加工事项进行合作。在双方充分协商并达成一致意见后，签署本合同并确保其得到执行。

一、我们展示设计有限公司为某客户提供了设计与制作服务，具体内容包括报价单及图纸，请查阅。

二、甲方在图纸与报价单上签字后，乙方按照图纸与报价单上所列内容生产的产品经甲方验收合格后视为合格品。若验收不合格，则甲方有权不予接受或退货并要求全数退款，因此产生的一切费用由乙方承担。

三、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计要求等，应当赔偿乙方因此造成的损失。但征得乙方同意除外。

四、主材材料由乙方负责解决，辅材、工艺细则、电路方案甲乙双方共同协商确定。

五、乙方在合约签字生效后，负责在月日前完成产品设计与制作。交货地点，收货人由甲方指定。

六、制作费结算方法：

1、双方协定的价格为__________人民币，甲方在设计制作开始前，须支付预付款计50%人民币________。甲方在安装结束后的七日以内应安排专门人员验收，甲方在验收合格并收到增值税发票后向乙方结清制作余款合计_整人民币。因甲方原因在验收合格后规定的付款期限内逾期未结清费用的，甲方应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。设计制作费以(现金，支票、汇款)形式汇入乙方账户。

2、甲方如不履行合同，预付款即抵作违约金，无故拖欠余款，我司有权安排专人要回。

3、如果乙方未能履行合同，则应双倍返还甲方预付款作为违约金。若乙方未能按时交货，甲方有权拒绝支付相应货款。对于每一天的逾期，乙方需向甲方支付千分之五的逾期交付部分货款金额作为违约金。

并交付给甲方指定收货人之前的所有费用(包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、__________费)及后续相关费用(包括但不限于保修、技术服务)。

七、纠纷的处理：

甲方和乙方因合同而发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，也可以直接向人民法院起诉。有效期为一年。本合同执行期间，双方均不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，应参照__________及设计加工承揽合同条例等法律执行。双方也可就未尽事宜进行协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

八、质量的保证：

乙方对已制作的产品实行质量跟踪保证。具体为――电器保质半年，其他保质一年。(注：除人为以外)本合同一式二份，甲方与乙方各执一份。

甲方(盖章)：____________________

乙方(盖章)：____________________

甲方代表签名：____________________

乙方代表签名：____________________

地址：________________________________________

地址：________________________________________

电话：____________________

电话：____________________

日期：____________________

日期：____________________

承揽合同(篇5)

甲方：______________

乙方：______________

甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。

二、合同期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

三、甲方的责任和义务：

1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有____________________________

2.甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日台。

3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方___________________(支架由方承担)。

四、乙方的责任和义务：

1.甲方在与乙方签订合同时，需要提供企业法人执照、法人身份证明和空调安装资质等相关材料。同时，乙方还需提供安装工的身份证复印件和上岗证复印件等相关材料。

2.乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同，必须严格执行国家《空调机安装技术规范》，各类空调牌的《安全操作规范条例》，以及甲方的《安维人员__________规范》，以及其他相关规定，保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

3.乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

4.安装范围限定于市区区域，如有超出区域的需要，甲方需承担相关费用，包括交通费用。

5.乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

6.乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

五、费用结算(有安装卡结算)：

1.必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费。

(除卓圩、三树、双庄、井头以外的乡镇)挂机元/台2P柜机/台_____柜机/台5P柜机__________元/台

3.下乡安装空调交通费按__________元/台由甲方支付给乙方。

六、违约责任：

1.乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

2.如果乙方在服务过程中存在不规范行为，导致用户投诉并经甲方查证属实，乙方应向甲方支付违约金，每起50元。

3.甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现。

七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

甲方：____________________(公章)

代表人：____________________

电话：_________________________

日期：_________________________

乙方：____________________(公章)

代表人：____________________

电话：_________________________

日期：_________________________

承揽合同(篇6)

1.合同双方的主体资格要合格：

1、自然人：满18岁了吗？有精神病吗？要求对方提供身份证号码和地址，因为重名的太多了。

2、法人：

（1）审查身份：审查对方的经营主体资格是否合法，是否真实存在；

（2）审查履约能力包括对对方现有的、实际的、真正的经营情况进行审查。是否有工商登记、营业执照，是否通过了年检等都是需要关注的点。另外，还要确认该合同是否在对方营业执照的经营范围之内，是否有相关资质以及相应的生产能力和履约能力。在签约前，需要进行信用调查和信用分析，可以通过信函、电话、传真或者派人上门等方式来了解对方情况。这样才能确保双方在签订合同后能够顺利履行合同义务。

（3）企业法人应提供经过年检的营业执照复印件并加盖公章，提供经过审计的财务报表。

（4）代理人要有代理权：①在与企业的分支机构或职能部门签合同时，必须得到企业法人的书面授权委托书，可以在其营业执照的经营范围之内与其签订合同。

②子公司必有营业执照，分公司有的有，有的没有营业执照，如果分公司有营业执照，则无需授权书。 ③职能部门有授权书也能签合同，甲方名称可以写上职能部门的名称。

2.主体条款：写上当事人的名称和地址，其作用是：

1、明确文书的送达地点，通讯地址变更应及时通知合同的当事人

2、考虑将来的诉讼地点，是去原告所在地法院打官司，还是去被告所在地法院打官司

3、明确打官司时是去哪一级法院，是高院、中院还是基层法院。

4、自然人的住所指户籍所在地或长期居住地，自然人为外国人的要写上国籍，法人住所指主要办事机构所在地。

3.资信调查的基本方法：

1、查验对方的营业执照、打听对方的信誉情况，

2、通过银行和行业协会查询对方的信誉情况

3、申请加入中国企业资信网等资信调查网站，把资信调查业务转给专业的资信调查机构去做。

4.关于合同签字：

1、合同的成立可以以签字为准，也可以以盖章为准，签字优先。合同确认的最好方式就是签字，或者签字加盖章；

2、可以进行签字的人包括：自然人、法人代表、有授权委托书的委托代理人、非法人组织负责人、以及合伙企业的合伙人。

3、合同大于2页的，要盖骑缝章；

4、如果对方的签字人是法人代表，要求对方出具法人个人的身份证明、营业执照副本、或工商局出具的法人资格证书；如果对方的签字人是业务员。

5、企业法人：盖公章或合同专用章；法定代表人单独亲笔签字，

不盖章合同也生效；委托代理人有授权委托书的，不盖公章，只签字也生效。

6、建议做法：在文件正文末尾盖上公章，并由公司法定代表人或其授权代表人签字确认，方为有效。

5.明确合同的签约地：

合同的签约地最好是我方所在地，这样出事后可以取得我方公安局的支持。

6.标的物的全称：

标的物的名称要明确和具体，不能笼统，对标的物的实际情况要做出实事求是的规定，尽可能使用国际上通用的名称和习惯称呼。

7.标的物的数量条款：

找一个双方都接受的计量单位，先确定好度量衡。需要注意，有些标的物是有自然损耗、毛重、净重的。

8.标的物的质量条款：

包括标的.合同中应当明确物品的种类、规格、技术要求、标准以及品质的公差和浮动范围等内容。合同审核需要多个部门进行协作，作为买方，财务部、技术部和检验部都需要仔细审核合同。作为卖方，也要认真核对质量标准是否符合甲方的要求。质量条款的原则是：如果有合同约定，则按照合同约定执行；如果没有约定，则需要通过协商来补充；如果无法达成补充协议，则按照合同的相关条款或交易惯例来确定；如果仍然无法确定质量标准，则需要按照国家标准和行业标准履行；如果国家标准和行业标准也不存在，则需要按照通常标准或符合合同目的的特定标准履行。对于需要进一步解释合同目的的情况，可以使用样品作为标准。在签订合同时，样品需要封存，验收时按照样品质量进行验收。若需要更加详细的质量要求，可以在合同中注明“详见附件”。

9.标的物的检验条款：

包括检验的时间、地点、检验标准、检验机构、 通知标的物不符合质量要求的时间期限。一定要约定检验期限，可以写成：

1、当场验收；

2、收货后XX日内验收；

3、X月X日前验收；

4、XX日内验收，过期不验收，视为验收合格。

若买方对标的物的数量和质量存在异议，应及时通知卖方。如果通知过期，则视为买方已经确认标的物的数量和质量符合约定。

10.标的物的计价条款：

1、货币可以使用出口国汇率、进口国汇率和第三国汇率。卖方愿意用坚挺的货币来确定价格，买方愿意用容易贬值的货币来确定价格。如果已经签订成了对我方不利的货币计量。

2、合理确定商品单价，作价过高或过低都很可能隐含了商业欺诈行为。

3、如果包装材料是单独计价的，详见包装条款。

4、明确计价货币、佣金、折扣、装卸地、银行费用（包括寄单邮费、电报费、信用证的通知费、修改通知费、议付费、单据处理费，占总货款的1％－4％）

11.违约责任条款：

以经济补偿为原则，法律首先尊重双方的约定，

其次，按照“填平原则”，赔偿实际损失即可，法官有自由裁量权。

1、违约是指：不履行义务、部分履行义务、不适当履行义务、迟延履行义务；

2、相应的措施是：

（1）继续履行

（2）采取补救措施：维修、修理、更换？

（3）赔偿损失是指在合同履行过程中，因违约方的原因使守约方遭受到经济上的损失而需要进行的经济赔偿。赔偿范围包括货款和利息的赔偿以及守约方预期可以获得的利润。但是由于赔偿损失的计算比较复杂，建议在合同中明确列明赔偿范围和各项费用的计算方法，以便双方能够清晰地了解赔偿的具体内容。此外，出于保险起见，也可以在合同中加入“包括但不限于以上损失”的条款，以便在实际操作中能够更全面地考虑到各种可能发生的损失情况。

（4）支付违约金：①合同里规定了违约金，才能用违约金条款

②赔偿损失和支付违约金不能并列使用，但与损失额持平即可

③增加关于合同解除权的约定：逾期天履行义务，我方可解除合同；按货款的百分之几计算

④逾期付款，若未能按时履约，逾期1日则需向守约方支付XX元的违约金。每延迟1日，违约方应再支付相应的违约金给守约方。

⑤逾期交货，如果出现延误，违约方应按照每日货款金额的百分之几向守约方支付违约金。每逾期1日，违约金金额将会增加。

3、订金、定金、押金、保证金：

（1）订金是预付款，可以退

（2）押金、保证金可以退。

（3）订金、押金、保证金不具有定金的性质；

（4）定金是一种担保款，付定金的一方没有履行义务，定金不退；收定金的一方没有履行义务，双倍返还定金。

（5）合同总价款的定金不得超过20％，超过部分被视为预付款。

承揽合同(篇7)

甲方：(定作人)

乙方： (承揽人)

因 工程施工需要，由乙方承揽部分 工程，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定和本工程的具体情况。

第一条 合同信息包括项目名称、任务量、酬劳、完成期限和备注等内容。酬劳所包含的费用应涵盖该合同所需的全部成本，甲方与乙方员工无劳资关系。

注：此处“酬金”改为“酬劳”，其他修改均为微调。

第二条 项目的内容和具体要求(应详细约定此条款，必要时，可以封存样品的，由双方代表当面封签。

第三条 原材料的提供办法、规格、数量和质量

(1、用乙方提供原材料完成工作的，乙方必须依照合同规定选用原材料并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响其劳动成果的，甲方有权要求修理、减少价款或赔偿损失。

2、用甲方原材料完成工作的，合同应明确规定材料的消耗定额，甲方原材料不符合要求的，乙方应立即通知甲方调换或补齐。

3、原材料等物品的提交日期计算。)

第四条 技术资料、图纸的提供办法和日期

第五条 验收标准方法和期限

(1、验收乙方所完成的工作时，应按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为标准。甲方应在规定的期限内完成验收工作。

第六条 计量与结算(根据具体情况，可以以件、米或其他计量单位计量，但合同工期一个月以上的。

1.乙方应该在每个月的__号之前制作当月的《已完成工作量清单》，并将两份报告交给甲方。甲方应在收到后的__天内进行审查和批准，以此作为支付进度款和结算全部工作量的依据。

2.乙方须在全部工作完成并经甲方验收合格后的一个月内，根据甲方确认的月《已完工工作量清单》，编制《总结算清单》并提交给甲方。甲方应在收到《总结算清单》后15日内进行审核和批准。经甲方审核批准的工程量即为双方的结算工作量，并确定结算日期。

第七条 付款条件与期限(一般应按下面的方式约定，有特殊情况的，可以另作约定，如资金充足可以支付预付款。

1.甲方收到业主(或总承包方)相应工程款并扣除有关费用(即工作过程中，应由乙方承担或乙方应赔偿甲方的损失或甲方对乙方的罚款)后5个银行工作日内，向乙方支付当月审定工作量的 (参考比例为75%)作为进度款，以后每月如此;

2.甲乙双方结算完毕后，甲方自收到业主(或总承包方)相应结算款并扣除有关费用(即工作过程中，应由乙方承担或乙方应赔偿甲方的损失或甲方对乙方的罚款)后5个银行工作日内向乙方支付至结算总额的 (参考比例为95%);甲方自收到业主(或总承包方)全部工程款(含质保金)并扣除有关费用(即工作过程中，应由乙方承担或乙方应赔偿甲方的损失或甲方对乙方的罚款)后5个银行工作日内支付清全部结算款;

3.乙方不按要求向甲方报审月《已完工工作量清单》的，甲方有权不予计量，不予支付进度款，由此造成乙方的经济损失的，由乙方承担，且工期不予顺延;

第八条 合同工期

本合同规定的工期为从开始日期（或甲方通知乙方进场的第_天起）起算，共计__天。如果因甲方原因或不可抗力事件导致乙方不能完全履行合同，乙方应及时书面报告甲方以减轻甲方可能遭受的损失，并在事件发生后3天内提供有效证明。经甲方审核批准后，工期将顺延。

第九条 双方责任(可根据不同的工作任务和条件应当增加部分条款。)

(一) 甲方责任

1.按本合同约定的期限支付酬金(含进度款和结算款);

2.负责现场工作的协调指挥，派出技术人员对乙方的工作进度和质量进行监督，检查隐蔽工作，办理签证中间工程的验收手续;

3.向乙方提供与本合同相关的图纸、资料;

4.在开工前，就本工程及相关项目向乙方进行安全、技术交底(甲方对此要有书面记录，接受交底人员应签字确认);

5.协助乙方办理工作人员的暂住证及劳动用工手续;

6.协助乙方做好施工人员的安全教育、培训考核。

7.其他应当由甲方负责的事项。

(二) 乙方责任

1.服从甲方、监理及业主(或总承包方)现场指挥及管理;

2.按时组织施工，保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;

3.负责组织符合合同要求的、足够的及相应的人员和设备进场施工，进场船机设备必须具有有效的性能证书或经技术监督局审批的证明;工作人员必须持有效的“三证”( 身份证、流动人口婚育证明和外出人员劳动就业登记卡)，特种作业人员必须具有有效的特种作业资格证书，乙方应将上述证书的复印件提交甲方并携带原件供甲方核对，经确认合格登记后才能进场工作;

4.根据本合同规定的工作内容资料（包括但不限于图纸、甲方指令等），负责制定相应的组织、工作方案，并将其提交甲方审批。

5.制定妥善的工程质量和安全保证措施，非甲方或业主(或总承包方)原因造成工程质量或进度达不到有关规范验收标准或合同要求的。

6.乙方必须积极履行本合同约定的内容和具体要求，按合同规定的日期和质量完成工作并交付使用;

7.保证以己之足够的人员和设备履行本合同，非经甲方同意，合同项下的任何工作不得转让给第三方来完成;

8.保证自己及雇员遵纪守法，文明施工，作好现场施工材料和机具的归类归堆，做到堆放合理、整齐。

9.乙方在工作过程中应按照甲方的要求，准确记录原始资料并整理数据，接受甲方的监督和检查。在阶段性工程结束或全部工程竣工后，乙方必须完整地移交工程的原始记录、数据以及技术资料给甲方。

10.乙方应当及时到当地劳动部门办理用工审批手续，办理工人暂住证等，一切费用由乙方负责;

否则因此造成的一切后果由乙方负责;

12.乙方应当严格按照《广东省人口与计划生育条例》的相关规定，对其工作人员进行管理，认真履行双方签订的《施工企业流动人口计划生育管理责任书》，并接受甲方的检查和监督。

13.

