钢筋工合同

钢筋工合同范例。

相信我们大家都是有读过一些范文的，一篇优秀的范文是能让人学到很多东西的，阅读范文可以让我们更容易渡过独处的时间。看一些范文能够帮助自己了解更多的知识，你觉得哪些优秀范文是值得借鉴的呢？下面的内容是小编为大家整理的钢筋工合同范例，相信您能找到对自己有用的内容。

钢筋工合同【篇1】

钢筋工程承包合同

发包方， （以下称甲方）

承包方， （以下称乙方）

甲方将宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼工程的钢筋工程发包给乙方清包施工，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议，

一，工程概况

工程名称，宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼

结构形式，框架—剪力墙结构

工程工期， 1年

质量目标，合格

二，承包方式，包清工,包辅材，包质量，工期，安全生产，文明施工。

三，工程承包范围，

1．承包范围，工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。

2．具体工作内容，

（1）钢筋料表的编制。

（2）设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。

（3）施工规范及常规要求。

（4）材料场内运输，装卸。

（5）钢筋的下料，弯钩，加工成型，绑扎，标识。

（6）钢筋的除锈污物的清理。

（7）成型钢筋的焊接（包括，闪光对焊，电弧焊，）电渣压力焊另行分包

（8）二次结构，如框剪结构的二次构造柱，圈梁，凸窗挑板，窗头过梁等。

（9）每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域的现场清理及堆放。

（10）与其他工种的配合施工。

（11）施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

（12）文明施工要求场地整齐，清洁及机械保养等工作。

（13）钢筋分类，分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。

（14）原材料，成型钢筋必须分类，分规格堆放，长于1000px的废钢筋必须与其它废材料分类集中堆放。

四，材料及工用具

1.材料管理，

（1）乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。

（2）辅材，铁丝，由乙方自购。

（3）钢筋损耗不得超过1.5%,超出部分由承包班组负责材料费用。

2.工用具管理，

1.乙方自备钢筋切断机、焊接机、弯曲机等钢筋加工机械。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员安全检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

五，质量要求，

1.工程量必须达到国家现行施工及验收规范及建设，监理和甲方要求。

2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3.乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验，经甲方验收合格后方可继续施工。

4.乙方对现场所有已完工程成品负有保护义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂物和油污。

六；安全，文明施工

1.安全施工，乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。

2.安全事故;施工人员进入工地必须佩带安全帽，一次警告，二次施工人员20元/次，班组长50元/次。上岗前，班组长必须对施工人员进行安全技术交底，若工程施工中发生安全事故，一概与甲方无关，乙方负一切责任。

3.文明施工，乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理，回收，整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。积极主动创建市文明标化工地。

4.施工现场严禁使用童工，施工人员小孩严禁带入施工现场。

七，工程承包费用及结算方式

1.高层单价为，32.0元/m2，附房单价为，30.0元/m2，伐板基础底板钢筋按450元/T另计。结算时以该工程决算图纸范围内实际面积进行计算。

2付款方式;根据工程形象进度支付已完成工程量的60%工程款。

乙方垫资至三层结构面完成，甲方按完成工程量的60%付款，其后完成三层结构支付完成工程量的60%，结构封顶付至80%按合同单价结算，并核算承包班组材料耗用量，超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。外架拆除后余款一个月内付清。

施工过程中乙方中途退场，按实际完成工程量50%结算工程量，并承担由此对甲方造成的相应经济损失。

（1）承包班组交通费用自理。

八，双方职责与权限

（一）甲方

1.甲方对乙方施工全过程的施工质量，进度，安全和文明卫生进行检查验收，监督管理。

2.做好材料供应工作，切实解决好施工用水，用电，垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

3.在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划安全，质量，文明施工等要求，造成质量低劣，材料浪费，进度泄后和损害甲方信誉的，甲方给予乙方每次50—500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方其它任何费用。

4.在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方每次500 —3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面终止合同。

5.进行技术交底，安全交底。

（二）乙方

1.乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方终止合同。

2.做好人员录用工作，不得录用有高血压，心脏病，精神病，传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

3.严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工人员，质量员，安全员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

4.必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全，质量，坚持工前交底，工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章作业和机械带病运转。

5.妥善保管，正确使用甲方提供是我各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

6.由乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

7.制止所属人员乱拉乱接电源，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。电源、配电箱等由甲方负责到位。