14.禁止乙方与业主、总承包商、监理以及其他相关部门发生任何关系，无论出于何种理由和借口，否则甲方有权立即解除合同。

15.乙方应合理使用甲方提供的机具和材料，并妥善保管，严禁浪费材料和不当使用机具。若违反规定，甲方有权拒绝提供，并要求乙方赔偿损失。

16.为完成合同项下的工作，应当由乙方负责的其他事项。

第十条 安全施工(增加施工安全生产管理协议书,但不能删去本条款)

1.双方签订安全生产协议书;

2.甲方对乙方承担的工作进行安全交底，提出明确安全要求，并进行监督检查;

3.乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任及发生的费用;

4.甲方对乙方违章操作行为提出整改，乙方必须无条件执行，由此而发生的费用和延误工期概由乙方负责;

5.若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告行政主管部门并通知甲方代表。甲方应为抢救提供有利条件，发生的费用由乙方承担。

第十一条 违约责任

1.乙方有下列行为之一者即为违约，承担违约责任。乙方违约，甲方除有权责令乙方限期改正、赔偿损失且工期不得顺延外，并有权解除合同：

(1)违反本合同的任何之条款的;

(2)履行义务不符合本合同约定或甲方要求的;

(3)不能如期按本合同约定的质量完成任务的;

(4)违反文明施工之规定，造成环境污染或给甲方或第三人造成损害的;

(5)疏于安全管理，造成损失在1000元以上的;

(6)造成甲方材料浪费，机具损坏或丧失原有功能的;

(7)不服从甲方现场管理和协调的;

(8)甲方认为乙方在规定的时间内无法完成合同项下的全部工作，要求与乙方签订补充协议以减少其工作量，乙方不能提供履约保证且拒不同意甲方减少工作量的;

(9)违反合同规定的其他行为。

2.若本合同已经被解除，而乙方在解除后采取以下行为之一，视为乙方自动放弃其对剩余工程款的要求。此举将给甲方造成损失，因此甲方有权要求乙方赔偿所受的损失。

(1)不主动退场并且自合同解除之日起15日内没有向甲方提出书面结算和验收报告的;

(2)拒不退场或以其他方式妨碍甲方自行施工或安排其他施工队伍进场施工的;

(3)妨碍甲方正常工作秩序的其他行为;

3. 合同的解除以甲方出具书面通知乙方之日起即为解除。4.甲方未按合同约定的期限支付工程款,

第十二条 奖惩

1.乙方有本合同规定的违约行为或违反法律规定，甲方有权责令乙方限期改正，乙方拒不改正或不能改正的，除赔偿损失外。

2.若乙方无违约或违法行为，按照合同约定或法律规定未被制裁的情况下，甲方将给予乙方总工作量的奖励。奖励比例参考为总工作量的1-10‰。

第十三条 解决合同纠纷的方式

在履行合同的过程中，如果发生争议，各方应本着平等、诚信的原则，以友好协商的方式解决。若经过充分沟通和协商后仍无法达成一致意见，则任何一方均有权向法律途径寻求解决办法。

第十四条 其他

1.本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份;

2.本合同签订后，经双方协商一致，可签订补充协议，作为本合同的补充合同;

3.双方商定的其他条款：

第十五条 合同附件及有效期

1.合同附件

(1)甲乙双方《企业法人营业执照》和《资质证书》(复印件);

(2) 工程计量单、结算单等;

(3) 施工安全生产管理协议书;

(4)双方为解决合同项下的问题所发信函等文件;

2.本合同自甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效，有效期至双方履行完毕合同规定的义务后自动终止。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

银行帐号： 银行帐号：

合同签订时间： 年 月 日

承揽合同(篇8)

建设方(下称甲方)： 身份证号码： 承揽方(下称乙方)： 身份证号码：

经甲乙双方协商一致，现达成如下房屋施工承揽合同条款：

一、承揽项目

1、甲方拟建一处房屋，位于面积为 平方米，现将 工程承揽给乙方，具体包括：

(1)基础工程、布设钢筋。

(2)主体框架及砌墙工程。

(3)布筋及水泥砼工程。

(4)基础泥土回填及平整。

(5)其它。

2、乙方应按甲方设计方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工设备、工具等均由乙方负责。

二、工价及其支付

1、本工程工程款为 元。

2、前述价款在工作完成之时即付清给乙方。

三、安全责任

乙方在施工过程中，应注重加强安全意识。

四、工程验收及工期

1、乙方应保证工程符合甲方及社会大众公知认可的质量标准。

2、本合同所涉及工程的工期为 天。

3、如乙方未在约定的工期内完工，每拖延一天乙方应向甲方支付违约金 元。

五、返工义务的承担

乙方在施工过程中必须确保建设工程质量符合甲方的设计要求，若出现质量问题或未按照设计要求施工，则乙方需承担返工责任，且所需费用由乙方自行承担。

六、保修期限

1、工程质量保修期为 年，自乙方交付楼房给乙方使用之日起计算。

2、在保修期内，如出现非因乙方施工造成的质量瑕疵，乙方不承担任何责任。若由于乙方施工不当导致质量缺陷，乙方应承担维修或赔偿责任，甲方有权请求乙方承担维修或部分赔偿义务。

3、为保证乙方履行上述义务，甲方将保留总工程款的10%作为工程质量保证金。若乙方施工工程在建筑物竣工验收之日起一个月内无出现任何质量缺陷，则甲方将一次性支付除1000元外的留置工程款给乙方。若乙方施工工程在保修期内无出现任何质量缺陷，则甲方将在保修期满之日一次性支付1000元给乙方。

七、特别约定

1、乙方未经甲方书面同意，不得将承揽施工建筑工程转包给第三人施工。

2、乙方应恪守施工道德，以确保甲方楼房建筑质量。

八、违约责任

任何一方违约，对方均有权解除合同且违约方应承担如下责任：

1、执行本合同相关违约约定。

2、守约方如未能履行合同义务，应赔偿对方的经济损失。经济损失包括但不限于直接经济损失和为实现权益所需的合法费用支出。

九、本合同一式二份，双方签字后生效。

建设方(甲方)： 承揽方(乙方)：

年 月 日

承揽合同(篇9)

甲方：________

乙方：________

依照《_____》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托，承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程。

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试。

二、有关技术及服务要求：

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。

2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

三、工程款项及费用的结算：

1、工程款结算按执行。

2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

3、本工程款分2次结清，其中：

（1）合同签订3天内应付工程款的70%（计70000元）

（2）工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

4、工程款的结算以审计决算为依据。

四、施工及竣工验收：

1、为了保证工程的顺利施工，甲方需在施工前具备土建验收条件，包括完成破路申请手续、设备进场道路畅通等。同时，甲方还需确保自建附属工程的质量达到乙方进场施工的要求。

2、乙方应在20________________年_______月_______日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

4、乙方需在施工期间严格执行安全规定，遵循文明施工标准，若因违章行为或粗暴施工而导致的任何意外事故和损失均由乙方承担。

5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

五、合同未尽事宜，双方协商解决。

六、合同双方代表签字盖章后生效。

七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

甲方：（盖章）________

代表：________

乙方：（盖章）________

代表：________

承揽合同(通用12篇)

我们经常会在阅读时读到一些优秀的范文，一篇好的范文会让我们学到东西，通过阅读范文可以把我们心中的想法表达出来。经常阅读范文能提升我们的写作能力，写优秀范文需要包括呢些方面呢？以下是小编为大家收集的“承揽合同(通用12篇)”仅供您在工作和学习中参考。

承揽合同(篇1)

合同编号：_____________

定作人：_____________　签订地点：_____________

承揽人：_____________　签订时间：____年____月____日

第一条承揽项目、数量、报酬及交付期限

第二条技术标准、质量要求：_____________________________________

第三条承揽人对质量负责的期限及条件：_____________________________________

第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：

第五条承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法：_____________________________________

第六条定作人可以将项目中的主要工作交由第三方代为完成，但需经过双方协商一致并签署书面合同。允许委托给第三方完成的工作范围应在合同中明确规定，包括但不限于：______________________。

第七条工作成果检验标准、方法和期限：_____________________________________

第八条结算方式及期限：_____________________________________

第九条定作人在_____年_____月_____日前交定金(大写)__________元。

第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十二条违约责任：________________________________________

第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;

(一)提交_____仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条其他约定事项：_____________________________________________

定作人：_______________(章)承揽人：_______________(章)

住所：____________________住所：____________________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

居民身份证号码：__________居民身份证号码：__________

委托代理人：_______________委托代理人：_______________

电话：____________________电话：____________________

开户银行：_______________开户银行：_______________

承揽合同(篇2)

签订合同单位：＿＿＿＿＿＿（以下简称甲乙方）签订条款如下：

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定：

│产品名│型号规│单│数│单价│总价金额│交货日期及数量│

│称│模│位│量│（元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤

│││││）│十万千百十元角分││││││

│合计│人民币（大写）│

2.交货办法：

（1）交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。

3.付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方。

4.验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。

5.附则：

（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。

（2）如果乙方在合同执行期间遇到市场情况变化或其他原因需要撤销加工合同，则应提前＿＿＿天通知甲方。如未提前通知，则需要按照违约条款进行赔偿，承担＿＿＿＿＿＿罚金以赔偿对方的损失。

（3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。

（4）本合同正本两份，双方各执一份。

（5）货物运达站＿＿＿＿＿＿＿＿

（6）收货人＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（7）合同纠纷的处理＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

甲及代表人：（签字盖章）乙及代表人：（签字盖章）

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿

帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

承揽合同(篇3)

合同编号：

广告客户或代理单位名称（简称甲方）：

广告发布单位名称（简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等法律、法规和规章的规定，为明确合同双方当事人的权利和义务，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。

第一条广告发布事项

甲方委托乙方以的形式发布户外广告。

广告发布内容：___________ ___________ ___________ ___________

广告设计时限：____________________________________________

广告制作时限：____________________________________________

广告发布时间和期限：____________________________________________

广告发布地点及具体位置：____________________________________________

广告发布数量及规格：______________________________________________

其他约定：____________________________________________

第二条广告费用、支付期限和方式

（一）本合同广告费用为：设计费用（人民币，下同）x元，制作费用x元，发布费用x元，合计x元，大写：

（二）本合同签订后，甲方应于年月日前支付广告费用的x％即x元，作为定金。

第一次付款：年月日前支付x元。

第二次付款：年月日前支付x元。

第三次付款：年月日前支付x元。

补充约定：

（三）按下列第项方式支付。

1、支票2、转账3、现金

其他：

第三条双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、广告主作为甲方，在与乙方进行合作时，应遵守相关法律法规，向乙方提供以下文件：。

（1）在发布广告时，必须提供营业执照和其他相关的生产、经营资格证明文件。此外，广告所宣传的商品或服务必须与广告主的经营范围或业务范围相符。这是为了保证广告宣传的合法性和真实性。

（2）商家在广告中宣传商品的质量时，可向质量检验机构申请证明文件作为支持。该证明文件将对该商品的质量指标进行检测和评估，证实其符合相关标准和要求，提高消费者对该商品的信任度。

（3）发布法律、法规和规章规定应当进行审批的广告，须提供有关行政主管部门的审查批准文件；

（4）确认广告内容真实性的其他证明文件。

2、甲方为广告主代理机构的，除提供广告主的上述资料外，还须同时提供代理机构的营业执照和委托协议书。

不违反法律法规规定、不损害社会公共利益、不侵犯他人的民事权利。

4、甲方应在本合同签订后的日内，向乙方提供广告样件，并承诺样件内容真实合法。

5、如果甲方由于特殊原因需要取消广告发布订单或推迟发布广告，则应在广告发布日前通知乙方，并书面确认。如果未及时通知，甲方应按广告发布费用的％向乙方支付赔偿金以弥补其损失。

6、甲方应向乙方提交广告样件所涉及的他人民事权利的合法使用许可证明。广告内容中有使用他人名义、形象的，应事先取得他人的书面同意；使用无民事行为能力人、限制民事行为能力人的名义、形象的，应当事先取得其监护人的书面同意。

7、甲方应当按照合同约定的金额、时间、方式支付广告费用。

8、若由于不可抗力或非乙方原因，导致广告无法按期发布，则甲方有权要求乙方顺延发布。但若延迟发布无法实现合同目的，则甲方有权解除合同。

（二）乙方权利义务

1、甲方与乙方签订本合同，乙方承诺在法律允许范围内拥有本合同约定的户外广告媒介的设置使用权和广告发布资格。同时，本合同约定的广告发布地点、形式均符合天津市户外广告设置规划要求。

2、乙方有权要求甲方按有关法律法规规定提交广告发布所需要的证明文件。

3、乙方需符合法律规定，向工商行政管理机关申请户外广告登记，并按照批准内容发布广告。

4、乙方应在办妥户外广告登记审批手续之日起日内，发布本合同约定的广告。

5、乙方需制定广告审查制度，并聘请有资质的审查人员，依法对甲方提供的广告样品进行审查。

6、若甲方提供的广告样本内容违反法律法规或不符技术标准，乙方有权要求甲方进行修改。甲方应在1个工作日内提供修改后的样本给乙方。如果甲方拒绝修改或逾期未提供修改稿，导致户外广告登记审批手续无法完成，则乙方有权解除合同，此举不视为乙方违约。

7、应甲方要求，乙方承担广告设计、制作的，乙方应在广告发布日的天前，将广告发布样件交给甲方，经甲方确认并办理登记审批后方可发布。

8、如果由于乙方原因导致广告无法按时发布，乙方应及时以书面形式通知甲方，并在双方协商后重新安排发布事宜。如果未能如此，乙方应按照广告发布费用的一定比例赔偿甲方的损失。

9、乙方需对户外广告发布设施进行定期维护，保持广告整洁、完好、美观，以确保广告的宣传效果。如发现发布设施损毁或故障，乙方应在日内予以修复，以保证广告正常发布。

10、乙方应建立广告档案管理制度，自本合同履行完毕之日起保存本合同文本和有关资料两年。

第四条违约责任

（一）本合同所有条款甲乙双方应共同遵守，任何一方不得在未征得对方同意的情况下擅自修改或违背。

（二）如果甲方未能按照约定时间缴付广告费用，每逾期一天需支付未支付金额x%的违约金。若逾期付款时间超过约定日数，乙方有权解除合同。

（三）因甲方未按期交付广告样件造成本合同无法履行的，由甲方承担违约责任，按本合同约定广告费用的%向乙方支付违约金。

（四）因乙方原因导致广告漏发或者错发、规格和内容错误的，乙方给予补发，补发时间由甲乙双方协商确定。由此致使甲方无法实现合同目的的，乙方应按广告费用的%赔偿。

（五）乙方已尽法定审查义务，而因甲方提供虚假证明材料造成广告作品侵犯第三方合法权益的，甲方承担全部责任，乙方明知或应知甲方提供虚假证明材料的除外。

（六）乙方未尽法定的广告审查义务导致发布的广告违法，甲方可向乙方追究相应的责任。

（七）因乙方未在约定时间内修复受损和发生故障的设施而影响广告发布效果，致使无法实现广告目的的，应按日向甲方支付赔偿金元。

（八）因不可抗力因素导致本合同无法履行的，由甲乙双方协商解决，均不承担违约责任。甲乙双方一致确认。

第五条合同争议解决方式

双方在履行合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，双方同意按以下第种方式解决：

1、向仲裁委员会申请仲裁；

2、向人民法院提起诉讼。

第六条其他约定事项

（一）

（二）

（三）

第七条附则

本合同未尽事宜，按国家有关法律和行政法规规定，由双方协商做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（章）：___________

地址：___________ ___________

法定代表人（签字）：___________

委托代理人（签字）：___________

电话：___________

邮政编码：___________

开户银行：___________

账号：___________

乙方（章）：___________

地址：___________ ___________

法定代表人（签字）：___________

委托代理人（签字）：___________

电话：___________

邮政编码：___________

开户银行：___________

账号：___________

年月日年月日

承揽合同(篇4)

定作人(以下简称甲方)：________________

安装地点：________________

现住所地址：________________邮政编码：________________

身份证号码：________________联系电话：________________

承揽人(以下简称乙方)：________________

营业执照号：________________注册地址：________________

法定代表人：________________联系电话：________________

本厨房设计师：________________联系电话：________________

安装负责人：________________联系电话：________________

根据《____________》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律法规的规定，结合整体厨房企业标准和本厨房的具体情况，甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，达成本合同并共同遵守。

第1条付款方式

1.1合同价款以订货系统价格作为计价依据，具体见双方签订的订购单，货款以现金或者(_________)方式支付。

1.2当甲方预约乙方整体厨房展示厅上门设计时，需要支付一定的设计定金。行业惯例为合同总价款的百分之_ _%，相当于人民币_ _ _ _元。如果由于甲方原因未能在乙方出具设计方案后进行定制，那么定金将作为乙方劳务成本和甲方信誉保证金不予退还；但是如果甲方决定定制，则设计定金将转化为货款，甲方只需支付余款即可。

1.3由于整体厨房产品属于个性化定制产品，厨房生产厂家需要根据定单进行物资采购、加工生产，因此整体厨房须付齐全款后方可定做。

1.4由于整体厨房产品属于个性化定制产品，一旦下达生产定单货款不退，整体厨房产品不退不换。但依据《家用厨房设备》(gb/t18884.4-________________)中6.5条之规定判定厨房产品不合格、而乙方在90日内没按照合同约定整改到位的，以及法律明确规定应退换货的其他情形乙方应给予退换货。

第2条交货日期/安装日期

从甲方确认方案并交齐全款(或者交付总价款的_________%)且厨房装修满足尺寸测量要求、乙方下达生产定单之日起各地区最短交货周期如下(下表为各大中城市或整体厨房生产商所在城市最短交货周期。

买方需一次性付清全款，卖方开始制作的日期为____年___月___日，预计交货日期为____年___月___日。安装日期为交货后三天内。

第3条服务范围

3.1整体厨房的配置需符合甲方的要求，具体明细以乙方订货系统中的订单为准。双方需在订单上签字确认。

3.2整体厨房服务内容：乙方仅对其所经销的厨房生产厂家提供的合同内整体厨房部品提供安装服务，并负责本合同项下的售后服务保证，对甲方自购或通过其他方式获得的产品以及厨房基础工程的装饰装修不提供安装服务与售后服务保证，也不承担其质量不良所引起的连带责任。

第4条工程配合

确认设计方案(包括效果示意图、平立面图、台面图等)与现场交底后签订本合同(含订购单)、办理验收交接手续和其他事宜。

4.2建议甲方按照设计师的建议，首先进行厨房的基础工程改造。改造完成后，甲方需提供自购部品的实物和尺寸给设计师，以便设计师在图纸上确认并确定最终的设计方案，同时进行复测。在甲方交齐全款（或总价款的__%）之后，乙方将根据订单安排生产。\n为避免交叉施工对厨房造成损坏，建议在瓦工、木工作业完成后再进行整体厨房的安装。同时，建议甲方与乙方的设计师保持沟通，以确定最合适的安装时间。

4.3乙方建议甲方尽量购买乙方的整体厨房产品。如甲方确需配套其他品牌厨房部品，甲方应购买有信誉保证厂家的产品，并要求其经销(服务)商提供服务，同时索取并保存好保修证和发票等以获得售后保证;

4.4为了确保施工质量，甲方应向乙方提供必要的施工条件。乙方需按照设计方案图纸和相关标准进行施工，如需现场调整方案，应经甲方同意并由乙方承担调整费用。在安装过程中，乙方要对厨房现场设施和成品进行保护，并实施试机演示和使用讲解。最后，乙方要参加竣工验收，确保施工达到预期效果。

4.5施工安全等重要事项约定：

(1)甲方有义务向乙方提供详尽的墙体结构、水、电、气管线的位置和走向等信息，并遵从乙方在技术方面的指导建议。如果甲方未履行此义务，导致施工安全事故、返工或影响使用后果等问题，甲方应承担相应的责任。

(2)整体厨房施工前的地面应当是已经由房屋建筑开发商或者装饰公司做好防水处理的，并不会因此在使用过程中渗漏水影响临近用户生活;甲方厨房水电气管线、插座等质量与安装必须合格，并应由建筑开发商、装饰公司提供相关的服务与质量保证。

(3)乙方如违反相关安全操作规程和消防条例，在施工过程中发生安全事故或火灾，应负责赔偿一切经济损失。

第5条验收交接与保修

5.1以确认的设计方案图纸和验收交接单中列明的技术标准为基础，结合《家用厨房设备》GB/T18884-中的相关标准，作为整体厨房的评定验收标准。

5.2所订购的货物应与产品手册相符，但手册中的照片效果仅供参考，实物可能存在一定误差。展示样品也可能与实物存在差异。甲方订购时必须依据系统订购单上注明的要求为准。如果由于技术进步需要，生产厂家对产品进行升级或更新，乙方应在交付时提供最新的升级或更新产品。

5.3在整体厨房的安装现场，我们会根据具体的工况来进行组装、拼接、障碍切割、孔洞开挖等工作。同时，我们也会进行开箱验货和提前预装等工作，以确保整个安装过程符合正常的规范要求。在进行局部调整时，我们会尽量不影响正常使用，并且不改变最基本的设计方案。这些都是我们安装整体厨房中必须遵守的标准规范。

5.4为了避免装修施工和整体厨房安装之间的纠纷，需要在整体厨房完工当天，甲方亲自到场或指派代理人与乙方一同进行验收，并办理验收交接手续。这是非常必要的步骤，以确保双方都能达成共识，避免日后出现不必要的问题。

5.5乙方对整体厨房橱柜部分保修两年(家电按照家电三包规定执行);乙方对水盆、水龙头的配套上下水配件、垃圾桶等易损件保修壹年并只承担相应责任，对本合同外的部件不提供服务与质量保证。甲方需要乙方提供合同内产品的保修服务时。

5.6对于超出保修期或非保修项目，以及乙方在销售时性能故障(非外观缺损)已维修到位的样品或其他折价品，乙方提供____________维修服务，乙方按照企业____________标准____________并向甲方开具发票或收据。

5.7整体厨房主要部件(台面、柜体、门板、把手、非易损功能件)自购买之日起五年内一般使用同品质材料维修(台面与门板等维修可能存在一定色差);由于产品存在更新换代与不断技术更新的可能性，超出保修期后甲方可能需要重新选择换代产品维修。

5.9下列情况属于整体厨房产品在目前技术条件下的正常偏差，不属于不合格项：

(1)人造石台面板采用树脂材料等聚合而成，因受运输及客户房间开度尺寸的影响，台面需做现场拼接。接缝处为无缝隙平滑处理。

(2)鉴于目前行业的技术水平和材料的限制，人造石台面板在使用过程中可能出现少量自然裂纹现象，裂纹后采取粘接修补的方式进行修复;因人造石台面板的特性，维修后可能存在一定色差。

(3)人造石台面板在墙面平直情况下与墙面之间应留有2-5mm以内间隙保证伸缩需要。另为安装和通风的需要，以及在墙体不平整情况下。

第6条违约责任

6.1有证据证明：由于乙方原因造成整套货物逾期交付而耽误使用的.，每拖期一天，乙方按实际付款金额的2‰(千分之二)向甲方支付违约金。以上违约金为一次性补偿标准。

6.3有证据证明：因甲方延迟提供施工条件、迟延安装不超过60天的，甲方可不承担责任。但由于甲方原因导致乙方返工或多次上门的，返工或多次上门所产生的一切费用。

6.4因甲方推迟安装致使乙方保管合同标的超过60天的，从第61天开始甲方应向乙方支付仓储保管费用等违约金。

6.5若甲方因故推迟安装，导致乙方需要保管合同标的物品超过两年，则乙方需确保货物完好无损。如货物发生损失，乙方应承担全部责任。若保管期超过两年且合同标的发生非结构性质量问题，则乙方只需确保货物齐全，并按照保外处理方式进行处理，不承担责任。\n\n若甲方推迟安装时间超过两年，同时乙方无法联系到甲方或甲方拒不履行合同规定时，乙方有权依据《中华人民共和国__________》第八十二条至第八十五条的规定对甲方财产进行留置处理。如所得款项不足以支付仓储保管费用，则甲方需补足差额。

6.6在安装过程中，乙方应当注意保护现场设施和厨房产品，防止造成任何损坏。如若不慎造成损坏，乙方应当承担修复或赔偿的责任。

6.7如果甲方需要确认订购单与待验收的厨房产品，可以选择适当的方式或直接联系乙方业务人员进行核对。如果在验收交接时或验收后有证据表明乙方出现以次充好、偷换材料等违约行为，乙方应承担相应的违约责任。除非无偿修复或更换该不合格部分的材料，乙方还应赔偿甲方该部分不合格材料付款金额的2倍作为违约金。

6.8

第7条合同纠纷解决方式

甲乙双方在履行本合同时所发生的一切争议，应友好协商解决;协商不成时提交合同履行地消费者协会调解。调解不成时可选择如下方式解决(在所选择的括号内打√，如选择____________。

※提交______________委员会_____(_______)

※依法向人民法院起诉(_______)

第8条其它约定

如果双方签订了交接单，甲方提出产品存在外观缺陷或数量误差，但无法证明是乙方的责任，那么甲方应当承担相应的责任。如果甲方能够证明是乙方造成的问题，乙方需要修复或补足，并不承担违约责任。如果乙方拒绝修复或修补，那么将承担违约责任。

双方签署（盖章）后，本协议生效。未经双方协商一致，任何涂改无效。如有必要增加约定内容，应进行补充，并保证补充条款不与法律法规相冲突。本合同一式三份，甲方保留一份，乙方保留两份。

第10条_______________________。

定作人(签章)：________________承揽人(签章)：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________

代理人：________________代理人：________________

_________年___________月___________日_________年___________月___________日

附件

1、承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。

2、本合同适用于各整体厨房制造商、经销商与消费者之间就\"整体厨房\"的销售、安装、服务等事宜达成共识时所采用的文件。

3、在签订本合同前，消费者应认真阅读并充分理解合同中的各项条款。特别是对于下划线标出的条款，更应当认真理解其含义。一旦签订合同，即表示双方对合同中的条款均无异议。

4、双方当事人亲笔添加的条款具有较高的法律效力，而在合同中提前印制的条款则效力稍低。此外，补充的条款也会比提前印制的条款具有更高的效力。

如技术标准、保修承诺等。

6、本合同一式三份，当事人可以根据需要适当增加份数。

7、本合同应当使用钢笔或者黑色炭水笔填写。

8、本协议由指定的印刷企业在________市进行印刷和发行，解释权归属于青岛市工商行政管理局。未经授权的任何单位或组织均不得私自翻印、买卖或发布该协议。

承揽合同(篇5)

签订日期：____年__月__日

承揽方(全称)：______

定作方(全称)：______

经双方协商，签订本合同，以资共同信守。

1.品名、规格、数量、价格、交提货日期：

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────┐

│品名│规格│单位│数量│单价│金额│分期交(收)货数量│超欠幅度%　│

││││││├─┬─┬─┬─┬─┤│

│││││││月│月│月│月│月││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│││││││　│　│　│　│　││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│││││││　│　│　│　│　││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│││││││　│　│　│　│　││

├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤

│总金额(大写)　佰　拾　万　仟　佰　拾　元　角　分$____│

└──────────────────────────────────┘

2.质量标准、验收方法及地点：____________

3.原材料来源及互利方法：______________

4.交(收)货方法、地点及运杂费负担：__________

5.货款结算时间及方法：_________________

6.包装要求及包装物回收办法、费用负担：_________

7.违约责任：________________

8.其他：_______________

9.不可抗力_____________

10.本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。

11.若本合同在有效期内任何一方违约，另一方有权向指定的仲裁机构提交书面申请，要求协商、调解或仲裁处理。

12.本合同正本两份，双方各执一份___________

13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

┌────────────────┬─────────────────┐

│承揽人：法人委托书号码____　│定作人：法人委托书号码______│

│营业执照号码│营业执照号码　│

├────────────────┼─────────────────┤

│承揽人：│定作人：　(盖章)│

│法定代表人：│法定代表人：　│

│开户银行：帐号：│开户银行：帐号：　│

│电话号码：电挂：│电话号码：电挂：　│

│住址：　│住址：│

└────────────────┴─────────────────┘

(注：因栏目所限，内容较多的可加附页于后)

承揽合同(篇6)

最新的承揽的合同范本

委托方(甲方)：_______

承接方(乙方)：_______

第一条甲方委托乙方承担_____________项目的______________________专业设计，经双方协商一致，签订本协议。

乙方的设计标准为：___________________________。设计完成后，乙方需提交设计成果并等待甲方书面确认，只有得到甲方的书面确认，乙方的设计成果方可认为已交付完成；若未得到甲方书面确认，则不视为交付成果。

第三条甲方向乙方交付的资料

第四条乙方应向甲方交付的设计成果

第五条设计费用及支付方法

1、甲方应支付本合同项目的设计费为________元人民币(大写)。

2、支付方法为：

在合同签署后，甲方应在五个工作日内支付给乙方合同总价的百分之二十首付款，即________元人民币(大写)。乙方完成项目设计并收到甲方书面确认后，应在五个工作日内支付合同款项的余额，即________元人民币(大写)。

第六条双方责任

1、甲方责任

甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

2、乙方责任

乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

乙方应对设计文件的完整性和准确性负责，如出现遗漏或错误，乙方须及时修改或补充。若因乙方设计错误造成损失，乙方除了应采取补救措施外，还应免除甲方受损部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额不得超过免收的设计费金额。

因乙方自身原因导致设计文件延误交付，按本合同第四条规定，每延误一天将扣减该项目应收设计费的百分之一作为违约金。

合同生效后，若乙方单方面提出解除合同，须承担违约责任。乙方应双倍返还甲方已支付的定金，并按照相应条款赔偿甲方因此而遭受的损失。

未经甲方同意，乙方不得将甲方提交的技术图纸、经济资料等向任何第三方泄露或转让。如果发生此类情况，甲方有权要求赔偿。

本合同如有未尽事宜，双方应及时沟通协商并签订补充协议作为附件，该补充协议与本合同具有同等效力。如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如果无法达成一致，则可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

双方经过协商并签署本合同后，自_______年_______月_______日起生效。本合同一式两份，甲方和乙方各持一份。

甲方签字：_______乙方签字：(盖章)(盖章)_______

签定日期：___________

承揽合同(篇7)

经甲___________、乙____________ 双方协商，签订本合同，共同信守。

品(材料)名

规格、型号

单位

数量

单价

金额

交货日期

超欠幅度%

货款共计人民币(大写)___________________________________________________

1.质量标准：____________________________________________________________

2.交货(运输)办法及地点：______________________________________________

3.质量检验及验收办法：__________________________________________________

4.包装要求及费用负担：__________________________________________________

5.结算办法及期限：______________________________________________________

6.原材料供应办法：______________________________________________________

7.其他：________________________________________________________________

违约责任：

第一点：甲方承担

(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失________

(2)中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值________的违约金。

(3)若乙方未能按照规定日期进行自提产品，则每延期一天，应向甲方支付违约金，违约金为延期提货部分货款总值的千分之几。

(4)如未能按照合同约定的时间和要求提供原材料、技术资料以及包装物，甲方应向乙方支付每日千分之一的违约金，同时交货日期应予顺延。

(5)如未在合同约定的付款日期内完成付款，甲方每日应向乙方支付延期付款总额千分之一的违约金。

(6)对于拒绝接收送货或代运产品的行为，造成的损失由该方承担，并向运输部门支付违约金。

(7)错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。

(8)其他_________________________________________________________________

第二点：乙方承担

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，按质论价;甲方不同意收货的，乙方应包修、包退、包换。

(2)未按合同规定的数量交货，少交而甲方仍然需要的，应照数补交;不需要的，可以退货，并承担损失;不能交货的。

(3)包装不符合合同规定的，必须返修或重新包装，并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装。

(4)若未能如合同所列时间交付货物，乙方需支付违约金。每延迟一天，违约金为该批货物总价值的千分之一。

(5)不符合合同规定产品，在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外。

(7)其他：________________________________________________________________

本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。

甲方：________________

乙方：______________

法定代表人：__________ 法定代表人：________

电话：________________

电话：______________

地址：________________

地址：______________

开户银行：____________

开户银行：__________

帐号：________________

帐号：______________

承揽合同(篇8)

2022承揽合同（简３）.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。承揽合同（简３）.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022承揽合同（简３）.doc正文内容

承揽合同（简３）

签订日期： 年 月 日

承揽方（全称）：

定作方（全称）：

经双方协商，签订本合同，以资共同信守。

１．品名、规格、数量、价格、交提货日期：

品名 规格 单位 数量 单价 金额 分期交（收）货数量 超欠幅度%

月 月 月 月 月

总金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分＄

２．质量标准、验收方法及地点：

３．原材料来源及互利方法：

４．交（收）货方法、地点及运杂费负担：

５．货款结算时间及方法：

６．包装要求及包装物回收办法、费用负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７．违约责任：

８．其他：

９．不可抗力

１０．本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。

１１．本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权向仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。

１２．本合同正本两份，双方各执一份；

１３．本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

供方：法人委托书号码 需方：法人委托书号码

营业执照号码 　 　 营业执照号码 　

供　方：（盖章） 　需　方：（盖章） [url

承揽合同(篇9)

_________________(以下简称甲方)

_________________印刷厂(以下简称乙方)

甲方“_________”一书，经标价结果，交由乙方承印，双方订定条款如下：

一、数量：_________本，每本_________页。

二、价款：每本人民币_________元，全部价款合计人民币_________元整。

三、规格：二十四开本，用_________磅木造纸，面照原样本，冲皮封面烫金(颜色另选)。

四、印刷装订：印刷须明晰，不得多字少字，前后颠倒，上下颠倒及字行歪斜，行间疏密不等。

五、交货期限：甲方要求乙方在_______年_______月_______日前完成印刷成品制作并运至指定地点进行验收。同时，乙方需将原稿及所有相关材料一并提交给甲方。

六、支付方式：双方协定，甲方支付给乙方总价款的百分之_________，即人民币_________元整，剩余款项在完成制品并经过验收后，甲方一次性支付百分之_________的余款，即人民币_________元整。

七、合同总价为_______元整，如因页数变化，实际总价将根据页数调整，追加或追减金额。但追减总价的金额不得超过百分之______。

八、罚则：交货限期届满，每逾一日，罚总价千分之_________。

九、承诺：乙方须寻找两家同行业资本额达到_________元以上的公司作为担保，以确保如乙方未能履行合约业务，保证人需继续履行。若甲方遭受损失，则保证人必须承担赔偿责任，并且放弃先诉抗辩权利。

十、有效期限：本合约订立后，经对保无误之日起生效，至价款付清后失效。

十一、附则：本合约正本两份，双方各执一份(印花自贴)，副本_________份，交甲方备用。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

负责人(签字)：_________________负责人(签字)：_________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

承揽合同(篇10)

甲方：__________（以下简称甲方）

乙方：__________（以下简称乙方）

甲、甲乙双方经过友好协商，根据中华人民共和国相关法律法规、《合同法》等规定，就装修承揽事宜达成以下约定，遵循互利互惠、平等自愿的原则，共同遵守：

一、工程概况：

1、甲方将（地点）涂料、油漆房屋装修工作，交由乙方完成，乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

2、分项工程单价：

3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。

4、乳胶漆：元每平方米（含基层腻子及人工）。

5、墙纸粘贴：元每平方米。

6、清水漆：元每平方米（喷漆，门及其他道具的线条不另计费）。

7、以上单价均按实际着漆面积计算，造型顶按水平投影面积按实计算，不按展开面积计算，不按板材计算。

8、工程量：按工程验收的实际工程量计算。

9、施工工期：合同签订之日起计算工期，总工期为____天。

二、付款方式：

1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作为工程前期借支款。

2、工程建设完成并通过验收合格后，甲方应支付给乙方合同总价款的__%作为全额工程结算，工程质保金占剩余款项的__%，质保期为__个月。

三、甲方责任：

1、办理好工程开工的手续，提供工程地质资料和工程施工图。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量；

3、甲方负责工程所需资源，如施工用水、电和库房等工作必备条件，开通施工场地内运输道路。

4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠；

5、甲方有权对乙方的施工现场进行监督，如发现乙方违反安全、质量、文明施工等规定的行为，甲方有权采取警告、罚款等措施进行处罚。

6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排，乙方应当服从甲方安排及管理。

三、乙方责任：

1、按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督与技术指导，根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范，严格按照施工图或设计变更进行施工，不得擅自更改图纸，保质保量的完成任务，如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任；

2、乙方必须凭借自身设备、技术和劳动力完成本工程的所有工作，不得将工作转包。如有需要，乙方可聘请他人协助完成，但乙方对所雇用的工人负责，并承担在工作过程中发生的任何财产或人身伤害的风险。

3、乙方要保证材料利用率，不得浪费、破坏，不得更换甲方提供的原材料；

4、乙方应遵守甲方有关施工安全等相关规定，做到文明施工、安全施工。

四、质量要求：

1、严格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墙面必须平整光洁（即压光）。

3、需要做乳胶漆的部位必须平整且着漆均匀、手感舒服。

4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

5、木制道具清水漆必须喷。

6、乙方若出现工作成果与国家质量要求不符合的情况，应无条件进行整改，且甲方因此遭受的经济损失应由乙方承担赔偿责任。

7、验收标准，按国家现行验收标准执行，工程验收不合格。

8、甲方在使用过程中，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后____日内组织人员维修，超过____日乙方未进行维修的。

五、安全施工与检查：

1、乙方需对自己的施工人员进行全面的安全教育，秉承着工程建筑施工的管理规定，切实按照安全标准有序组织施工，并时刻准备接受上级、甲方及监理等安全检查人员的依法监督与检查。

2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故，所有责任由乙方承担。

3、施工进程中，甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定，对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患，甲方有权要求乙方整改并限期完工。

六、违约责任：

1、违反本合同约定，给对方造成损失的，应当赔偿对方全部损失，同时向对方支付违约金%__；

2、乙方应在约定的时间完成工作成果，除天气影响、停水停电、不可抗力因素外，乙方不得延长工程期限；如因甲方原因造成工期延误，则工期顺延，由此造成的误工费由甲方承担，以签证单为依据；因乙方原因造成工期延误，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿金，同时每延误一天，乙方应按合同总价款的____%向甲方支付违约金，延误超过____天时，甲方有权解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除：

1、合同履行完毕后，本合同自动解除；

2、合同履行过程中，经双方协商一致，可提前解除本合同；

3、若发生不可抗力因素影响合同履行，导致本合同无法继续履行，则任何一方均有权解除本合同，无需承担违约责任。

八、合同履行过程中如发生争议，双方应协商调解，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同履行过程中，有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：__________乙方（手印）：__________

地址：________________地址：________________

法定代表人：_________身份证号：_________

承揽合同(篇11)

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意将工程的施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：

一. 工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 承包范围：

4. 承包方式：包工、包料、包费用

5. 工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。

6. 工程质量：本工程为合格工程(具体要求详见第三条)

二. 合同单价和付款方式

1. 合同单价：

2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。

4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。

三.技术要求和质量标准

四.违约责任和安全责任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款1%的违约金。 乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的10%违约金支付给甲方。

2.乙方必须遵守工程建设安全生产的相关管理规定，严格按照安全标准组织施工。在施工过程中，乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如果由于乙方未能采取有效的安全措施、管理不到位等原因造成事故，乙方应承担所有赔偿费用，包括给施工人员或第三方人员造成的财产或人身损害。甲方不承担任何责任。行业安全监察人员有权对乙方进行监督和检查，乙方必须随时接受并配合。

五.争议或纠纷处理

1. 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

2. 当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。

六.保修

1. 本工程保修期为年

在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。

七.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份。

甲方：

签字

电话：

甲方驻工地代表：

电话：

乙方：

电话：

承揽合同(篇12)

甲方（定作人）：身份证号码：

住址：乙方（承揽人）：?身份证号码：?住址：

甲方计划对一处位于?室的房屋进行装修，现委托乙方负责部分装修工程。为明确双方权利义务关系，经过平等协商，双方自愿签署本装修承揽合同。

一、双方权利义务

1、具体装修工程为乙方承揽?的房屋?工程（含?面积的防水）。?工程面积为?平方米。防水面积为?平方米。

2、装修承揽方式为乙方负责包工包料。

3、乙方应加强对其施工人员的安全教育，严格管理，遵守安全操作，安全施工，为施工人员配备安全帽、安全绳、安全网等安全用具。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方负责全部责任，与甲方无关。