8.乙方人员不得在工地聚众闹事，打架斗殴，哄抬工价，缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

九；其他

1.本协议一式两份，甲方一份乙方一份，合同双方签（字）后生效。工程款结清后失效。

2.合同未尽事宜，有双方协商签订补充协议。

甲方， 乙方，

日期， 日期，

钢筋工合同【篇2】

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

根据甲乙双方共同协商，甲方将所有钢筋工程(含二次结构)承包给乙方施工。双方本着平等、自愿、公正和诚信的原则，就详细的合作事项达成一致，具体如下：

一、承包方式：钢筋工程单项清包。

二、承包范围：钢筋的制作安装；所有钢筋机械自备（含安装）；钢筋图纸翻样。

三、工期：按甲方与总承包方签定的合同执行。

四、协议价款：

1、钢筋制作、安装合计单价按___元/吨计算（其中文明施工1元/平方；优质工程奖1元/平方）。

2、分包范围以外发生的零星用工单价为45元/工日，（按实际所发生的书面签证为准，当月结清，过期无效）。

3、如与钢筋无关所发生零工必须有总包方认证方可生效。

五、付款方式：

1、 ____年____月份、____月份不发生活费，由班组垫资;以后每月发工人生活费300元;收麦农忙时付在场每个工人____元。工程主体结束交工付总劳务费的____﹪，余款在当年年底结清。

2、预留____﹪质保金在两年内全部结清。

3、在日常生活中，不得以任何借口来支付工程款。

六、安全标准：

1、本工程为江苏省安全文明施工标化工地。

2、乙方对每个进入工地的施工人员进行意外伤害保险，乙方应遵守甲方安全规章制度，提高安全意识，加强自我保护，在施工中发生轻伤事故（药费、医疗费在____万元以内的，由乙方自行负责），轻伤以外安全事故按国家法律法规执行。

3、进场每个工人需交纳100元保险金参加集体保险，遗漏部分而得不到保险公司赔偿的由乙方全权负责。

七、质量标准：

乙方在施工中要按甲方的施工方案执行，若达不到施工方案中的规范标准，甲方有权要求乙方返工重做，由此造成的工期与材料损失由乙方负责。

八、发包人的权利和义务

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等各方面的交底。

2、负责各工种、工序间的协调与配合，发现违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。

3、发包方委托驻工地代表为;技术负责人主要负责日常施工的管理、协调工作。

4、对乙方在合同执行期内无法履行或拒不履行合同约定的、不服从甲方现场管理的、违章闹事者，甲方有权解除合同，并于三天内将乙方清退出施工现场，所完成的工作量按合同承包价的50%结算。

九、承包人的权利和义务

1、乙方自进场之日起对于其确定劳务关系的'作业人员必须认真审查，进场时工人身份证复印件报甲方备案，保证人员的综合素质及技术水平，严格按照有关规定配合甲方做好职工的注册备案，保证无一非法施工者。

2、乙方保证施工人员的相对稳定，流动率不超过8﹪，农忙期间确保劳动

力不受影响，否则甲方有权终止合同，并对已完成的工程量最终按50﹪结算。

3、在施工期间，所有施工人员必须绝对服从甲方管理人员的正确管理与安排，认真履行和完成好甲方所下达的各项计划与任务。

4、承包人应严格按照技术交底进行施工，如无技术交底或交底不清，乙方可拒绝施工。

5、对甲方现场管理人员出现的违章指挥可以拒绝，并及时汇报甲方有关负责人。

6、按月如实做好工人工资发放表，否则甲方有权拒发工人工资。

7、配备人员：钢筋工60人，电焊工2人，保管员2人。

8、主体每完成一层，双方对已完工程量进行结算。

9、为了文明施工，每次项目检查，乙方在履行本职工作时派不少于5个工人给予配合。

10、材料节约，施工完的场地，派专人检查回收，如发现浪费材料现象按原价10倍罚款，并责令旧料用完。

十、合同的生效与终止：

1、本协议自甲乙双方签字之日起生效，工程结束后即宣告终止。

2、本协议内容在双方自愿、公正、诚信的基础上确定，具有同等法律效力。

3、本协议一式两份，双方各执一份。

发包人：（签章）承包人：（签章）

____年____月____日

钢筋工合同【篇3】

钢筋工个人承包施工合同

合同编号： Contract Number

发 包 方： Employer

承 包 方： Contractor

签订时间： Date of Signature

签订地点： Place of Signature

第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design

第二条 工程承包范围 Scope of Construction

第三条 工程造价 Article Project Cost

第四条 工程设计 Article Four Project Design

第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative

第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation

第七条 工程期限 Article Seven Project Term

第八条 工程质量 Article Eight Project Quality

第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials

第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost

第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design

第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project

第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach

第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement

第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous

根据 《建筑法》 规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。

For the purpose of stipulation of tittles, liabilities and procedure of project execution hereof for parties hereto, this contract is, through mutual negotiation and agreement by parties hereto, made and entered into for their fulfillment.

第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design

? 工程名称： Project Name

? 工程地点： Place of Project

? 工程范围及技术要求(本条款内容可作为合同附件列载)

Scope and Technical Requirement of Project (The contents of this clause may be stipulated as Annex hereof).