4、乙方具有从事房屋装修的成熟经验，负责施工建设并交付建设成果。当事人明确。

5、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

6、乙方履行承揽合同过程中，对甲方造成的一切损失，按照市场价格对甲方进行赔偿。

二、质量和工期要求

1、工期从20_________年?月?日开始建设，到20_________年?月?日止，工期为?天。在约定的工期内，施工时间、施工进程由乙方自定。

2、乙方应当本着保质保量的原则，加强质量管理。

3、如果甲方发现乙方在施工过程中出现了类似于偷工减料、工作不负责等行为，给房屋质量带来影响，甲方有权根据情况要求乙方进行整改或解除本承揽合同。

三、付款方式

1、工程款结算方式：以?面积计算，每平方米人民币元。平挑面积的防水工程，总价为?元。

2、工程款付款时间：第一次付款在施工开始后工程过半支付?元。

四、违约责任

1、由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作。

2、由于工程质量达不到要求的，甲方有权解除本承揽合同，并拒绝支付工程款；造成损失的。

3、超过双方约定工期的，每超过一日扣工程款?元。

五、争议解决办法

1、发生合同争议时，双方应友好协商。

2、如协商不成，双方可将争议提交?区人民法院进行裁决。

六、附则

1、本合同一式两份，甲、乙双方当事人各执一份。

2、本合同自签订之日起生效。

3、双方必须遵守本合同的规定。如果需要签订补充合同，应经过双方协商并得到共识，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

甲方签字（手印）：?乙方签字（手印）：?年月?日?年月?日

2024承揽合同热门十五篇

根据您的需求我整理了以下信息：“承揽合同”。在我们国家法治建设越来越好的社会，合同的身影可以说出现在了很多场所当中。签订合同对于双方都有了约束力。烦请您仔细阅读以下内容！

承揽合同 篇1

定作方（以下简称“甲方”）：____________住所地址：______________________________联系方式：______________________________手机号：______________________

承揽方（以下简称“乙方”）：____________单位地址：______________________________法定代表人：____________________________监理人及电话：______________________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的友谊超市店装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下条款：

第一条工程概况

1、工程地点及面积：_________________________________

：_______

3、工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。

（

（；

（。

4、工程期限________天；

开工日期_____年_____月_____日

竣工日期_____年_____月_____日

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

；

，设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；

3、施工图纸双方签字后生效。

第四条甲方义务

陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；

电源，并说明使用注意事项；

3、负责协调施工队与邻里之间的关系；

改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；

施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；

，乙方协助提供物管所需相关材料。

第五条乙方义务

1、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；

承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承揽相应责任；

3、严格执行本市有关施工现场管理的’规定，不得扰民及污染环境；

下管道的畅通；

5、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；

6、因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担；

设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。

第六条工程变更

，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担；

损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；

3、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

第七条材料的提供

。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；

，乙方应在料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；

，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费（材料款的____%）+材料运输费（根据实际情况确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；

、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若需要乙方代购，加收所购材料款____%的采购费及运输费。

第八条工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）工程量变化和设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；

（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；

4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。

第九条质量标准

1、双方约定本工程施工质量按下列第______项标准验收：

（1）《GB50210—20xx建筑装饰装修工程质理验收规范》

（2）《安徽省家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》

（3）其它验收标准：

2、施工过程中双方对工程质量发生争议时：

（1）甲乙双方协商解决；

（2）如协商达成一致意见，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第十条工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：

（油漆、面层涂料施工前验收；（3）竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件八：工程验收单）。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；

，并填写工程保修单（保修期为贰年）（见附件十：工程保修单）

第十一条工程款支付方式

合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款：

（2）______________________________________支付次数支付时间付款比例支付金额第一次合同签订之日

第二次隐蔽工程验收后3日内第三次竣工验收合格后4日内

（3）其他支付方式：___________________________________

上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。

3、甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。

第十二条违约责任

1、合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价______%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；

2、工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利；

次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金；

4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

5、由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。第十三条合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第______种方式解决：

（1）向_____________________________仲裁委员会申请仲裁；

（2）向____________________________________人员法院起诉。

第十三条合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第______种方式解决：

（1）向_____________________________仲裁委员会申请仲裁；

（2）向____________________________________人员法院起诉。

第十四条几项具体规定

1、工程地在市区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的3%—10%的远程施工费；

_____________元，（此费用不在工程款内）；

3、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工负责人____________负责保管工程竣工移交后，甲方负责提供新锁__________把，由乙方当场负责安装好交付甲方使用；

4、施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午_________点_________分至_________点_________分；

下午_________点_________分至_________点_________分。

第十五条附则

1、本合同签订后工程不得转包；

后生效，甲、乙双方各持一份；

后生效，三方各持一份；

4、合同履行完后自动终止；

5、本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。

6、合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。合同附件：

附件一：家庭装饰装修工程施工项目确认表

附件二：家庭装饰装修工程内容和做法一览表

附件三：家庭装饰装修工程报价表

附件四：甲方提供装修装修材料明细表

附件五：乙方提供装饰装修材料明细表

附件六：家庭装饰装修工程设计图纸

附件七：装饰装修工程变更单

附件八：工程验收单

附件九：工程结算单

附件十：工程保修单

第十六条其它约定条款

_________________________________________________甲方（签字）：_____________乙方（盖章）：_____________

委托代理人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______

________年_______月______日________年_______月______日

家庭装饰装修市场合同认证意见（商场合同认证章）：____________

委托代理人（签字）：_______联系电话：_________________

________年_______月______日

承揽合同 篇2

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲、 乙双方经协商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照《合同法》及有关法律、法规之规定，就装修承揽合同达成以下约定，供双方共同遵守：

一、工程概况

油漆 房屋装修工作，交由乙方完成，乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

仿瓷：乳胶漆：清水漆：以上单价均按实际着漆面积计算，造型顶按水平投影面积按实计算，不按展开面积计算，不按板材计算。

3、工程量：按工程验收的实际工程量计算

4、施工工期：合同签订之日起计算工期，总工期为 18 天。

二、付款方式：

1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作为工程前期借支款。

2、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的 95 %，剩余 5% 为工程质保金，质保期为 6 个月。

三、甲方责任

1、办理好工程开工的手续，提供工程地质资料和工程施工图。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量;

电和库房等工作必备条件，开通施工场地内运输道路，拆除现场内障碍物;

4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠;

质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚;

6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排，乙方应当服从甲方安排及管理。

三、乙方责任

1、按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督与技术指导，根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范，严格按照施工图或设计变更进行施工，不得擅自更改图纸，保质保量的完成任务，如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任;

技术和劳动力完成本工程的全部工作，不得转包，乙方可根据工程需要聘请他人帮助完成，乙方聘请的工人与乙方属于雇佣关系，乙方及聘请人员在工作过程中发生的一切财产或人身损害均由乙方自行负责;

破坏，不得更换甲方提供的原材料;

安全施工。

四、质量要求

1、严格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墙面必须平整光洁(即压光)。

手感舒服。

4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

5、木制道具清水漆必须喷。

6、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改，给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任;

7、验收标准，按国家现行验收标准执行，工程验收不合格，乙方负责返工并按合同约定承担违约责任;

8、甲方在使用过程中，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后3日内组织人员维修，超过3日乙方未进行维修的，甲方可另请他人，费用由乙方承担。

五、安全施工与检查

监理等安全检查人员依法监督检查工作;

2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故，所有责任由乙方承担，并承担由此产生的其他一切费用;

3、施工进程中，甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定，对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患，甲方有权要求乙方整改并限期完工，乙方同时还应接受与其他施工人员同等的处罚。

六、违约责任

1、违反本合同约定，给对方造成损失的，应当赔偿对方全部损失，同时向对方支付违约金 20% ;

停水停电、不可抗力因素外，乙方不得延长工程期限;如因甲方原因造成工期延误，则工期顺延，由此造成的误工费由甲方承担，以签证单为依据;因乙方原因造成工期延误，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿金，同时每延误一天，乙方应按合同总价款的 5 %向甲方支付违约金，延误超过 2 天时，甲方有权解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完毕后，本合同自动解除;

2、合同履行过程中，经双方协商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致本合同无法继续履行，任何乙方均可要求解除本合同，无需承担违约责任。

八、合同履行过程中如发生争议，双方应协商调解，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同履行过程中，有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份，自双方签字盖章之日起生效，合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方(签章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份证号(复印件附后)

本合同签约代表人： 电 话

承揽合同 篇3

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求，租用乙方演出器材设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 承揽甲方活动的项目

1、舞台搭建和舞美设计布置；

音响、视频工程的安装和调试和现场操作；

装卸；

4、活动现场的录像。

第二条 租赁设备概况

设备的名称：__________。

租赁用途：____________。

使用时间：_____年____月____日。

安装时间：_____年____月____日____时。

安装地点：___________________。

拆卸时间：_____年____月____日____时。

第三条 租赁设备的运输与操作

租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。

第四条 租赁设备的使用及规定

合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。

保养(费用自负)，确保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。

4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。

第五条 安全与治安

因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外)。

2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。

第六条 合同金额及付款方式

。

。余额演出_______个工作日结清。

第七条 双方责任

1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。

2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。

音响演出效果。

4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。

第八条 其他

补充或变更须采用书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。

2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交____仲裁委员会仲裁。

乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4、合同未尽事宜由双方协商解决。

甲方（签章）：

法定代表人：

联系电话：

银行账号：

委托代理人（签章）：

_______年_____月______日

乙方（签章）：

法定代表人：

联系电话：

银行账号：

委托代理人（签章）：

_______年_____月______日

承揽合同 篇4

甲方：________

地址：________

传真：________

电话：________

乙方：________空调工程有限公司

地址：________

传真：________

电话：________

联络人：________

部门：________

联络人：________

部门：________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承揽甲方工程等事宜，同意签订本合同并愿忠实履行如后条款：

第一条：工程名称：________（下称“本工程”或“工程”）

第二条：工程地点：

第三条：工程范围：________（详如本合同图说附件一）

第四条：工程期限：本工程的开工日期为年月日（下称“开工日”），并自开工日起计6、0个日历天内完成并通过甲方验收。

第五条：工程总价：人民币

第六条：付款办法

1、乙方银行账户：________

户名：________

银行名称：________

账号：________

2、本合同总货款按下列约定支付：

签订合同，甲方应付乙方总工程款的30%，即人民币；

热回器及水泵到工地，甲方应付乙方总工程款的40%，即人民币；

工程全部完工在验收之前，甲方应付乙方总工程款的15%，即人民币

工程全部完工并经甲方验收合格，同时乙方办妥保修证并签署保证书予甲方后，甲方应支付乙方工程总价之12%，即人民币。

3、保修金条款

本工程不需要缴纳保修金。

乙方同意工程总价之3%作为保修金。该保修金待保修期满且乙方已履行全部保修义务时，乙方可向甲方申请无息领回。

本工程按国家法律、法规规定工程承包方或施工方应在工程的合理使用年限内履行保修义务的，乙方在未缴纳保修金或领回全部保修金后仍需履行保修义务，承担相应法律责任。

4、经乙方申请，甲方应当于收到申请3日内核对本工程进度款，七日内核对保修金，并于核对完毕后20日内拨付到乙方银行账户，逾期仍未付款，由此影响之工期予以顺延。

会签证明。

第七条：工程价款

设备成本、机具、运费、各种应付税款、搬运费、工资、安装费、一般支出费、利润、保险费、管理费、保修费、工程查验费，以及就本工程所做的试验所需各项费用及其它履行本合同有关的各项成本与费用，甲方应按照有关规定向政府缴纳的一切相关费用除外。

供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资率及其它成本费用的增加为理由而要求调整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求调整工程价款或请求额外补偿。

第八条：图说附件

，经甲方认可者均为本合同的内容，对双方具有法律上约束力。

了解本合同及其图说附件，并经检视工程地点，已充分了解工程位置现状及地质等，并已研判可能影响本工程的各项情况后，乙方同意依照本合同的规定，按甲方核准的图说附件，提送执行计划，包括工程质量管理计划和品质保证计划等，并提供各项工作所需的一切人力、监督、物料、供应品与设备，以完成本工程并提供其它各项服务。

同行业技术标准及国家强制性规定为应做的工作的，乙方应按照甲方或监理工程师通知施工，不得借故推诿或要求加价。

法规规定执行本工程，并负责取得甲方所要求的一切证照交付予甲方。

5、图说附件和执行计划的提供日期：甲方将于合同订立时或约定日期，交付其图说附件予乙方。乙方应于合同订立日后三日内交付本工程执行计划予甲方。

交付、或以其它方法提供给任何第三人。

7、第1款所述的所有相关数据，乙方应妥善保存，工程执行阶段甲方及监理工程师若有需要，乙方均应随时提供。

本条中关于图书附件的约定要注意：

1、认真核实工程范围，核算工程量，特别注意工程范围是否在图纸上有明确的标注和说明；

应为甲方签章的原件（必须有甲方签章并注明附件一字样，请注意，该原件应在签约同时作为合同附件由我方收管。）

第九条：工程及材料监理

规格及相关文件的解释。监理工程师所做成的裁定与解释不得违反本合同的规定。

损耗及其它一切费用均由乙方负担。如材料品质或等级不甚明了时，悉依甲方解释为准。

3、甲方可指定监理工程师负责监督本工程执行并具有指示乙方的权利。在不妨碍乙方正常作业的情况下，甲方得随时对本工程作业进度及质量进行检查。

4、乙方与甲方间的一切函件的正本应送交甲方，副本抄送监理工程师。

第十条：工程变更

1、本工程所需材料如有未尽载于图说附件内，但为工程技术或施工惯例所不可或缺者，乙方均应照做，此并非工程变更，乙方绝对不得要求变更本合同工程总价。

2、甲方认为工程有变更的必要时，一经通知乙方，乙方应即办理工程变更。该工程变更致工程数量之增减者，其变更工程之价款的计算，仍以原定单价为准；但如系新增项目，则由双方协议新单价。倘因甲方变更计划，乙方需废弃已完成工程的一部分或已订制并制作完成之加工部件且为甲方变更计划所及的合格材料时，由甲方核定验收后，参照本合同所定单价或比照合同签定时市场料价计算之。

3、乙方于工程开始执行后，应定期自我检讨其执行成效。若有变更应书面通知甲方，经甲方同意后，方可变更。

第十一条：履行进度

1、乙方应于第四条开工日前，以大图样与样品提交甲方核定。

2、乙方应在第四条开工日前三日内，提交甲方核定与本工程各项工作与目标有关的详细工程进度时间表，显示每一细部工程项目的预计开工日与竣工期，乙方应按工程进度履约，定期由甲方验收，且应按照本合同第四条规定的工程期限，完成符合图说附件所述的每项工作以及全部工程。

完工率、预计完工日期，以及如有迟延者，其迟延原因与乙方赶工计划。

4、凡因天候或其它因素致无法如期施工，乙方应无条件以夜工或其它方式赶工弥补，在任何情况下不得延长或逾期，且甲方得视需要，随时通知乙方增加工作人数及设备赶工，乙方不得拒绝。

（此条约定过于苛刻，如确实因气候、停水停电，甲方或第三方原因等非我方原因导致的工期延误，我方应有权要求工期顺延，如系甲方原因造成的延误，我方甚至享有追究甲方造成窝工、停工损失的权利。再者，因甲方原因造成的延误，其提出以夜工或其它方式赶工时，应考虑劳动法对于加工工资方面的约定。建议与对方就此条提出协商，尽量减轻我方责任和成本）

第十二条：施工管理

路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、或私有林木植物及人民生命财产者，统归乙方负责赔偿。

2、乙方应派富有工程经验的监工人员常驻于工地，依照工程施工进度时间表，切实执行并遵照甲方的指示照图施工；甲方或监理工程师认为乙所派监工人员不能胜任时，得要求乙方更换之，乙方应立即撤换，并不得借故向甲方要求赔偿。

不听指挥或不守秩序，经甲方或其指定的监理工程师通知后，乙方应于二十四小时之内，予以撤换，且不得再用，并不得以撤换工人为理由，向甲方要求赔偿。

安全、劳动保护、保险及给养，如有违规行为或侵害他人权益者，概由乙方负责；如工人遇有意外或伤亡情事，也由乙方自行料理，与甲方无涉。

5、本工程使用的材料及机具设备，甲方得于进场时检查之，且经认可的一切在场机具设备和新旧材料，未经甲方事前书面同意不得移出工程地点。

6、本工程经甲方或其指定的监理工程师，查有与图说附件不符之处，或所做工程草率或材料低劣而不合规定者，乙方应立即拆除，并依照规定图说附件及材料，重予施工至符合规定为止。所有时间及金钱之损失概归乙方负担。

延期、或意外等事情，其一切损失乙方愿接受甲方裁决，并负责赔偿。

材料，概由乙方负责保管与防护。凡一切非人力所能预防，或意外损坏，皆由乙方完全负责。

（乙方依照本合同约定向甲方提出验收申请的，甲方应在

9、乙方或其人员因施工之过失，造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害，应负损害赔偿责任。

乙方应遵守甲方制定的相关管理规则之规定。

乙方应保证其施工人员应遵守甲方厂区的规定。如乙方施工人员违反甲方厂区的规定，甲方可要求乙方撤换该人员。

乙方保证施工队使用的区域，应维持环境清洁，并负保安责任。

乙方各项施工应符合本合同约定，如有未约定者，则应依照国家有关规定施工，如地方部门有更为具体且有利甲方的规定者，则照地方规定施工。

如涉及隐蔽工程，乙方应及时通知甲方验收，甲方未于法规规定时间内验收者，甲方有权要求乙方打开隐蔽工程验收，如工程有任何不符合甲方规定者，打开隐蔽工程及验收费用由乙方承担；如无问题由甲方承担。如乙方未通知甲方验收，自行隐蔽工程者，甲方得随时要求乙方打开隐蔽工程验收，由此产生一切费用，含打开隐蔽工程、验收费用等，由乙方承担。甲方验收合格后，乙方方可继续进行其余工程的施工。

乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已进场的或使用中的材料、设备主张任何抵押权、质权及留置权。

乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自行负担。

第十三条：工程验收

工程全部完工，乙方应将所有设备，一律迁移工地外，并清扫工地始得申请甲方验收。工程验收时，如甲方认为有开挖或拆除一部分工作，以作检验者，乙方不得推诿，并负责修复，涉及之费用比照第十二条、第十四条规定执行。乙方应保证工程完工质量符合施工图说附件、国家颁发的施工验收规范和质量标准及其与工程质量相关的文件标准。如工程或工作须经政府有关部门检验的，应当由政府有关部门检验合格。工程验收时如有与图说附件及其它文件不符或未经政府有关部门检验合格者，乙方应在甲方指定期限内无偿完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本条“整改”），该工程经过整改后，造成逾期交付的，乙方承担违约责任，除依第十五条规定给付甲方违约金外，并赔偿甲方所遭受的损失。对该工程的无偿整改，乙方如有任何迟延，甲方可将该工程的整改另行委托其它施工方承担，乙方不得有异议，乙方除承担该其它施工方整改工程费用外，承担违约责任，并赔偿甲方所遭受的损失。该整改工程费用和违约金及赔偿甲方的损失，甲方可在乙方未领工程款内扣除，乙方不得有异议，如有不足，乙方仍应负责清偿。