1 、地质资料由 ___ 提供给设计方

Geographic materials shall be submitted by to the design party.

2 、钢结构建筑抗震等级 Seismic rating of steel structure

3 、建筑设计规格及要求 Specification and requirement of structure design

第二条 工程承包范围 Scope of Construction

一、± 0.000 以上建筑钢结构部分及屋面、墙面(不含砌体和混凝土)，详见第一条相关的内容和最终报价书的报价范围。

Steel structure above ± 0.000, roof and walls ( excluding masonry and concrete), which as detailed the contents and final quotation related to Article One.

二、钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用，及发包方委托的钢结构施工图设计。

Procurement, manufacture, transportation and installment of raw / auxiliary materials for steel structure and the cost which should be effected payment by contractor as per existing State’s laws and regulations, and drawings design of project which commissioned by employer.

三、本工程钢结构建筑面积： _______ (平方米)

Construction area of this project is square meters.

四、本工程运输由 ______ 方负责，运费 _____ 在本合同造价内。

Transportation of project shall be liability of , freight of transportation including the project cost herein.

五、本工程基础设计由 ________ 方负责，基础施工由发包方负责并承担费用。

Foundation design shall be liability of , the fees and cost of foundation execution shall be liability of employer and at employer’s cost.

第三条 工程造价 Article Project Cost

工程总造价：人民币 ______ 万元; Total cost of project: RMB YUAN ;

开具发票：材料、制作费 _______ 万元，技术服务及安装费 _______ 万元。

Invoice: The cost of materials and manufacture is RMB YUAN ;

The cost of technical service and installment is RMB YUAN ;

第四条 工程设计 Article Four Project Design

? 发包方责任 Employer’s Responsibilities

1 、发包方负责本工程基础土建的设计。

Design of civil work of project foundation shall be on employer.

2 、发包方委托承包方承担钢结构部分的设计，发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件(详见第一条工程技术条件)并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件，以供承包方进行设计。

Employer shall commission contractor to assume the design of steel structure, for which employer provide the conditions of craftwork and technique which are necessary to design (dialed reference made to TECHNICAL CONDITIONS OF PROJECT of Article One), in addition to the provisions of all technical conditions and craftworks conditions, within three days upon validity of this contract for contractor’s design.

? 承包方责任 Contractor’s Responsibilities

1 、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计，发包方的超规范要求必须书面告之，承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量。

Contractor should procethe design in accordance with State’s relevant norms of steel structure and respected materials and technical conditions, if and to the extent that any requirement by employer beyond state’s norms should be given the prior notice to contractor which may make appropriate amount of tendency within allowable arrange of State’s norms.

2 、基础图由承包方设计，发包方提供全部相关资料及技术条件后 ___ 天内，由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图 套。

Foundation drawings shall be designed by contractor which should, after days of employer’s provision of all relevant materials and technical conditions, provide sets of foundation drawings of civil construction ， which have been approved / signed by the qualified Design Institute ， to employer.

第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative

? 发包方驻工地代表 Employer’s site representative

1 、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人由具体管理人员担任，并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等。经该代表签署的所有单据具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同条款为准。

The duties of site representative appointed by and deputy of party A will be assumed by specific managers who shall issue, by or on behalf of employer, relevant Project Connecting Letter, Acceptance Notice and Settlement / Payment Notice, and so on. All documents which issued by such representative shall be in full force and effect, provided that any signed statement by representative conflict to the stipulations hereof shall be null and void, the terms hereof shall prevail.

2 、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名，并以书面形式递交承包方代表，承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效。

No any direction, connecting letter and notice, which are given by site representative appointed by and deputy of party A, shall come into force and effect until have been made the signature of the representative thereon and submit in writing to contractor’s representative who sign its name on return receipt thereof.

第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation

? 承包方 By Contractor

1 、在本合同生效后 ______ 日内，由承包方向发包方提供设计图纸 ______ 套，并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议，会后 ______ 日内，由发包方提出修改决定，交承包方修改设计，如有设计变更的，则工期视变更情况作相应调整，增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充合同。

Contractor will, within days after contract coming into force and effect, submit sets of design drawings to employer and a notice for the meeting of joint exam on design and execution drawings. Within days after the meeting, employer shall issue its amendment decision for contractor’s amendment of design. If and to the extension that modification or variation of design made, extension of execution time shall be adjusted correspondingly as the case may be, and all added or minus quantity shall, calculating on Statement of Quotation, be adjusted in addition to complementary contract herewith.

3 、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进常

Organization of the procurement, manufacture and processing, as well as organization of execution managers and machinery acceto the site.

4 、编制施工组织设计或施工方案，材料成品、半成品等进场计划(包括用水、用电计划)送发包方。

Preparation of Design or program of execution, Plan of entering site of material / semi-finished article (including plan of water, electricity supply ) shall be made and submitted to employer.