第十四条：品质条款

乙方应当保证有承包本工程之资质，并取得所有相关许可证照。

乙方必须实施工程品质管理制度，符合国家工程品质管理标准及各地区相关部门相应的建筑施工标准等有关法律、法规和其它专业的质量检验评定标准。

乙方应设专门负责的工程品质管理组织，其负责人须具有品质工程师训练合格及相关权利范围。

乙方于每一细部工程完成后应由其品质管理组织自主检查后，方得根据工程进度表及图说附件等相关数据，提请甲方及其监理工程师审查。工程不合格者，甲方有权要求乙方在限期内无偿修理或者返工、改建，如在限期内未完成，甲方有权根据本合同第十九条解除或终止合同。

乙方应保证工程品质符合健康、安全、可靠度等标准。

乙方应每年办理一次全面性稽查，负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生自然损坏，乙方自费予以修复。

第十五条：违约罚款

乙方如违反第四条、第十一条、第十三条、第十六条或第十九条第二款规定期限的，每逾期一日应按照工程总价仟分之壹计算，给付甲方违约金，此项违约金，甲方得在乙方未领工程款内扣除，如有不足，乙方仍应负责清偿。

（1、甲方如违反本合同约定之任何付款义务的，每逾期一日应按照工程总价仟分之壹计算，给付乙方违约金，此项违约金如不足以赔偿乙方损失的，乙方仍应负责清偿；

（停工、待工的，甲方应按每日元向乙方计付损失费用；

（如甲方变更或增加工程范围、工程量的，甲乙双方除另行协商变更或增加工程量的工程款计价方式外，对于该部分工程款的支付期限也应另行协商确定，甲方如延迟支付的，按照上述第

第十六条：保修期限

甲方有权要求乙方另行签订保修协议，乙方应按照保修协议提供保修服务。如未另行签订保修协议，本工程的保修期限自甲方正式验收合格之日起为期贰年，另关于电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为贰年，供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的渗漏的保修期为伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走动、裂损、坍塌或发生其它损坏时，乙方应于甲方通知期限内按照图说附件，负责无偿修复，如有迟延，依第十五条的规定给付违约金，并赔偿甲方因此所造成的损失。

第十七条：工程保险

乙方应依法为其从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并自付保险费，并于本合同签订之日起七日内交付该保险的保险单复印件予甲方存查。另关于本工程的保险约定如下：

本工程未约定保险条款。

本工程由甲方向国内保险公司办理工程一切险及第三人意外责任险。出险时，乙方需保护现场、拍照留存、及时通知甲方；并应协助甲方申请保险、查勘取证、提供相关证明和单证，全力配合甲方处理理赔事宜。

第十八条：税捐条款

因本合同所发生的税款，由甲乙双方依法律规定自行负担。

第十九条：解约条款

1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或终止本合同的一部分或全部：

进行破产或破产和解的程序。

抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形者。

3、违反本合同任何条款规定，经甲方限期改正而未改正者。

偷工减料或不听从甲方的指示者。

5、乙方违反其它任何条款或图说附件说明，甲方认为其不能履约者。

2、如本合同经甲方解除或终止时，乙方应立即停工，负责遣散工人，清理现场，并于甲方通知后，五日内撤离工地。且任凭甲方以任何方式，将全部或划出一部分工程，改交他人承揽或施工，对此乙方不得异议，且应积极配合甲方办理工程报建等相关项目的变更登记手续。

3、如本合同经甲方解除或终止时，甲方因此所受一切损失，乙方应在甲方指定期限内负责赔偿。

（如因甲方延迟支付任何应支付款项超过日的，乙方有权解除或终止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已运至工地之材料和设备及人员，由此造成本工程的一切损失，由甲方负责，乙方因此所受一切损失，甲方应负责赔偿）

第二十条：不得转让条款

转让或贷与第三者，或以供抵押及其它担保，但经甲方书面同意者，不在此限。

本工程及由本合同所生的权利，除经甲方事前书面同意，并有下列情形之一者外，不得将本合同及本工程的全部或一部分转让予第三者：

3、由甲方指定之一部份专门工作，或必须持有某种机具使能完成施工的工程。

4、一部份专门工程转包后显然对工程有利者。

第二十一条：合同期限

本合同自签订之日起生效至乙方依第十六条或法律、法规的规定履行保修责任止。在本合同期限内所生的权益，于合同届满日或解除或终止后，仍为有效。

第二十二条：管辖条款

甲乙双方同意由本合同所生的争议，应协商解决，如协商不成，以甲方营业所在地的法院为第一审管辖法院。

（如甲方营业所在地不在本地的，此条款不能接受）

第二十三条：通知条款

电报、传真、电子邮件、EDI、信差、挂号或快递等形式进行。各方书面委派的工地代表可为签收通知之受送达人。

2、接收通知地址以合同前述所列地址或双方书面确认的地址为准。以邮寄方式通知的，自通知交邮第三日即视为已送达并发生送达之效力。

3、本合同壹式份，甲方执份，乙方执份。

第二十四条：附则

投标文件或图说附件若与本合同有抵触时，以本合同为准。

立合同人：________

甲方：________

有权签字人：________

________年________月________日

乙方：________

有权签字人：________

________年________月________日

承揽合同 篇5

甲方： 乙方：＊＊＊空调工程有限公司

地址： 地址：深圳市

传真： 传真：0755-

电话： 电话：

联络人： 部门： 联络人： 部门：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承揽甲方工程等事宜，同意签订本合同并愿忠实履行如后条款：

第一条：工程名称： （下称“本工程”或“工程”）

第二条：工程地点：

第三条：工程范围： （详如本合同图说附件一）

第四条：工程期限：本工程的开工日期为 年 月 日（下称“开工日”），并自开工日起计 60个日历天内完成并通过甲方验收。

第五条：工程总价：人民币

第六条：付款办法

6.1 乙方银行账户：户 名：

银行名称： 账号：

6.2 本合同总货款按下列约定支付：

签订合同，甲方应付乙方总工程款的30%，即人民币 ；

热回器及水泵到工地，甲方应付乙方总工程款的40%，即人民币 ；

工程全部完工在验收之前，甲方应付乙方总工程款的15%，即人民币

工程全部完工并经甲方验收合格，同时乙方办妥保修证并签署保证书予甲方后，甲方应支付乙方工程总价之12 %，即人民币.

6.3 保修金条款

本工程不需要缴纳保修金。

乙方同意工程总价之 3 %作为保修金。该保修金待保修期满且乙方已履行全部保修义务时，乙方可向甲方申请无息领回。

本工程按国家法律、法规规定工程承包方或施工方应在工程的合理使用年限内履行保修义务的，乙方在未缴纳保修金或领回全部保修金后仍需履行保修义务，承担相应法律责任。

6.4 经乙方申请，甲方应当于收到申请3日内核对本工程进度款，七日内核对保修金，并于核对完毕后20日内拨付到乙方银行账户，逾期仍未付款，由此影响之工期予以顺延。

会签证明。

第七条：工程价款

设备成本、机具、运费、各种应付税款、搬运费、工资、安装费、一般支出费、利润、保险费、管理费、保修费、工程查验费，以及就本工程所做的试验所需各项费用及其它履行本合同有关的各项成本与费用，甲方应按照有关规定向政府缴纳的一切相关费用除外。

供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资率及其它成本费用的增加为理由而要求调整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求调整工程价款或请求额外补偿。

第八条：图说附件

，经甲方认可者均为本合同的内容，对双方具有法律上约束力。

了解本合同及其图说附件，并经检视工程地点，已充分了解工程位置现状及地质等，并已研判可能影响本工程的各项情况后，乙方同意依照本合同的规定，按甲方核准的图说附件，提送执行计划，包括工程质量管理计划和品质保证计划等，并提供各项工作所需的一切人力、监督、物料、供应品与设备，以完成本工程并提供其它各项服务。

同行业技术标准及国家强制性规定为应做的工作的，乙方应按照甲方或监理工程师通知施工，不得借故推诿或要求加价。

法规规定执行本工程，并负责取得甲方所要求的一切证照交付予甲方。

8.5 图说附件和执行计划的提供日期：甲方将于合同订立时或约定日期，交付其图说附件予乙方。乙方应于合同订立日后三日内交付本工程执行计划予甲方。

交付、或以其它方法提供给任何第三人。

8.7 第8.1款所述的所有相关数据，乙方应妥善保存，工程执行阶段甲方及监理工程师若有需要，乙方均应随时提供。

（本条中关于图书附件的约定要注意：应为甲方签章的原件（必须有甲方签章并注明附件一字样，请注意，该原件应在签约同时作为合同附件由我方收管。）

第九条：工程及材料监理

规格及相关文件的解释。监理工程师所做成的裁定与解释不得违反本合同的规定。

损耗及其它一切费用均由乙方负担。如材料品质或等级不甚明了时，悉依甲方解释为准。

9.3 甲方可指定监理工程师负责监督本工程执行并具有指示乙方的权利。在不妨碍乙方正常作业的情况下，甲方得随时对本工程作业进度及质量进行检查。

9.4 乙方与甲方间的一切函件的正本应送交甲方，副本抄送监理工程师。

第十条：工程变更

10.1 本工程所需材料如有未尽载于图说附件内，但为工程技术或施工惯例所不可或缺者，乙方均应照做，此并非工程变更，乙方绝对不得要求变更本合同工程总价。

10.2 甲方认为工程有变更的必要时，一经通知乙方，乙方应即办理工程变更。该工程变更致工程数量之增减者，其变更工程之价款的计算，仍以原定单价为准；但如系新增项目，则由双方协议新单价。倘因甲方变更计划，乙方需废弃已完成工程的一部分或已订制并制作完成之加工部件且为甲方变更计划所及的合格材料时，由甲方核定验收后，参照本合同所定单价或比照合同签定时市场料价计算之。

10.3 乙方于工程开始执行后，应定期自我检讨其执行成效。若有变更应书面通知甲方，经甲方同意后，方可变更。

第十一条：履行进度

11.1 乙方应于第四条开工日前，以大图样与样品提交甲方核定。

11.2 乙方应在第四条开工日前三日内，提交甲方核定与本工程各项工作与目标有关的详细工程进度时间表，显示每一细部工程项目的预计开工日与竣工期，乙方应按工程进度履约，定期由甲方验收，且应按照本合同第四条规定的工程期限，完成符合图说附件所述的每项工作以及全部工程。

完工率、预计完工日期，以及如有迟延者，其迟延原因与乙方赶工计划。

11.4 凡因天候或其它因素致无法如期施工，乙方应无条件以夜工或其它方式赶工弥补，在任何情况下不得延长或逾期，且甲方得视需要，随时通知乙方增加工作人数及设备赶工，乙方不得拒绝。

（此条约定过于苛刻，如确实因气候、停水停电，甲方或第三方原因等非我方原因导致的工期延误，我方应有权要求工期顺延，如系甲方原因造成的延误，我方甚至享有追究甲方造成窝工、停工损失的权利。再者，因甲方原因造成的延误，其提出以夜工或其它方式赶工时，应考虑劳动法对于加工工资方面的约定。建议与对方就此条提出协商，尽量减轻我方责任和成本）

第十二条：施工管理

路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、或私有林木植物及人民生命财产者，统归乙方负责赔偿。

12.2 乙方应派富有工程经验的监工人员常驻于工地，依照工程施工进度时间表，切实执行并遵照甲方的指示照图施工；甲方或监理工程师认为乙所派监工人员不能胜任时，得要求乙方更换之，乙方应立即撤换，并不得借故向甲方要求赔偿。

不听指挥或不守秩序，经甲方或其指定的监理工程师通知后，乙方应于二十四小时之内，予以撤换，且不得再用，并不得以撤换工人为理由，向甲方要求赔偿。

安全、劳动保护、保险及给养，如有违规行为或侵害他人权益者，概由乙方负责；如工人遇有意外或伤亡情事，也由乙方自行料理，与甲方无涉。

12.5 本工程使用的材料及机具设备，甲方得于进场时检查之，且经认可的一切在场机具设备和新旧材料，未经甲方事前书面同意不得移出工程地点。

12.6 本工程经甲方或其指定的监理工程师，查有与图说附件不符之处，或所做工程草率或材料低劣而不合规定者，乙方应立即拆除，并依照规定图说附件及材料，重予施工至符合规定为止。所有时间及金钱之损失概归乙方负担。

延期、或意外等事情，其一切损失乙方愿接受甲方裁决，并负责赔偿。

材料，概由乙方负责保管与防护。凡一切非人力所能预防，或意外损坏，皆由乙方完全负责。

（乙方依照本合同约定向甲方提出验收申请的，甲方应在

12.9 乙方或其人员因施工之过失，造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害，应负损害赔偿责任。

12.10 乙方应遵守甲方制定的相关管理规则之规定。

12.11 乙方应保证其施工人员应遵守甲方厂区的规定。如乙方施工人员违反甲方厂区的规定，甲方可要求乙方撤换该人员。

12.12 乙方保证施工队使用的区域，应维持环境清洁，并负保安责任。

12.13 乙方各项施工应符合本合同约定，如有未约定者，则应依照国家有关规定施工，如地方部门有更为具体且有利甲方的规定者，则照地方规定施工。

验收费用等，由乙方承担。甲方验收合格后，乙方方可继续进行其余工程的施工。

设备主张任何抵押权、质权及留置权。

12.16 乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自行负担。

第十三条：工程验收

工程全部完工，乙方应将所有设备，一律迁移工地外，并清扫工地始得申请甲方验收。工程验收时，如甲方认为有开挖或拆除一部分工作，以作检验者，乙方不得推诿，并负责修复，涉及之费用比照第十二条、第十四条规定执行。乙方应保证工程完工质量符合施工图说附件、国家颁发的施工验收规范和质量标准及其与工程质量相关的文件标准。如工程或工作须经政府有关部门检验的，应当由政府有关部门检验合格。工程验收时如有与图说附件及其它文件不符或未经政府有关部门检验合格者，乙方应在甲方指定期限内无偿完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本条“整改”），该工程经过整改后，造成逾期交付的，乙方承担违约责任，除依第十五条规定给付甲方违约金外，并赔偿甲方所遭受的损失。对该工程的无偿整改，乙方如有任何迟延，甲方可将该工程的整改另行委托其它施工方承担，乙方不得有异议，乙方除承担该其它施工方整改工程费用外，承担违约责任，并赔偿甲方所遭受的损失。该整改工程费用和违约金及赔偿甲方的损失，甲方可在乙方未领工程款内扣除，乙方不得有异议，如有不足，乙方仍应负责清偿。

第十四条：品质条款

14.1 乙方应当保证有承包本工程之资质，并取得所有相关许可证照。

法规和其它专业的质量检验评定标准。

14.3 乙方应设专门负责的工程品质管理组织，其负责人须具有品质工程师训练合格及相关权利范围。

改建，如在限期内未完成，甲方有权根据本合同第十九条解除或终止合同。

安全、可靠度等标准。

14.6 乙方应每年办理一次全面性稽查，负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生自然损坏，乙方自费予以修复。

第十五条：违约罚款

乙方如违反第四条、第十一条、第十三条、第十六条或第十九条第二款规定期限的，每逾期一日应按照工程总价仟分之壹计算，给付甲方违约金，此项违约金，甲方得在乙方未领工程款内扣除，如有不足，乙方仍应负责清偿。

（1、 甲方如违反本合同约定之任何付款义务的，每逾期一日应按照工程总价仟分之壹计算，给付乙方违约金，此项违约金如不足以赔偿乙方损失的，乙方仍应负责清偿；

（停工、待工的，甲方应按每日 元向乙方计付损失费用；

（

第十六条：保修期限

甲方有权要求乙方另行签订保修协议，乙方应按照保修协议提供保修服务。如未另行签订保修协议，本工程的保修期限自甲方正式验收合格之日起为期 贰 年，另关于电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为贰年，供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的渗漏的保修期为伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走动、裂损、坍塌或发生其它损坏时，乙方应于甲方通知期限内按照图说附件，负责无偿修复，如有迟延，依第十五条的规定给付违约金，并赔偿甲方因此所造成的损失。

第十七条：工程保险

乙方应依法为其从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并自付保险费，并于本合同签订之日起七日内交付该保险的保险单复印件予甲方存查。另关于本工程的保险约定如下：

本工程未约定保险条款。

本工程由甲方向国内保险公司办理工程一切险及第三人意外责任险。出险时，乙方需保护现场、拍照留存、及时通知甲方；并应协助甲方申请保险、查勘取证、提供相关证明和单证，全力配合甲方处理理赔事宜。

第十八条：税捐条款

因本合同所发生的税款，由甲乙双方依法律规定自行负担。

第十九条：解约条款

19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或终止本合同的一部分或全部：

进行破产或破产和解的程序。

抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形者。

19.1.3 违反本合同任何条款规定，经甲方限期改正而未改正者。

偷工减料或不听从甲方的指示者。

19.1.5 乙方违反其它任何条款或图说附件说明，甲方认为其不能履约者。

19.2 如本合同经甲方解除或终止时，乙方应立即停工，负责遣散工人，清理现场，并于甲方通知后，五日内撤离工地。且任凭甲方以任何方式，将全部或划出一部分工程，改交他人承揽或施工，对此乙方不得异议，且应积极配合甲方办理工程报建等相关项目的变更登记手续。

19.3 如本合同经甲方解除或终止时，甲方因此所受一切损失，乙方应在甲方指定期限内负责赔偿。

（如因甲方延迟支付任何应支付款项超过 日的，乙方有权解除或终止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已运至工地之材料和设备及人员，由此造成本工程的一切损失，由甲方负责，乙方因此所受一切损失，甲方应负责赔偿）

第二十条：不得转让条款

转让或贷与第三者，或以供抵押及其它担保，但经甲方书面同意者，不在此限。

本工程及由本合同所生的权利，除经甲方事前书面同意，并有下列情形之一者外，不得将本合同及本工程的全部或一部分转让予第三者：

20.2.1 由甲方指定之一部份专门工作，或必须持有某种机具使能完成施工的工程。

20.2.2 一部份专门工程转包后显然对工程有利者。

第二十一条：合同期限

本合同自签订之日起生效至乙方依第十六条或法律、法规的规定履行保修责任止。在本合同期限内所生的权益，于合同届满日或解除或终止后，仍为有效。

第二十二条：管辖条款

甲乙双方同意由本合同所生的争议，应协商解决，如协商不成，以甲方营业所在地的法院为第一审管辖法院。

（如甲方营业所在地不在本地的，此条款不能接受）

第二十三条：通知条款

电报、传真、电子邮件、EDI、信差、挂号或快递等形式进行。各方书面委派的工地代表可为签收通知之受送达人。

23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或双方书面确认的地址为准。以邮寄方式通知的，自通知交邮第三日即视为已送达并发生送达之效力。

23.3 本合同壹式 份，甲方执 份，乙方执 份。

第二十四条：附则

投标文件或图说附件若与本合同有抵触时，以本合同为准。

立合同人：

甲 方： 乙 方：

有权签字人： 有权签字人：

年 月 日 年 月 日

承揽合同 篇6

签订日期：____年__月__日

承揽方(全称)：______

定作方(全称)：______

经双方协商，签订本合同，以资共同信守。

规格、数量、价格、交提货日期：

验收方法及地点：____________

3、原材料来源及互利方法：______________

地点及运杂费负担：__________

5、货款结算时间及方法：_________________

费用负担：_________

7、违约责任：________________

8、其他：_______________

9、不可抗力_____________

本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。

本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权向仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。

本合同正本两份，双方各执一份___________

本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

承揽人：法人委托书号码____ 定作人：法人委托书号码______

营业执照号码 营业执照号码

承揽人： 定作人： (盖章)

法定代表人： 法定代表人：

开户银行： 帐号： 开户银行： 帐号：

电话号码： 电话号码：

住址： 住址：

承揽合同 篇7

承揽方（甲方）：____________________________

地址：____________电话：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________电话：____________

法定代表人：____________

定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条加工成品

第二条加工成品质量要求

风险提示：

加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。

如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。

第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

风险提示：

原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。

承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

第四条技术资料、图纸提供办法

风险提示：

定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。

1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

图纸等。

第五条价款或酬金

价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

第六条验收标准和方法

图纸和样品作为验收标准。

保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条交货的时间和地点

风险提示：

加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的`，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。

第八条包装要求及费用负担

第九条运输办法及费用负担

风险提示：

运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。

此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

第十条转包

风险提示：

在承揽合同中，承揽人如必须与第三人合作才能按时交付工作成果，应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同。

将定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

3、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的，甲方有权解除合同。

4、乙方可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

第十一条其他约定

第十二条承揽方的违约责任

1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

灭失的，由承揽方赔偿损失。

，应当向定作方偿付违约金____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

或酬金总额的____%（的违约金。

保养费。

，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

第十三条定作方的违约责任

规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%（违约金。

技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

保养费。定作方超过领取期限保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

，承担因此而多支出的费用。

第十四条不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

第十五条纠纷的处理

加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（____）项处理：

1、向仲裁机关申请仲裁；

2、向人民法院起诉。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交____________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承揽方：

代表人：

_______年____月____日

承揽合同 篇8

订立合同双方：

建设单位：大庆市让胡路区欣亚航设计室(以下简称发包方)

施工单位：(以下简称承包方)

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条：工程名称：

大庆高新技术产业开发区太阳能组件安装工程

第二条：工程地点：

黑龙江省大庆市

第三条：太阳能板数量：

第四条：安装费用及付款方法：

1、安装费为10元/块,共计:_________元

2、乙方安装50%，甲方付给乙方工程款总额的40%款项。乙方全部完工经验收合格后，甲方在三日内将工程款余额全部付清。

第五条：工程期限

(20_________年8月22日------20_________年9月3日)

第六条：工程质量标准:

以甲乙双方共同看过的样品为标准

第七条：承包形式及材料设备供应:

甲方负责将所有材料设备运至施工地点,指定房顶,乙方负责房顶的二次搬运、

第八条：发包方义务：

2、按协议分工，甲方办好材料供应并交乙方签认。

施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

4、按协议负责按期拨款。

5、负责乙方人员的伙食费用。指定食堂。

第九条：承包方义务

1、按协议分工负责材料保管。

2、施工组织和施工人员形象。

3、按施工图负责组织施工，按期竣工。

4、负责安装太阳能板的支架,太阳能板,太阳能板连接电缆至回流箱。并有义务协助电工进行电线连接工作。

5、保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

6、负责施工过程中及竣工后的现场清理工作。

第十条：违约责任及奖励条款

如乙方未能按照合同约定如期完工，每日罚款人民币3000元，如提前完工，甲方奖励乙方3000元。

第十一条：安全施工

施工期间，乙方必须按安全生产的相关规定执行，防止质量事故、安全事故或火灾事故的发生。由于乙方原因，导致任何事故，由乙方承担全部责任和损失，与甲方无关。

第十二条：本合同正本发包方各一份，

第十三条：附表及其他具有合同效力的文件。

发包方：(盖章)承包方：(盖章)

法定代表人：_____法定代表人：______

身份证号：身份证号：

地址：________地址：_________

开户银行：______开户银行：_______

帐号：________帐号：_________

签约日期：____年__月__日

承揽合同 篇9

甲方：

乙方：

根据，《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。

一、工程地点：

迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。

二、承包范围及内容：

场区土方挖运。

三、承包方式：

挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

四、工程承包价格及计算方式

按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

五、质量要求：

按照国家验收规范施工，验收达到合格。

六、工程款支付方式：

土方挖运完成支付3万元人民币，余款________年____月____日末支付。

七、施工工期

八、甲方责任

负责测量土方标高

九、乙方责任

卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。

2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。

环保交底的内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。

4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。

5、乙方应配合甲方做好文明施工。

6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延误，甲方有权终止合同，对已发生的挖土工程量不予结算，因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。

十、争议的解决

存在争议时双方协商解决，协商不妥时采用法律诉讼解决

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日________年____月____日

承揽合同 篇10

承揽合同是指承揽人与委托人之间就特定工作或项目的履行细节和条件达成的一种协议。该合同主要用于明确双方的权利和义务，确保工作的顺利进行，同时也是保护双方利益的法律文件。在本文中，将详细介绍承揽合同的定义、重要性以及其基本结构，以帮助读者更好地了解这种合同的特点与应用。

我们来看一下承揽合同的定义。承揽合同一般由委托人发起，用以委托某个实体或个人执行特定工作或项目，并在合同中约定工作的范围、时间、成本等要素。承揽人则负责按照合同约定履行工作，并收取相应的报酬。双方签署承揽合同后，即被视为同意并接受了合同的所有条款和条件。

承揽合同的重要性不言而喻。它为委托人提供了一个确保工作质量和时效性的保障。通过明确约定工作的细节和要求，委托人可以更好地掌控工作的进展，并及时发现和解决问题。承揽合同有助于保护承揽人的权益。合同中明确约定了工作的报酬和支付方式，确保承揽人能够按时获得应得的报酬。承揽合同还可以防止双方在履行合同过程中出现争议和纠纷，为双方提供一种解决纠纷的法律依据。

承揽合同一般由以下几个基本部分组成：合同标题、定义、工作的描述、报酬和支付方式、工作时间和期限、违约责任、保密条款、解决争议的方式等。首先是合同标题，一般以“承揽合同”或“合同委托书”为主题，表明该文件是一份承揽合同。接下来是定义部分，详细说明双方的身份和资格，并对合同中使用的重要术语进行解释。工作的描述部分是合同的核心内容，要具体详细地描述委托人要求承揽人执行的工作，并列出具体的要求和质量标准。报酬和支付方式部分规定了承揽人的报酬金额、付款方式和付款时间。工作时间和期限部分确定了工作的开始和结束时间，以及工作的期限。违约责任是合同中非常重要的一部分，规定了双方在违反合同约定时应承担的责任和后果。保密条款部分要求双方在合同期限内和合同解除后对商业机密和敏感信息进行保密。解决争议的方式部分说明了双方在发生争议时的解决方式，一般可以选择仲裁或诉讼。

小编认为，承揽合同作为重要的法律文件，对于确保工作的顺利进行以及保护双方的权益具有重要意义。合同的基本结构包括合同标题、定义、工作描述、报酬和支付方式、工作时间和期限、违约责任、保密条款和解决争议的方式等。通过了解和遵守承揽合同，双方可以在工作合作中建立起互信和合作的基础，共同推动工作的顺利完成。

承揽合同 篇11

编号:_____________定作方(以下简称“甲方”)：____________住所地址：______________________________联系方式：______________________________手机号：______________________

承揽方(以下简称“乙方”)：____________单位地址：______________________________法定代表人：____________________________监理人及电话：______________________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的友谊超市 店装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下条款：

第一条 工程概况

1.1 工程地点及面积：_________________________________

1.2 工程造价：￥_____________元，大写(人民币)：_______

包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)

(部分包料，甲方提供部分材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表);

(甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限________天;

开工日期_____年_____月_____日

竣工日期_____年_____月_____日

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

乙方、施工队各执一份.(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸);

乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);3.3施工图纸双方签字后生效。

第四条 甲方义务

陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”;

电源，并说明使用注意事项;

4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;

施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

4. 6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物管所需相关材料。

第五条 乙方义务

承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承揽相应责任;

5.3严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

下管道的畅通;

5.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;

5.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。

第六条 工程变更

工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》(见附件七：家庭装饰装修工程变更单)，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担;6.2合同签订后，甲方工程减项超

过总工程款损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;

6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

第七条 材料的提供

设备，其规格、质量应符合设计要求(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担;

设备的(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提;

规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验查。

承揽合同 篇12

甲方：

乙方：

签约地点：

签约日期：

一、总则

乙双方依据《中华人民共和国合同法》，并经充分协商，就泗阳县人民路桃园公园户外全彩电子显示屏采购及安装项目相关事宜达成协议。

制作、安装、调试、培训、维护等工作。甲方负责项目的总费用。

二、项目类型、费用构成

显示屏项目总费用为：578138.00元。大写：伍拾柒万捌仟壹佰叁拾捌元

具体构成如下：

1、显示屏体部分

P10户外全彩电子显示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，单价8800，合价381304.00元

小计：￥381304.00元，大写：叁拾捌万壹仟叁佰零肆元

注：红管为台湾光磊，绿管、篮管为杭州士蓝，亮度需满足标书中的要求。

外设、控制系统等费用

包括：钢结构（框架结构、立柱）、控制系统（接收卡，发送卡、DVI显卡、PCTV卡）、外接设备（音响功放、空调、视频处理器、电脑）、布线及线材、基础、监控系统、避雷针、电源箱、运输、安装、调试等。

小计：￥196834元，大写：拾玖万陆仟捌佰叁拾肆元

3、若甲方中途变更承揽要求，造成乙方增加费用或遭受损失，则甲方相应提高项目总费用。

少报的费用均视为已包含在报价中，以后不得追加任何费用。

三、运输、安装、调试及培训

安装、调试及甲方操作人员的培训。

2、乙方承担的具体工作。

（1）显示屏由乙方所在地至甲方所在地的运输。

（调试。

（3）对甲方操作人员的培训。

3、甲方承担的具体工作。

（安装场地的施工条件说明及通讯距离。

（2）甲方责施工用电和显示屏及其控制设备用交流电源的协调。

（与有关部门的联络、消防等所有协调工作及相关费用。

（调试开始时，即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握显示屏整体情况并接收现场培训。

四、项目维护

，质保期之后乙方只收取维修成本费；显示屏外围设备的质保期执行供应商的相应规定。

2、若显示屏本身出现问题，乙方在接到甲方通知后24小时赶到甲方所在地进行解决。

五、项目进度及验收

1、显示屏系统项目期总计30工作日，从乙方收到甲方预付款之日起到乙方安装调试完毕止。

调试完毕后的三天内，甲方应对整个显示屏项目进行验收，验收标准依据本合同各项条款及显示屏技术规范，乙方需提供整个项目各个部分的质量检测报告，以保证项目整体的质量问题。

3、验收合格后应填写显示屏采购及安装项目验收报告，并由双方代表在验收报告上签字盖章。

框架结构等相关图纸，供甲方备用存档。

六、项目费用结算方式

乙双方签字盖章之日起五个工作日内，甲方预付乙方项目款20%，计：￥115627元，大写：拾壹万伍仟陆佰贰拾柒元，合同生效。

2、项目验收合格后，甲方在五个工作日内将工程总价50%付给乙方，计：￥289069元。大写：贰拾捌万玖仟零陆拾玖元。

3、一年内无质量问题，甲方再付乙方工程总价20%，计：￥115627元，大写：拾壹万伍仟陆佰贰拾柒元。

4、项目总价余款10%作为质保金，在质保期到期后十个工作日付清，计：￥57813元，大写：伍万柒仟捌佰壹拾叁元。

甲方：

乙方：

承揽合同 篇13

定作方：_______（简称甲方）

承揽方：_______（简称乙方）

经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。

包装、加工方法：

数量、质量：

地点和方式：

４．验收标准和方法：

５．结算方式：

６．违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

（１）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____％或酬金总额____的违约金。

（规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值___％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金____％的违约金。

７．双方约定的其它条款：

８．以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

１０．本合同一式___份，正本双方各执____份，副本送工商行政管理局所存查。

１１．本合同有效期限：从双方签署之日起到____年__月__日止。

定作方：_____　承揽方：_____

法定代表人：_____　法定代表人：____

开户银行：______　开户银行：_____

帐号：_______帐号：_______

签订日期：____年__月__日

承揽合同 篇14

甲方：_____________

乙方：_____________

甲方因生产经营需要，在平等自愿的基础上，与乙方经友好协商达成如下协议：

一、合同期内，甲方根据本合同的约定将空调安装维修等售后服务工作交由乙方完成。

二、合同期自_____________年_______月______日至_____________年_______月______日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况，决定合同期满是否续签。

三、甲方的责任和义务：

1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有_____________,_____________

时间、数量，甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日_____________台。

3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方_____(支架由方承担)。

四、乙方的责任和义务：

1.合同时，需向甲方出示企业法人执照，法人身份证明，空调安装资质等材料，并提供安装工的身份证，上岗证复印件等材料。

维护甲方的企业形象和信誉。

用户及其他人员的经济和其他损失，须由乙方自行承担。

4.乙方原则上只在市区区域进行安装，若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。

5.乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决，因安装出现的质量问题除外。

6.乙方工人在安装过程中，必须注意安全问题，如工人发生人身安全问题，由乙方自行承担。

五、费用结算(有安装卡结算)：

1.必须在次月5日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细，并在隔月10日前结清所有费用，甲方不得直接向厂家结算安装费，所有空调安装卡的结算必须由乙方和各工厂进行。

_____________、_____________、_____________以外的乡镇)挂机_____________元/台2P柜机/台_____柜机/台5P柜机_____________元/台

3.下乡安装空调交通费按_____________元/台由甲方支付给乙方。

六、违约责任：

1.乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量，乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。

2.乙方如服务不规范面引起的用户投诉，经甲方查证属实，乙方按每起_____________元的标准向甲方支付违约金。

3.甲方在合同期内，所售空调不得再向其他单位或个人承包，如被乙方发现，甲方须向乙方支付_____________元/台的违约金。

七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

八、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效。

甲方：_____________(公章)乙方：_____________(公章)

代表人:_____________代表人：_____________

电话：_____________电话：_____________

日期：____________年_______月______日日期：____________年_______月______日

承揽合同 篇15

甲方：

乙方：

甲、乙双方经自愿协商，就乙方租用甲方广告位并委托甲方制作、发布广告一事，达成如下条款：

一、广告名称、尺寸、(媒介)： 高立柱广告牌 ，三面 。

二、广告发布地点：

三、合同期限： 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。

四、广告费及支付方式：

1、广告费指的是乙方使用甲方广告位并委托甲方制作发布广告需向甲方缴纳的费用。

2、甲方需向乙方发布广告数量 1座。

3、广告费的支付时间及支付方式：(合同含税价总金额 元整)。本合同签订二天内(前一年度广告期满前二十天)，乙方应先付定金当年广告费的 %，即 元整，验收合格后五个工作日内，乙方应付当年广告费的 %，即 元整。

甲乙双方商定的其它付款事项 剩余 广告费元,在 年 月 日前付清。

五、广告的制作及上画面计算时间：

1、户外广告承揽发布合同画面挂好开始计算广告发布时间(制作设计画面七天完成，甲乙双方应互相配合及时设计、发布及验收广告，如因乙方原因未能及时配合拖延甲方工作,即合同签订7个工作日后开始计算广告发布时间)。乙方应在本合同签订之日起的二天内或前一年度广告期满前十五天内向甲方提供广告设计所必需的相关资料，甲方收到资料后二天内制成广告样稿，乙方在收到样稿后当天内予以确认，并将样稿确认方案以传真方式回传甲方，样稿一经乙方确认乙方须保存样稿，即作为制作验收的依据，为本合同的附件。如乙方没有按时提供广告设计资料、确认样稿并传真给甲方，由此耽误的广告发布时间不予顺延。甲方在收到(样稿确认方案)回传真单后三天内完成广告画面的制作、张挂并通知乙方验收。如样稿确认后，甲方已制作完成好广告画面，乙方再提出与样稿不同的要求所发生的费用由乙方另行支付，由此而耽误的广告发布时间，甲方不予顺延。

2、乙方应在接到甲方验收报告通知或照片后三天内组织相关人员验收，如乙方在本条所指的验收时间内未组织验收或虽组织验收但未提出异议的则视为验收合格。

六、广告的维修检验：

1、甲方每星期对广告牌进行例行检查，如广告牌发现有缺损，应立即维修，维修工程应在二至五

七、乙方权限：

1、合同期限内，首次免费提供设计广告画面，广告画面的使用寿命为一年，如一年内画面破损，

八、1、乙方提供的广告内容应符合《广告法》有关规定，如提供虚假证件，应承担相应法律责任;如乙方提供的广告画面设计不符合工商发布许可，乙方需重新设计，设计画面需达到工商发布许可才能发布，由此耽误甲方不能正常发布广告，乙方自行负责，甲方免责。

2、广告发布后若乙方未按约定支付广告费，逾期五天则甲方有权将乙方的广告画面撤换。甲方有权解除合同并有权追索已发布未付款部分的广告费，有权要求乙方从逾期之日起每日按当年未付款广告费的5‰支付违约金。

3、若在广告画面撤换后三个工作日内，乙方将广告费汇至甲方帐户上，视为原合同继续履行，撤换的时间不予补偿。

4、若遇台风不可抗力因素、政府及相关部门的要求、决定造成广告不能发布，广告费按实际发布期限计算多退少补,可解除合同。

5、合同签订十天内，如因乙方原因致使广告不能发布或首付款未按要求支付，甲方有权解除合同。

6、如甲方造成的原因未按约定时间将广告喷绘制作完成并上画面的，迟延的时间应在约定的广告期满后顺延。

九、合同期满后，在同等条件下乙方有优先续约权，乙方如需续约应于合同期满前一个月与甲方协商续 约事宜，并重新签订合同，否则，甲方有权自行处置广告画面或另行出租。

十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效。

十一、纠纷解决方式：发生合同纠纷，双方友好协商，如果协商不成，向法院起诉。

甲 方：

乙方： 签字(盖章): 代表人签字(盖章):

电话、 电话

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

广告承揽合同(优选13篇)