? 发包方 Employer

1 、合同约定委托承包方设计的项目，在本合同签订的同时，由发包方提供本合同规定的资料及技术条件，供承包方设计，在设计完成后有义务书面确认设计。

With respect to the design item done by contractor commissioned by contract stipulation, employer should, at the same time of this contract conclusion, supply the material and technical conditions, which are stipulated hereby, to contractor for the necessity to design, and have the responsibility of written confirmation on the finished design by contractor.

2 、在承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格，同时提供全套土建竣工资料及发包方验收数据的结论。

Employer should, before contractor enter into the site, complete concrete foundation and embedded bolt for this project, which meet the requirements for installation of steel structure, and through acceptance, at same time submit a full set of documents on completion of civil engineering project , and conclusion of data information from employer acceptance.

3 、在承包方进场前，保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通，接通施工现场的施工用水及照明和动力电源(包括水表、配电板、电表)。

Employer should, before contractor enter into site, ensure the road on which all types of vehicles necessary for project execution smooth and free; and make connection of supply of , on site, water for execution and electricity for lighting and power (including water meter, power distribution panel and power meter).

4 、开工前办理建筑许可证等。如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用由发包方承担。

Employer should, prior to commencement, procewith Construction Licence and other permissions, if, in the absence of Construction Licence, any relevant responsibility and cost arising there from shall be taken by employer.

第七条 工程期限 Article Seven Project Term

一、本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起 _____ 内完成。其中设计 ____ 天 , 制造 _____天 , 安装自进场起 _____ 天完工。

The project construction should be completed within days as of the date on which earnest money paid by employer making its signature on this contract. days of the construction term for design, days for manufacture and days for installation which calculated from the date on which enter into the site.

二、发包方基础工程完工后，在承包方进场前 ______ 天，发包方应向承包方交付土建验收资料，承包方确认施工现场符合施工要求后，由发包方发出进场通知书，进场安装时间以承包方收到进场通知书后第 ______天起计算。

Employer should, in days prior to contractor’s acceto site after completion of foundation project by employer, delivery the materials of acceptance on civil engineering, and issue Notice of Entering Site to contractor by which the execution site have been confirmed to satisfy the requirements of execution. The time of entering site for installation shall be calculated on and from the day after contractor receive Notice of Entering Site.

第八条 工程质量 Article Eight Project Quality

一、本工程质量要求达到国家相关规范合格标准。

The quality of this project is required to meet State’s respected norms and to reach the eligibility criteria.

二、承包方必须严格按照国家有关规范标准要求精心设计，按照施工图纸、施工说明文件进行施工，接受监理工程师及发包方派驻代表的监督。

Contractor should, in accordance with strictly State’s relevant norms and standards, well-designed and proceexecution as specified on the drawings and explanation for execution, and subject to the surveillance of supervision engineer / site representative on behalf of employer.

第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials

由承包方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程。由发包方提供的主要原材料、标准件，也必须有产品质量合格证方可用于工程。钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行围护结构的安装。

The main raw materials and standard parts which are supplied by contractor should pursuant to relevant specification, be provided with the Product Quality Certification or acceptance before used to project. The main raw materials and standard parts which are supplied by employer are also with the Product Quality Certification before used to project. Steel main project should, after through the exam and acceptance with the signature / seal of employer’s site representative, be processed with the installation of retaining structure.

第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost

工程价款的支付和结算，根据国家有关部门制定的工程价款结算办法 , 并结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算。

Payment and settlement of project cost shall, in accordance with the regulations of engineering cost settlement stipulated by State’s authority concerned, and combined with the particular circumstances of steel project, be processed.

一、本工程钢梁、钢柱进场三日内，发包方支付合同总价的 20 %作为工程预付款，计人民币 ____ 万元，承包方开始安装。

Employer should, within three days upon the date of steel beams and steel columns entering into the site, make payment of 20% of total contract cost as project’s advance payment which equal to RMB YUANbefore contractor commence the installation.

二、安装竣工并验收合格后的七天内支付合同总价的 75 %，计人民币 _____ 万元，余款 5 %，计人民币______ 万元作为质保金留滞 , 质保期为一年 , 待质保期满后三日内付清全部质保金。

Employer shall, within seven days on and after installation completion and through acceptance, pay contractor 75% of total contract cost, valued sum of RMB YUAN , and remaining 5% which valued RMB YUAN as retention money withheld for one year of quality warranty, and full retention money shall be released within three days upon expire of warranty period.

三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停工，窝工损失的，应由发包方承担相关经济损失，对延误的`工期相应延长。

Provided that if employer’s failure of payment of project cost effect the project progreand result in loof contractor’s work suspension and slowdown, on which the responsibilities shall be born by employer and extension of project term for contractor.

四、本合同结算方式：银行即期汇票，结算币种为人民币。

Settlement by Bank Demand Draft, the currency of settlement is RMB.