学习数年，我们读过很多范文，多阅读一些优秀的范文是有很大好处的，阅读范文可以锻炼我们的文笔，提高表达能力。好的优秀范文更具有参考意义，您知道关于优秀范文的书写需要注意哪些方面？以下是小编为大家收集的“广告承揽合同(优选13篇)”供大家借鉴和使用，希望大家分享！

广告承揽合同【篇1】

委托方：

承担方：

签订地点：

签订时间：     年  月  日

经过双方协商，本合同基于《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等相关法律法规，旨在共同遵守并签署。

第一条 广告承揽要求

1、项目(媒介)：

2 在承揽方接受委托方的广告业务时，应认真审核有关证件的名称和编号，确保符合《广告法》的规定。如发现委托方提供虚假证件，承揽方应立即拒绝合作，并告知委托方相关责任。如果委托方提供的广告内容存在违法违规情况，承揽方有权拒绝合作。同时，委托方需对提供的证件和广告内容承担相应的法律责任。

3、发布地点或形式：

4、颜色：

5、规格或材料：

6、刊播次数、起讫时间、日期：

7、其他要求：

第二条 费用及支付办法

1、费用：

类别

单价

数量

金额

备注

设计、制作费

发 布 费

代 理 费

合计金额(大写)

2、结算方式和期限：

3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条 验收方式及时间

第四条 违约责任

1、如果委托方在合同履行过程中中途决定废止合同，需按照未履行部分的广告费用的一定比例向承揽方支付违约金。若超过合同规定的付款期限，则每逾期一天需要向承揽方支付相应欠款的一定比例的违约金。

2、若承包方无法完成合同规定的工作，需要向委托方支付违约金，违约金金额为未改造部分广告费的一定比例。如果不能按期履行合同，每延迟一天需要支付相应的违约金，违约金金额为逾期未完成部分广告费的一定比例。

3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条 合同争议解决方式：

如本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。如协商未果，则应采取以下方法处理：

1、提交 仲裁委员会仲裁

2、依法向人民法院起诉。

第六条 双方商定的其他事项：

第七条 附则

1、本合同附件  ，名称 。

2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本  份。

3、本合同有效期：自   年  月  日生效至  年  月  日终止。

委托方： 承揽方：

单位名称(盖章)： 单位名称(盖章)：

广告承揽合同【篇2】

依照《民法典》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条广告承揽要求

1.1项目：____________________________

1.2广告内容及有关证件的名称、编号:____________________________

承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

1.3发布地点或形式:_______________________

1.4颜色:____________________________

1.5规格或材料:___________________________

1.6刊播次数、起讫时间、日期：____________

1.7其他要求：____________________________

第二条费用及支付办法

2.1费用：

类别

单价

数量

金额

备注

设计、制作费

发布费

代理费

合计金额

2.2结算方式和期限：____________________________

2.3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条验收方式及时间

______________________________________________________。

第四条违约责任

4.1委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的______%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的____________偿付违约金。

4.2承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的______%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的________________________支付违约金。

4.3其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理：

5.1提交杭州仲裁委员会〔__________________仲裁委员会〕仲裁;

5、2依法向人民法院起诉。

第六条双方商定的其他事项

____________________________________________________________。

第七条附则

7.1本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本____________份，送：____________。

7.2本合同有效期：自____________年______月______日生效至____________年______月______日终止。

委托方单位名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

税号：

日期：

承揽方单位名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

税号：

日期：

广告承揽合同【篇3】

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条广告承揽要求

1.1项目（媒介）：_________

1.2广告内容及有关证件的名称、编号_________。承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假、证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

1.3发布地点或形式：_________

1.4颜色：_________

1.5规格或材料：_________

1.6刊播次数、起讫时间、日期：_________

1.7其他要求：_________

第二条费用及支付办法

2.1费用：

2.2结算方式和期限：_________

2.3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条验收方式及时间_________。

第四条违约责任

4.1如果委托方中途废止合同，则按照未履行部分广告费的一定比例向承揽方支付违约金。同时，如果超过合同规定的付款期限，每延迟一天就需要按照所欠款项的一定比例支付违约金。

4.2如果承揽方无法完成合同规定的工作，应向委托方支付违约金。违约金数额为未改造部分广告费的_________％。如果承揽方未能按期履行合同，则每逾期一天需要向委托方支付逾期未完成部分广告费的_________％作为违约金。

4.3其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的。

5.1提交_________仲裁委员会（_________仲裁委员会）仲裁；

5.2依法向人民法院起诉。

第六条双方商定的其他事项：_________。

第七条附则

7.1本合同附件_________，名称_________。

7.2本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本_________份。

7.3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日终止。　

承揽方_______

委托方_______

_______年_______月_______日

广告承揽合同【篇4】

委托方：

承揽方：

签订地点：

签订时间：_____年_____月_____日

依照《_____》、《广告法》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条?广告承揽要求

1、项目（媒介）：___________。

3、发布地点或形式：________________。

4、颜色：___________________________。

5、规格或材料：_____________________。

6、刊播次数、起讫时间、日期：________________________。

7、其他要求：__________________________________________。

第二条?费用及支付办法

1、费用：_______________________________________________。

类别：________________。

单价：________________。

数量：________________。

金额：________________。

备注：________________。

设计、制作费：________________。

发布费：________________。

代理费：________________。

合计金额（大写）：________________。

2、结算方式和期限：________________。

3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条?验收方式及时间：_______________________。

第四条?违约责任

1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的______％，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的________偿付违约金。

2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的_____％，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的_______支付违约金。

3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条?合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_____种方式处理：

1、提交___________委员会_____。

2、依法向______人民法院起诉。

第六条?附则

1、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同有效期：自_____年_____月_____日生效至_____年_____月______日终止。

委托方：

单位名称（盖章）：

地?址：

法定代表人：

委托代理人：

电?话：

承揽方：

单位名称（盖章）：

地?址：

法定代表人：

委托代理人：

电?话：

广告承揽合同【篇5】

出租方(甲方)： 合同编号：

签订地点：

承租方(乙方)： 签订日期：

甲、乙双方经协商，根据国家有关法律法规的规定，就嘉兴市中环南路体育中心LED大屏合作相关事宜，达成如下协议:

第一条 合作模式：甲方有偿提供嘉兴市中环南路体育中心LED大屏建筑所需场地及配套设施，乙方负责LED大屏建造投资及后期运营。

第二条 合作LED大屏基本情况：

2.1制作材料：

2.2发布内容(画面)：

第三条 合作期限：

3.1自20xx年1月1日(以实际正式亮屏日期起)至20xx年12月31日止，共计20xx年。

第四条 场地使用费和付款方式：

4.1 场地使用费：第1年：￥2年--第4年：￥/年;第5年--第7年：￥/年;第8年--第20xx年：￥元/年;

4.2 付款方式：第1年租金于20xx年6月30日前支付50%(即￥,20xx年

12月31日前支付50%(即￥;之后每年6月30日前、12月31日前各支付当年度租金的50%。

第五条 双方权利与义务：

5.1 甲方拥有嘉兴市中环南路体育中心LED大屏建造所需场地的合法使用权，应保障该屏在建造、运营期间的电力供应及负责相关政府审批的工作。

5.2该广告屏的建造及营运期间若影响到相关经营者的正常经营，就上述问题，甲方应做好相关协调工作。

5.3甲方需提供乙方LED大屏播放所需的控制机房一间，并充分保障其安全，若因甲方原因导致出现非法播放内容，由甲方承担责任。

5.4 乙方负责投资建造该LED大屏，并拥有该LED大屏的合法产权、经营权、广告的审核及最终解释权。

5.5乙方负责该LED大屏的制作及安装维护，应符合国家的相关标准，并保证该LED大屏建造期间及运营期间的安全使用，协议期内若发生安全事故，事故责任由乙方承担。

5.6乙方应遵守广告发布、制作的有关规定，如乙方发布的广告内容(画面)遭受相关部门处罚或造成其他损害结果发生的，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。

5.7协议期内，甲、乙双方不能无故终止合同，如因市政或城市规划需要使用该LED大屏位置等原因导致不能使用时，应协商解决，尽量减少双方损失。

5.8协议期间，运营所产生的电费80%由乙方承担，20%由甲方承担,电费结算价格为￥元/度,乙方按半年度向甲方支付。

第六条 协议期满与续租：

6.1 协议期满后，本协议即终止。如乙方要求续租，则表现在租赁期满一个月前向甲方书面提出，经甲方同意后，双方须重新签合作协议。

第七条 违约责任：

7.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，守约方有权跟据实际损失向违约方追偿。实际损失包括LED建造成本费、人工费、施工费、大屏运营过程中对外签订广告协议不能履行承担的违约赔偿责任等。

第八条 其他：

8.1 协议期间若遇甲方改造施工或其他原因导致该LED大屏无法正常运营的，甲方应免除期间的场地使用费及电费。

8.2本协议如有未尽事宜，甲、乙双方另行协商签订补充协议，本协议附件及补充协议与本协议作为同一整体，具有同等法律效应。

8.3本合同一式四份，甲、乙双方各持两份，均具同等法律效力。

8.4甲乙双方发生纠纷应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向南湖区人民法院提起诉讼。

第九条 签章：

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

地址： 地址：

电话： 电话：

代表： 代表：

时间： 时间：

广告承揽合同【篇6】

合同编号：______________

委托方：______________

承担方：______________

签订时间：______________

经过双方协商，为明确权利义务，共同遵守法律法规，特签订本合同。本合同的效力适用《中华人民共和国民法典》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等相关法律法规。

第一条广告承揽要求

1.1项目(媒介)：_________________

1.2广告内容及有关证件的名称、编号：_________________

承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

1.3发布地点或形式：____________

1.4颜色：_________________

1.5规格或材料：________________

1.6刊播次数、起讫时间、日期：_

1.7其他要求：_________________

第二条费用及支付办法

2.1费用：______________

类别单价数量金额(元)备注

设计、制作费

发布费

代理费

合计金额(大写)

2.2结算方式和期限：_________________

2.3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条验收方式及时间

第四条违约责任

4.1如果委托方在中途废止合同，应按照未履行部分广告费的一定比例向承揽方支付违约金；如果超过合同规定的付款期限，则每逾期一天，应按所欠款项的一定比例支付违约金。

4.2如果承揽方无法完成合同规定的工作，应向委托方支付违约金。违约金的数额为未改造部分广告费的一定比例。同时，如果承揽方不能按期履行合同，每逾期一天需要按照逾期未完成部分广告费的一定比例支付违约金。

4.3其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理(未作选择的，视为选择1)：

1.提交杭州仲裁委员会〔__________________仲裁委员会〕仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

第六条双方商定的其他事项__________。

第七条附则

7.1本合同附件

7.2本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本____________份，送：_。

7.3本合同有效期：______________自____________年______月______日生效至____________年______月______日终止。

委托方

单位名称(盖章)：______________

地址：______________

邮编：______________

法定代表人：______________

委托代理人：______________

电话：______________

开户银行：______________

帐号：______________

税号：______________

承揽方单位名称(盖章)：______________

地址：______________

邮编：______________

法定代表人：______________

委托代理人：______________

电话：______________

开户银行：______________

帐号：______________

税号：______________

广告承揽合同【篇7】

甲方：

乙方：

甲、乙双方经自愿协商，就乙方租用甲方广告位并委托甲方制作、发布广告一事，达成如下条款：

一、广告名称、尺寸、(媒介)： 高立柱广告牌 ，三面 。

二、广告发布地点：

三、合同期限： 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。

四、广告费及支付方式：

1、广告费是指甲方为乙方提供广告位及制作发布广告服务所收取的费用。乙方可通过向甲方缴纳广告费，利用甲方提供的广告位发布广告，并由甲方提供专业的制作服务，使广告能够更好地传达宣传信息，提高品牌知名度和销售量。

2、甲方需向乙方发布广告数量 1座。

3、广告费的支付时间和方式：合同总金额含税为（金额）元。双方签署合同后的两天内（或上一年度广告期满前20天），乙方需先支付当年广告费总额的（比例）作为定金，即（金额）元。在验收合格后的五个工作日内，乙方应支付当年广告费总额的（比例），即（金额）元。

甲乙双方商定的其它付款事项 剩余 广告费元,在 年 月 日前付清。

五、广告的制作及上画面计算时间：

1、户外广告承揽发布合同画面挂好开始计算广告发布时间(制作设计画面七天完成，甲乙双方应互相配合及时设计、发布及验收广告，如因乙方原因未能及时配合拖延甲方工作,即合同签订7个工作日后开始计算广告发布时间)。乙方应在本合同签订之日起的二天内或前一年度广告期满前十五天内向甲方提供广告设计所必需的相关资料，甲方收到资料后二天内制成广告样稿，乙方在收到样稿后当天内予以确认，并将样稿确认方案以传真方式回传甲方，样稿一经乙方确认乙方须保存样稿，如乙方没有按时提供广告设计资料、确认样稿并传真给甲方，由此耽误的广告发布时间不予顺延。

2、乙方应在接到甲方验收报告通知或照片后三天内组织相关人员验收，如乙方在本条所指的验收时间内未组织验收或虽组织验收但未提出异议的则视为验收合格。

六、广告的维修检验：

1、甲方每星期对广告牌进行例行检查，如广告牌发现有缺损，应立即维修。

七、乙方权限：

1、在合同期限内，我们将免费为您提供首次设计的广告画面。这些画面的使用寿命为一年，如果在此期间发生破损，我们将会在保修范围内提供维修或更换服务。

八、1、乙方提供的广告内容应符合《广告法》有关规定，应承担相应法律责任;如乙方提供的广告画面设计不符合工商发布许可，乙方需重新设计，设计画面需达到工商发布许可才能发布，由此耽误甲方不能正常发布广告。

2、如果乙方未按照合同约定支付广告费，超过五天逾期，则甲方有权将乙方的广告画面替换掉。甲方有权解除合同，并且追索已发布却未付清的广告费。同时，甲方有权要求乙方从逾期之日起每日按照当年未付款广告费的5‰支付违约金。

3、如果在替换广告画面后的三个工作日内，乙方将广告费汇至甲方账户，则视为原合同继续履行，无需进行补偿。替换广告画面的时间不予以赔偿。

4、若遇台风不可抗力因素、政府及相关部门的要求、决定造成广告不能发布，广告费按实际发布期限计算多退少补,可解除合同。

5、若乙方在合同签署后的十日内出现无法发布广告或未按要求支付首付款等情况，甲方有权单方面解除合同。

6、如甲方造成的原因未按约定时间将广告喷绘制作完成并上画面的，迟延的时间应在约定的广告期满后顺延。

九、合同期满后，在同等条件下乙方有优先续约权，乙方如需续约应于合同期满前一个月与甲方协商续 约事宜，并重新签订合同，否则，甲方有权自行处置广告画面或另行出租。

十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效。

十一、纠纷解决方式：发生合同纠纷，双方友好协商，如果协商不成，向法院起诉。

甲 方：

乙方： 签字(盖章): 代表人签字(盖章):

电话、 电话

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

广告承揽合同【篇8】

广告承揽合同模板

广告承揽合同范本一

合同编号：

委托方：

承揽方：

签订日期：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

第一条 广告播出要求。

1.1 广告内容及证件：

1.2 播出频道和时间：

1.3 制作形式：

1.4 广告长度：

1.5 播出形式：

1.6 播出日期：

第二条 广告费及支付方法。

2.1 广告费

2.2 支付方法及时间：

2.3 承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条 违约责任

3.1 委托方擅自不履行合同，向承揽方偿付未履行部分广告费 %的违约金;逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的 偿付违约金。

3.2 承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费 %的违约金，不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按未履行部分广告费的 偿付违约金。

3.3 其它违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

第四条 纠纷解决方式。

发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第( )项规定办理。

1. 向 地经济合同仲裁机关申请仲裁;

2. 向 地人民法院起诉。

第五条 双方商定的其他事项。

第六条 附则。

6.1 本合同附件 件，名称：

6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日终止。

委 托 方

单位名称(盖章)

法定代表人：

承 揽 方

单位名称(盖章)

法定代表人：

广告承揽合同范本二

委托方：

承担方：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 广告承揽要求

1、项目(媒介)：

广告内容及有关证件的名称、编号：承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假的证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

3、发布地点或形式：

4、颜色：

5、规格或材料：

起讫时间、日期：

7、其他要求：

第二条 费用及支付办法

1、费用：

类别

单价

数量

金额

备注

设计、制作费

发 布 费

代 理 费

合计金额(大写)

2、结算方式和期限：

3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条 验收方式及时间

第四条 违约责任

1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的 %，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的 偿付违约金。

2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的' %，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的 支付违约金。

3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条 合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式处理：

1、提交 仲裁委员会仲裁

2、依法向人民法院起诉。

第六条 双方商定的其他事项：

第七条 附则

1、本合同附件 ，名称 。

2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本 份。

3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日终止。

广告承揽合同【篇9】

委托方： (以下简称甲方)

承揽方： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，经双方友好协商一致，在平等互利的基础上签订以下合同条款，以便合同双方共同遵守。

一、广告承揽要求

1、项目类型：

2、发布地点：

3、版面及图案：

4、规格：

5、发布时间：

6、材料要求：

7、其他要求：

二、广告费及付款方式

1、广告费：

2、付款方式及依据：

(1)、合同签定后 个工作日内，甲方预付乙方广告费用的 %，即人民币 元整。

(2)、乙方按约发布广告，经甲方验收合格后 个工作日内，甲方支付乙方广告

(3)、剩余广告费用 %，即人民币 元整，作为质量保证金，甲方在质保期满

(4)、在本条上述每笔款项支付时乙方须提供广告业务专用发票，否则，甲方有权

三、广告验收

乙方在广告制作、安装完成，并在约定地点发布后通知甲方最终验收。

四、广告质保期和维护

1、自甲方终验收合格之日起广告布破损、变色或安装不牢固等)，乙方负责无偿修复或重作。

2、乙方负责广告牌的安全、养护和维修。一般故障的，乙方应在24小时内修复，修复时间最长不得超过48小时。

五、安全施工

1、乙方在广告安装之前，首先应检查甲方原有的广告支架是否安全、牢固、是否存在安全隐患、是否满足本合同广告的安装发布，如果存在前述任何一种情况，乙方有义务书面告知甲方进行更换支架或采取其他补救措施，否则，造成任何安全事故或最终导致广告安装不合格的，责任由乙方承担。

2、乙方在制作、安装、养护和维修广告过程中，应当按规范安全、文明施工。乙方负责制作、安装人员以及周边人员的安全，在制作、安装、养护和维修广告过程中所造成的人员伤亡事故或损害第三人权益的，由乙方负责。

六、 违约责任

1、乙方拒绝或不能完成合同规定的工作，按合同总价款的向甲方偿付违约金;

2、乙方不能按期履行合同的，每逾期一天，按日千分之三向甲方偿付违约金。乙方逾期天以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方应全额返还甲方已付的广告费，并承担违约责任。

3、乙方制作发布的广告不符合合同约定要求的，须按甲方要求进行返工或重作直至符合合同约定要求，返工或重作应在合同期限内完成，因此造成履行延期的，按本条第2款偿付违约金。

七、纠纷解决方式

若发生合同纠纷，双方友好协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，单方不得擅自更改。

2、本合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期： 签订日期：

广告承揽合同【篇10】

合同编号：_______________

广告客户或代理单位名称(简称甲方)：_______________

广 告 发 布 单 位 名 称 (简称乙方)：_______________

根据《民法典》、《中华人民共和国广告法》等法律、法规和规章的规定，为明确合同双方当事人的权利和义务，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。

第一条 广告发布事项

甲方委托乙方利用乙方的报刊《_______________》， 电视台_______________频道_______________，广播电台_______________频率发布广告。

(一)广告发布内容：

(二)广告设计时限：

(三)广告制作时限：

(四)广告发布时间：

(五)广告发布次数：

(六)广告发布版位(频道、频率)：

(七)广告规格尺寸：

(八)其他约定：

第二条 广告费用、支付期限和方式

(一)本合同广告费用为：设计费用(人民币，下同)_______________元，制作费用_______________元，发布费用_______________元，合计_______________元，大写：_______________

(二)本合同签订后，甲方应于_______________日前支付总费用的_______________%即 _______________元，作为定金，待最后一次支付剩余款项时抵作价款。剩余款项分 _______________次付清。

第一次付款： _______________日前支付_______________元。

第二次付款：_______________日前支付_______________元。

第三次付款：_______________日前支付_______________元。

补充约定：

(三)按下列第 项方式支付。

1、支票 2、转账 3、现金

其他：

第三条 双方权利义务

(一)甲方权利义务

1、甲方为广告主的，应按照有关法律法规的规定向乙方提供下列文件：

(1)营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件，广告所推销的商品和服务应符合广告主的经营范围或业务范围;

(2)质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件;

(3)发布法律、法规和规章规定应当进行审批的广告，须提供有关行政主管部门的审查批准文件;

(4)确认广告内容真实性的其他证明文件。

2、甲方为广告主代理机构的，除提供广告主的上述资料外，还须同时提供代理机构的营业执照和委托协议书。

3、甲方承诺其提供的有关证明文件真实、合法、有效，不违反法律法规规定、不损害社会公共利益、不侵犯他人的民事权利。

4、甲方应在本合同签订后的_______________ 日内，向乙方提供广告样件，并承诺样件内容真实合法。

5、甲方因特殊原因需要撤销广告发布订单或暂缓广告发布的，应在广告发布日的 天前以书面形式通知乙方，否则应按广告费用的 %赔偿乙方损失。

6、甲方应向乙方提交广告样件所涉及的他人民事权利的合法使用许可证明。广告内容中有使用他人名义、形象的，应事先取得他人的书面同意;使用无民事行为能力人、限制民事行为能力人的名义、形象的，应当事先取得其监护人的书面同意。

7、甲方应当按照合同约定的金额、时间、方式支付广告费用。

8、因乙方原因造成广告无法按期发布的，甲方有权要求乙方顺延发布。因延迟发布给甲方造成损失的，乙方应按广告费用的 _______________%赔偿。如延迟发布无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

(二)乙方权利义务

1、乙方承诺合法拥有本合同约定媒体的广告发布资格。

2、乙方应当按照双方的约定发布广告。

3、乙方有权要求甲方按有关法律法规规定提交广告发布所需要的证明文件。

4、乙方应建立广告审查制度，配备合格的广告审查人员，依法审查广告样件，广告样件必须经广告审查人员签字同意后方可发布。

5、甲方提供的广告样件内容及其表现形式不符合法律法规规定的，或者规格不符合技术标准的，乙方有权要求甲方修改。甲方应在广告发布日的 天前，将修改后的样件交给乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿的，乙方有权拒绝发布，不视为乙方违约。

6、应甲方要求，乙方承担广告设计、制作的，乙方应在广告发布日的天前，将广告发布样件交给甲方，经甲方确认后方可发布。

7、因乙方原因造成广告无法按期发布或需变更发布版位、频道、频率、规格、时段和时长的，乙方应在广告发布日的 天前以书面形式通知甲方，重新发布事项由双方共同协商。否则乙方应按广告发布费用的 %赔偿甲方损失。因变更广告发布版位、频道、频率、规格、时段和时长使广告费用发生变动的，经双方协商，重新核定广告费用。

8、乙方应建立广告档案管理制度，自本合同履行完毕之日起保存本合同文本和有关资料两年。

第四条 违约责任

(一)本合同所有条款甲乙双方应共同遵守，任何一方不得在未征得对方同意的情况下擅自修改或违背。

(二)甲方未按照约定付款的，每逾期一天按照未支付金额的_______________%支付违约金。逾期付款时间超过 _______________日的，乙方有权解除合同。

(三)因甲方未按期交付广告样件造成本合同无法履行的，由甲方承担违约责任，按本合同约定广告费用的 _______________%向乙方支付违约金。

(四)乙方承担广告设计、制作，因设计、制作逾期而无法按期发布的，由乙方承担违约责任，按本合同约定广告费用的 %向甲方支付违约金。

(五)因乙方原因导致广告漏发或者错发、规格和内容错误的，乙方给予补发。补发时间由甲乙双方协商确定。由此造成甲方无法实现合同目的的，乙方应按本合同约定广告费用的 %赔偿甲方损失。

(六)乙方已尽法定审查义务，而因甲方提供虚假证明材料造成广告作品侵犯第三方合法权益的，甲方承担全部责任，乙方明知或应知甲方提供虚假证明材料的除外。

(七)乙方未尽法定的广告审查义务导致发布的广告违法，甲方可向乙方追究相应的责任。

(八)因不可抗力因素导致本合同无法履行的，由甲乙双方协商解决，均不承担违约责任。甲乙双方一致确认，因自然灾害、重大政治、社会活动和事件等特殊原因致使本合同无法履行的，为不可抗力，适用本条约定。

第五条　合同争议解决方式

双方在履行合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_______________种方式解决：

1、向_______________仲裁委员会申请仲裁;

2、向_______________人民法院提起诉讼。

第六条 其他约定事项

(一)_______________

(二)_______________

(三)_______________

第七条 附则

本合同未尽事宜，按国家有关法律和行政法规规定，由双方协商做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式_______________份，甲、乙双方各执_______________份。

甲方(章)： _______________乙方(章)：_______________

地址： _______________地址：_______________

法定代表人(签字)： _______________法定代表人(签字)：_______________

委托代理人(签字)：_______________ 委托代理人(签字)：_______________

电话： _______________电话：_______________

邮政编码： _______________邮政编码：_______________

开户银行： _______________开户银行：_______________

账号： _______________账号：_______________

日期：_______________日期：_______________

广告承揽合同【篇11】

委托方合同编号：

签订地点：

承揽方签订日期：年月日

依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

第一条广告承揽要求。

1.1项目（媒介）：

1.2广告内容及有关证件的名称、编号：

承揽方应按《广告管理条例》等有关规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

1.3发布地点：

1.4颜色：

1.5规格或材料：

1.6刊播次数、起讫时间、日期：

1.7其他要求：

第二条广告费及支付方法

2.1广告费

类别

单价

数量

金额（元）

备注

设计、制作费

发布费

代理费

合计金额（大写）

2.2结算方式和期限：

2.3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条验收方式及时间。

第四条违约责任。

4.1委托方擅自不履行合同，未按履行部分广告费的％，向承揽方偿付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的偿付违约金。

4.2承揽方不能完成合同规定的工作，按未履行部分广告费的％，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的偿付违约金。

4.3其它违约金责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条纠纷解决方式。

发生合同纠纷，双方协商不成-，按下列第（）项规定办理。

1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁。

2、向地人民法院起诉。

第六条双方商定的其他事项。

第七条附则。

7.1本合同附件件，名称：

7.2本合同有效期：自年月日生效至年月日终止。

委托方

单位名称（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐户：

承揽方

单位名称（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：电话：

广告业务员证号：

开户银行：

帐户：

广告承揽合同【篇12】

甲方：_________________

乙方：_________________

乙方承揽甲方位于________县________镇________街广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：

一、工程内容

乙方承揽的工程项目：过街广告位宽________米，高________米的广告位广告布安装，时间为________年________月________日。

二、甲乙双方义务与责任

1、甲方提供工程结构中所需的.材料(广告喷绘布)，乙方按甲方要求进行安装。

2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故，乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。

三、工程造价及付款方式

1、乙方承包单价：________元(人民币)/平方米

2、乙方完工后经甲方验收后付款。

四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

广告承揽合同【篇13】

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条广告承揽要求

1．1项目（媒介）：_________

1．2广告内容及有关证件的名称、编号_________。承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假、证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。

1．3发布地点或形式：_________

1．4颜色：_________

1．5规格或材料：_________

1．6刊播次数、起讫时间、日期：_________

1．7其他要求：_________

第二条费用及支付办法

2．1费用：

2．2结算方式和期限：_________

2．3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。

第三条验收方式及时间_________。

第四条违约责任

4．1委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的_________％，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_________偿付违约金。

4．2承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的_________％，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的_________支付违约金。

4．3其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。

第五条合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_________种方式处理（未作选择的，视为选择1：

5．1提交_________仲裁委员会（_________仲裁委员会）仲裁；

5．2依法向人民法院起诉。

第六条双方商定的其他事项：_________。

第七条附则

7．1本合同附件_________，名称_________。

7．2本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本_________份。

7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日终止。

2025承揽合同起诉状（合集9篇）

承揽合同起诉状 篇1

原告：姓名 ，性别 ，出生年月日 ，民族 ，文化程度 ，籍贯 ，工作单位 ，住址 ，身份证号码 ，联系电话;

被告：姓名 ，性别 ，出生年月日 ，民族 ，文化程度 ，籍贯 ，工作单位 ，住址 ，身份证号码 ，联系电话;

诉讼请求：

请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币×××元，违约金×××元/天

原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照xx元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币×××元（大写 ）。

请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失×××元。（按银行现利率执行）。

请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。

事实与理由

原告与被告系商品房买卖合同关系……被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》某年某月某日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。

证据和证据来源，证人姓名和住址

此致

×××人民法院

具状人：×××

×年×月×日

承揽合同起诉状 篇2

原告：

被告：

案由：买卖合同纠纷

诉讼请求：

1、请求法院判令被告向原告支付货款人民币伍万零捌佰壹拾伍元整，￥50815元；

2、请求法院判令被告向原告支付逾期付款的利息人民币玖佰肆拾捌元整，￥948元(按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计至20xx年3月11日)；

3、请求法院判令被告承担本案的诉讼费。

(以上合计￥51763元)

事实与理由：

被告有限公司于20xx年10月5日向原告下了一份订购单，双方约定的交货日期为20xx年10月6日，付款方式为货到30天内通过支票付款。原告根据被告所提供订单如约向被告提供了仲丁脂、二甲苯、丁脂、防白水、CAC、甲酯、四甲苯、DMF、甲醇，共计33桶，交易总额为50815元。

被告就货款于20xx年11月17日向原告开具了一张付款期限为十天的中国建设银行现金支票，原告持支票去银行转账时，发现被告的账户余额不足，根本无法清偿货款。被告的《采购单》和原告的《送货单》系买卖合同，是原、被告双方真实的意思表示，符合法律规定，受法律保护，双方应依法履行。现原告已履行了交货义务，而被告却一直拖欠货款，原告曾多次找被告索要货款，但截止起诉之日，被告仍拖欠原告货款￥50815元。

为了维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》第一百一十九条特诉至贵院，恳请贵院查明事实后，依法判决支持原告的诉讼请求为盼!

此致

东莞市第二人民法院

具状人：

20xx年x月xx日

承揽合同起诉状 篇3

原告：__________________

住址：南京市白下区中山南路________

法定代表人：______

联系电话：________________________

被告：________，男，汉族，1982年9月30生，住上海市长宁区天山西路________，电话：________

诉讼请求：

1、请求法院判令被告立即归还原告货款人民币67686元，并支付该货款自_____年12月31日起所产生同期银行贷款利息给原告；

2、请求法院判令被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：

原告________________________________于_____年与被告建立起电子商品等货物买卖合同关系，原告打款给被告，被告向原告提供电子商品等货物。_____年6月3日至_____年7月29日，原告先后多次向被告个人账户打款共计127608元。被告收到款项后，仅仅向原告提供了部分货物，但不知何故仍有大部分的货物无法提供给原告。

_____年8月5日，被告因无法向原告提供货物，给原告出具欠条，申明于_____年12月31日前归还原告货款计人民币67686元整。欠条到期后，原告多次向被告索要欠款，然被告均以各种理由拒绝归还欠款。

为维护原告合法权益，根据民事诉讼法等相关法律规定，特具文起诉，请求法院依法维护原告合法权益，判如所请。

此致

上海长宁区人民法院

具状人：________________________

_____年_____月_____日

承揽合同起诉状 篇4

原告：XX，男，19__年__月__日出生，汉族，住__市，身份证号码：XX，电话：。

被告：XX，男，_年3月10日出生，汉族，住__市，身份证号码：XX，电话：。

被告：XX，男，_年4月16日出生，汉族，住__市，身份证号码：XX，电话：。

诉讼请求：

1、 判令两被告偿还原告货款人民币243165元;

2、 本案诉讼费用由两被告承担。

事实与理由：

原告和被告是茶板生意合作伙伴，原告常年为被告供货。近一年合作中，原告分多次向被告供货，截至目前被告总共拖欠原告_人货款民币243165元。被告有出具一份“欠条”，并在借条上约定拖欠货款金额，并签字。另有送货单据，被告签字并确认。双方约定上述货款还款周期为__月，被告未能及时归还原告，原告多次向被告催讨，被告至今未归还分文，被告这种行为不仅浪费了原告巨大的精力和时间，同时也严重损害了原告的合法利益。两被告属于夫妻关系，夫妻对共同债务都负有连带清偿责任，故请求法院判决两被告偿还原告货款人民币243165元，并且本案诉讼费用由两被告承担。

为维护原告合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十五条的.规定，特向贵院提起诉讼，请求依法维护原告权利。

证据和证据来源：

1、 借条1份(复印件)，被告签订。

2、 送货单 份(复印件)，原被告双方签订。

此致

_人民法院

起诉人：

__年__月__日

承揽合同起诉状 篇5

甲方：_________________(以下简称甲方)

乙方：_________________(以下简称乙方)

身份证号码：________________

依照《_________________》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定，本着公开、诚信、平等、自愿的原则，经甲、乙双方友好协商，就林地土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。

一、甲方将依法取得在________县________乡(镇)________村________村民组林地的土地经营权转让给乙方。

二、合同期限从________年________月________日起到________年________月________日止。

三、四至界限见附图

四、转让价格：本合同期限内按每亩________元一次性结清。(结合自己情况，最好一年一付)

五、结算方式：现金结算，甲、乙双方以收据为凭。

六、甲方转让的'土地不能有任何争议、纠纷和债务。

七、乙方在本合同期限内享有________的生产自主权、经营权及甲方享有的所有权利，但不能改变土地用地性质，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动。

九、本合同自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，报送主管部门备案一份。

甲方：________________

乙方：________________

________年________月________日

承揽合同起诉状 篇6

原告：_________________名称、地址、联系方式。

法定代表人：_________________姓名、职务。

委托代理人：_________________姓名、性别、年龄、民族、职务、工作单位、住址、联系方式。

被告：_________________名称、地址、联系方式。

法定代表人：_________________姓名、职务。

诉讼请求：_________________(写明向法院起诉所要达到的`目的)。

事实和理由：_________________(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址)。

此致

_____________人民法院

原告人：_________________(签名或盖章)

法定代表人：_________________(签名)

_____________年_____月_____日

承揽合同起诉状 篇7

原告：陈，男，汉族，_年4月11日出生，住所：__省__市__区__区康怡居_座号。

代理人：曾律师，律师事务所。

被告：黄，系__市纺织加工厂业主，地址：__市__镇东山村育才路，电话： 。

请求事项：

一、判令被告支付原告货款人民币9225.2元;

二、判令被告向原告支付拖欠货款的利息至全部还清货款之日止，利息暂计至起诉之日为人民币169元(利率按中国人民银行规定的金融机构同期贷款利率计算);

三、判令被告承担本案诉讼费用。

事实和理由

_年7月至8月期间，原告以__市万江纸管厂(该厂未经工商行政机关登记)的名义与被告开展业务活动，原告共向被告销售了总价值9225.2元的纸筒，被告如数接收了原告所销售的`全部货物，双方口头约定贷到付款。原告多次要求被告及时付款，但时至今日，被告一直没有付款义务。

原告为维护自身的合法权益，现起诉至贵院，恳请查明事实，判如所请。

此致

_市人民法院

原告：

____年____月____日

承揽合同起诉状 篇8

原告：_______________________王__________，女，汉族，现就职于_____________市劳教所第_____大队，电话：___________________

被告：_______________________河北_______________房地产开发有限公司，地址：_______________________市__________路__________号，

法定代表人：_______________________张__________，电话：________________________

诉讼请求

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

2、判决被告返还原告剩余房款_______元整;

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原告于20__年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于__________县_______________的一套面积为181.65平方米的.商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20__年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款_______元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：_______________________“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款_______元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

此致

_________市__________区人民法院

具状人：_________________

_______年_______月_______日

承揽合同起诉状 篇9

张特律师

E-mail:[email protected]

原告：XX 性别：男 出生日期：1993年11月9日 民族：汉 法定代理人：XX 性别：女 出生日期：1968年1月11日 民族：汉 住址：北京市XX区XX街X号宿舍楼XXX号

被告：XXX 性别：女 出生日期：XXXX年3月23日 民族：汉 住址：北京市西城区XX街甲XX号

诉讼请求：

1、请求法院依法判令被告履行承诺，与原告共同完成房屋产权过户的相关手续；

2、请求法院依法判令被告支付原告赔偿金人民币一万元整；

3、本案诉讼及相关费用由被告承担。

事实与理由：

20xx年1月24日，原、被告双方签订了《二手房买卖契约》。双方约定，原告向被告购买二手房（位于北京市西城区小西天XXXXX号宿舍楼X层X号，房屋所有权证：X私字XXXXX号），被告承诺与原告共同完成房屋

产权过户的相关手续。房屋售价为二十五万元整，原告于20xx年1月22日支付给被告定金五千元，余款二十四万五千元于20xx年1月24日支付给被告。被告收讫房款后即将XX街XX号宿舍楼X层X号及其房屋所有权证交付原告入住。时至今日，被告迟迟不与原告共同完成房屋产权过户的相关手续，给原告造成了经济损失。

根据以上事实，原告特向法院起诉，请求法院依法判令被告与原告共同完成房屋产权过户的`相关手续，并赔偿一万元损失，承担本案的诉讼费用。

此致

北京市西城区人民法院

具状人（原告）：XXX

20xx年1月14日

本文网址：//www.jk251.com/jiaoshifanwen/167993.html