第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design

一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和各方会审，任何一方不得擅自修改。

Formal design drawings, interpretation and relevant technical materials are the effective basis of project execution, for which, prior to commencement, employer shall organize design discussion and joint review by the parties concerned, any party shall not make unilateral alteration.

二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方，发现方应及时以书面形式通知对方，由提供设计图纸方及时会同有关设计单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若因此导致增加费用则由责任方承担，并调整合同造价。

Provided that any discovery of error or substantial unreasonable item in design, the party which discover should in time give written notice to opposite party therewith, and the party by which the design drawings submitted should without undue delay, with concerned design institution, confirm revising opinion of or modification of design document. Contractor shall make execution in accordance with the modified design, and the added cost therefore, if any, shall be on the account of the party with obligation, and contract cost may be adjusted correspondingly.

第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project

一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。

Concrete foundation project shall, through acceptance of employer or supervision engineer, prior to issuing of Notice of Commencement by employer, delivered to contractor for retesting.

二、钢结构工程验收：按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行验收，验收应在竣工通知发出后五天内开始，逾期不进行验收的，视为验收合格，不影响支付工程款。

Respect to steel structure project: Final acceptance should be made in accordance with drawings, interpretation files and the current national standard for steel structure. Acceptance should, within five days after issuing Completion Notice, be made, if, fail to do so, the project shall be deemed as acceptance and not effect the payment of project cost.

第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach

? 承包方责任： Contractor’s responsibility

一、工程质量不符合设计规定的，负责无偿修理。

Wherever project quality fails to meet the stipulations of design, contractor should make repair in free.

二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的，每天按工程总价的万分之五偿付逾期违约金。

Provided that contractor fail to deliver project to use due to the fault of contractor, overdue penalty shall be charged on each delay day by five ten thousandth of total contract cost.

? 发包方的责任： Employer’s responsibility

一、如果发包方不按合同规定拨付工程进度款，对延付金额按照每天万分之五的违约金偿付给承包方，并允许承包方停工，工期相应顺延。

Provided that employer fail to make progrepayment as per contract provisions, deferred amount due to contractor shall be charged with breach penalty by each delay day by five -ten thousandth of the amount payable and allow contractor ‘s suspension in addition to extension of project term accordingly.

二、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。

Should employer still refuse to make payment of project cost after through acceptance or advance use without acceptance, breach penalty shall be calculated by each day ten C ten thousandth of total project cost.

‘

第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement

如果发生与本合同或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议，双方首先应争取通过友好协商解决该争议，如果一方向另一方发出通知开始协商之后的__日内，该争议未以此方式解决，则任何一方可将该争议提交仲裁。

In the event any dispute arises in connection with the validity, interpretation, or implementation of this Contract or any of its annexes, the Parties shall attempt in the first instance to resolve such dispute through friendly consultations. If the dispute is not resolved in this manner within _____ days after the date on which one Party has served written notice on the other Party for the commencement of consultations, then either party may refer the dispute to arbitration.

第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous

一、本合同一式 _______ 份 , 合同附件 _________ 份。甲已双方各执合同正本 ______ 份。与本工程合同有关的施工图纸、招标文件、投标书、中标通知书，履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等具有合同附件之法律效力。

This contract is make copies of original, with annex copies, parties hereto held

copies of original respectively. Whatever any executing drawings, bidding documents, tender letter, Notice of Acceptance, in addition to, during performance of contract, the contact list, instruction, meeting minutes which are signed by the representatives of parties hereto shall the same validity as contract annex.

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立，收到定金后合同即生效;在工程竣工验收符合要求，保修期满，结算工程款支付完毕后合同终止。

This contract shall, on and from signature of the representatives of parties hereto, be made establishment and shall become effective upon receipt of deposit, and shall cease its validity on and after acceptance in conform with the requirements, expire of warranty period and full payment of project cost.

三、双方已于本合同首页所载日期通过其正式授权的代表签订本合同，以资证明。

IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties hereto has caused this Contract to be executed by its duly authorized representative on the date first set forth above.

发包方：(盖章) Employer (Seal) 承包方：(盖章) Contractor (Seal)

法定代表人(签署)： 法定代表人(签署)：

Legal Representative ( Signature ) Legal Representative ( Signature )

技术附件：

Fixing and calibration of anchor bolt for steel structure

钢结构地脚螺栓的固定与校正技术要求

Location of anchor bolt is the first key in the steel construction of this engineering, and shall be specially take care. The location shall be in time and correct to avoid delaying the construction period. After give out axis and frame before installing the embedded parts, cooperate the installing personnel to carry out rechecking for two times when the installation fixing and concrete pouring almost are formed, and adjust the position and elevation to ensure no risk at all.

柱脚螺栓的的精确定位是本工程钢结构施工的第一重点，应特别予以注意。定位要求及时、准确，避免延误工期。在预埋件安装前给出轴线、边框位置后，还要再配合安装人员，在安装固定和砼浇筑即将成型时进行两次复核，及时调整位置、标高，保证万无一失。

The embedding works of anchor bolt parts are responsible by special personnel, set with a special team, included one foreman, one measurer, two welders, two bar placer, and two woodworkers, to be responsible for all embedding works and in charge by the foremen.

预埋件预留工作安排专人负责，设一个专门小组，包括 1 名工长、1 名测量员、2 名电焊工、2 名钢筋工和 2 名木工，负责全部预埋工作，并由工长统一负责。

Anchor bolts shall be processed, piled up in classification, and marked as per the requirements in the drawing beforehand, and be transported to the embedded position in time when the construction reaches the position at where the parts are used.

预埋件提前按图纸要求加工，分类堆放，做好标志，施工到设置使用的部位时，及时运到预埋位置。

Position of anchor bolt is measured from the axis and bounced out the centralized croline by measurer as per the designed requirements, and is placed per the line in setting. Due to the corner iron bracket that fixes the bolt is suspended and leaves a distance from the bottom, shall extend the vertical corner iron up to the upper surface of foundation slab, or increase corner iron bracket to support the bracket of bolt. When positioning, all shall be measured from the axis and must not from the sideline of template to prevent the deflection of embedded parts resulted from the incorrect template position

预埋件位置由测量员按设计要求，从轴线引测，弹出中心十字线，设置时按线安放。由于固定螺栓的角铁支架悬空、不到底，应将竖向角铁加长到基础底板上表面，或增加角铁支架来支撑螺栓支架。定位时应当全部由轴线引测，不得由模板边线引测，防止因模板位置不准导致埋件偏移。

For ensuring the embedded parts fixed securely, may weld them on the structural reinforcement by welder (But shall pay attention to not damage the force carrying reinforcement) to fix its relative position with the template for preventing the inner contraction of embedded parts deflects from the template and embeds into the concrete during concrete pouring. All the uppers of embedded bolts must be drawn through by reinforcement, or steel tube, and corner iron, etc., to ensure them not moved during concrete pouring.

为保证埋件固定牢靠，可用焊机将其焊在结构钢筋上 ( 但应注意不得损伤受力钢筋 ) ，固定其与模板的相对位置，防止在砼浇筑时埋件内缩偏离模板而埋入砼中。预埋螺栓上部必须全部用钢筋或钢管、角铁等全部拉通，确保在砼浇筑过程中不位移。

After embedded, we shall carry out rechecking to ensure the specification and model of embedded parts correct, the embedded position accurate, fixing reliable, and convenient for using.

预埋好后应进行复测检验，保证埋件的规格、型号、正确，预埋位置准确，固定可靠，便于利用。

Construction of embedded parts shall be in tight cooperation with the construction of reinforcement engineering, arrange well the construction sequence, and construct alternately. The embedding works must not affect the construction progreof reinforcement and template engineering. When reinforce the embedded parts, may utilize the existing reinforcement framework, but must not affect the structural requirements of reinforcement engineering, and meanwhile the reinforcing method shall be tidy and beautiful as possible.

预埋件施工要和钢筋工程施工密切配合，安排好施工顺序，穿插施工，预埋工作不得影响钢筋、模板工程的施工进度，预埋件加固时，可利用现有的钢筋骨架，但不得影响钢筋工程的结构要求，同时加固方式力求整齐美观。

The anchor bolts shall be closed by tape, etc., after installed. During the concrete construction, the vibrating rod must not touch the embedded parts, and the embedding team shall follow up for inspection, if any displacement found, calibrate it in time.

柱脚螺栓安装好后，要用胶带等进行封闭保护。混凝土施工时，严禁振动棒碰触埋件，预埋小组要跟踪检查，发现位移及时校正。

Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once.

Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once for ensuring the correct position of embedded bolts.

砼浇筑刚成型尚未凝固时，进行第二遍复核，如发现有位移，必须立即采取措施进行复位，以确保预埋螺栓位置的正确。

上一篇：建设工程补充协议书范本  下一篇：没有了

钢筋工合同【篇4】

发包方(以下简称甲方)：______________________

承包方(以下简称乙方)：______________________

甲方承建的钢筋单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：______承包钢筋加工制作分项工程;_____承包钢筋安装绑扎分项工程。

二、承包造价：以总钢筋设计含量计算，单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中：钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。

三、组织领导：

1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、双方责任：

1、甲方责任：

1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

3) 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

钢筋工合同【篇5】

甲方：

1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。

2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。

3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。

4，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组，因变更所产生的费用由甲方负责。

5、负责提供材料的垂直运输设备。

6、确保施工用材料及时到位。

7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。

乙方：

1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。

2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。

4、合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理。

5、此合同双方必须严格执行，如有单方违约，罚款5万元。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。

甲方代表：联系电话：

钢筋工合同【篇6】

甲方：(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。

一、分项工程名称及实施地点

1、分项工程名称：宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。

2、实施地点：宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场

二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式

1、承包内容：按照砼配合比后台上料，浇筑砼，按要求振捣密实，浇筑面抹平，清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具，保证工完场清，达到安全文明施工现场标准。

2、承包方式：包工

3、承包价款：/吨

4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费，剩余20%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。

三、工期及施工质量要求

1、工期要求

乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工，施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务，按本合同“施工管理及质量，进度考核办法”进行考核

2、施工质量要求

1)执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。

2)施工项目完成率100%，质量验收合格率100%，质量优良率不小于90%

四、施工管理及质量、进度考核办法

1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。

2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核500元，依次累计考核。

3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。

4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。

5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核200元。

6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。

7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核200元。

8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。

9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以200罚款。

10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批准必须执行，从当月人工费中扣除。

钢筋工合同【篇7】

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将11的钢筋分项工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。

1、工程名称：

4、安全施工标准：重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，

本工程以甲方仅提供钢筋乙方包机械包工包辅材(垫块、水泥撑、扎丝、焊渣、套筒等)方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工，本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构和砌体结构部分、女儿墙等部分等的钢筋下料、制作、现场转运、绑扎成型等的全部工作内容。乙方负责按设计图纸进行钢筋抽料，做好用料计划并按图纸及规范施工按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

工期自20xx年7 月20日开始，至20xx年 6月20日竣工，总工期为330天。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，超过三天以上甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责承担由此产生的一切费用，所有扣款从当月进度款中扣除。

钢筋工程的下料、加工制作、绑扎成型、二次转运、板凳铁制安及其它零星钢筋制安、配合试验试块取样等均执行综合价，正负零以下按750元/吨包干价，正负零以上依

据竣工图按建筑规范计算的建筑面积46 元/m2包干价。其中包括：

1、钢筋进场上、下车转运费;

2、钢筋解捆、断料、调直、除锈、攻丝、对焊、分类堆码;

3、钢筋各部件的制作、安装;

4、保证钢筋加工棚的整洁、文明;

5、钢筋工程待主体工程验收合格后，才算钢筋工程合格;

6、配合钢筋原材、连接、焊接等的取样工作;

7、因验收不合格造成的第二次检测费、返工费、材料费等;

8、场内加工棚至操作面的水平、垂直运输;

9、清理模板内杂物;

10、按设计及规范要求绑扎成型、入模、垫块制安、撑铁制安、插筋等工作;

11、设置钢筋半成品、成品保护措施;

12、钢筋电渣压力焊、套丝等所以搭接材料和人工费;

13、搭拆必须的绑扎架及人行通道以及半成品的清理、堆码转运;

14、配合质检及砼浇筑时值班的钢筋校正、配合安装作业;

15、每层钢筋绑扎完毕后，作业面剩余半成品钢筋的清理、归类及重新利用。

16、现场零星钢筋的收捡、运输及处理费;

17、文明施工费;

18、现场二次转运材料用工费;

19、工具、个人防护用品费;

20、安全施工费;

21、管理及不可预见用工费。

22、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。

23、其他钢筋分项辅材费。

本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

特别约定：

1、乙方(承包负责人)施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期

2、甲方每周对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续三次达不到进度要求，甲方

3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工且无正当理由解释的，从第二天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按15%的管理费收取。

3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。

4、乙方包钢筋施工过程中使用的一切机具。

5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，材料损耗率不超过抽筋数量的1%，超

7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要求的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的20%处罚。

9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的70%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

1、钢筋下料：长、宽、高下料尺寸须满足图纸及施工规范要求，最大限度综合利用余料，把钢筋损耗率控制在1%内。

2、钢筋堆放：所有原材及半成品、成品的叠放须垫平，防止过大变形及污染并按不同规格、型号、构件用标识牌标识。

3、钢筋绑扎：须满足图纸及施工规范关于搭接长度、锚固长度、弯钩长度角度、间距、绑扎步距、错开搭接区域、保护层等要求。

4、钢筋定位：须满足技术交底及施工规范要求，达到主筋不偏位的要求。

5、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富钢筋专业操作经验(钢筋焊接工需有上岗操作证)方可进行该工种的施工。每部位施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

6、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。

3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理，相应费用由乙方负责支付。

5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。

6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天500元罚款，依次类推。

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责;在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元;在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

1、本工程无预付款支付，开工次月10日左右付第一个月进度30%作为生活费，第三个月起按工程进度于10日左右付至上月25日所完成工程量的75%，主体封顶付至所完成工程量的85%，完成二次结构等所有钢筋工程付至工程量的95%，剩余工程款在两个月内付清。

2、当月的工程量需经甲乙双方现场人员确认，并经甲方现场负责人、技术员、现场管

3、若当月乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收，75%工程量价款甲方可不给予支付，待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。

4、乙方收到甲方支付的75%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。

5、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经项目负责人、技术员和结算员共同签字确认，按本合同核定承包结算总额。

1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，

经双方共同协商解决。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。

钢筋工合同【篇8】

定作方：_______________(简称甲方)

营业执照号码：_____________________

承揽方：_______________(简称乙方)

营业执照号码：_____________________

根据《条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

品名或项目

规格、型号

单位

数量

单价

价款或酬金元

金额：仟佰拾万仟佰拾元角分

一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

三、履行的期限、地点和方式：_________________________

四、验收标准和方法：_________________________

五、结算方式：_________________________

六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行协议，都要承担违约责任。

1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。

甲方应于每月5日前向乙方提供次月本工程所用成型钢筋的配筋单(特殊情况补充时须提前3日。

其余违约行为按《条例》第二十一条的有关规定执行。

2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止协议，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的'

成型钢筋出库前，甲方应指定专人进行清料工作。

偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。 其余违约行为按《条例》第二十二条的有关规定执行。

七、双方约定的其它条款：________________

八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

九、本协议执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向协议管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

乙方使用的原材料必须符合：《低碳钢热轧圆盘条》GB701-20XX;

十、本协议一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本协议有效期限：从双方签章之

日起到________年________月________日止。

十二、本协议签订日期：________年________月________日

定作方：________________

开户银行：______________

帐号：__________________

承揽方：________________

代表：__________________

开户银行：______________

帐号：__________________

_______年______月_____日

钢筋工合同【篇9】

(二)乙方

乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如有违返，甲方有权给予处罚。

1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在协议期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止协议。

3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于55周岁或小于16周岁的人员。特殊工种必须持有特殊工种操作证方可入场施工。对于入场的乙方工人，乙方必须向甲方上交身份证复印件、操作证(特殊工种)复印件及明细表。

4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

6、健康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按市有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

9、制止所属人员乱拉乱接电源，在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序及偷盗行为，违反者甲方给予1000-5000元的经济处罚并清理出场，造成后果有重大影响的除直接移交司法机关依据法律追究责任外，甲方有权终止协议。

11、乙方应竭力避免出现违章作业，如有违章施工出现安全事故，甲方不负责任何责任。甲方强调乙方所有施工人员在工地食宿，禁止乙方施工人员私自回家，乙方人员在施工工程中生病、发生交通等意外事故(包括乙方自身原因导致甲方及第三方人员受到意外伤害)，一切责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

12、施工过程中，乙方应准备充足的人员，如果影响甲方的施工和进度，其一切损失由乙方承担。乙方在人员紧缺不足的情况下，甲方有权利补充人员，其人工费由甲方来定，所发生费用从乙方工程款中扣除，延误工期所造成的损失由乙方承担。因乙方原因严重影响甲方施工进度的，甲方有权终止分包协议，并仅支付已完合格工程的50%的工程款。

13、配合工地安全员搞好安全教育和填写三级教育的有关事项。乙方所使用的建筑材料必须提前7天向甲方提供使用计划，由甲方审核后予以提供。

14、乙方保证每月发放工人工资与甲方同步进行，一旦发现乙方有拖欠工人工资的行为，甲方将依据拖欠金额对乙方加倍处罚。

15、精心组织施工，在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

16、严格遵守操作规程，按甲方技术人员交底及施工图纸施工，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

17、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款，二次违章辞退。

18、节约材料，施工中做到工完料尽场地清，积极主动创建市文明标化工地。

19、严格执行施工进度计划，若乙方自身原因延误工期，每延误一天罚款1000元/栋，经甲方指出后无解决措施的，甲方将中止协议，并按已完成工程量的工程款80%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用

20、因质量原因勒令退场的，按完成工程量80%结算，甲方不承担其它任何费用。

十 违约和争议

如发生违约和争议，甲乙双方协商不成，应提交 仲裁委员会按该仲裁会规则进行仲裁，或提交 人民法院申请判决。仲裁结果或判决结果，对甲乙双方均有约束力。

十一 其他

1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙双一份，协议双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。

2、协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方： 乙方：

代表(签字)： 代表(签字)：

电话： 电话：

身份证号：

年 月 日 年 月 日

钢筋分包合同范文三

甲方：

乙方：(承包人)

因施工任务需要，现甲方将志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程中的钢筋制安项目分包给乙方负责施工，为了明确双方合同责任制和保证工程的进度和施工质量，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商后达成以下合同条款：

一、工程名称：志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程

二、工程地点：惠阳区秋长镇

三、结构类型：框剪

四、工作内容：

乙方承包完成整个志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程基础至屋面的所有钢筋制安及有关细部的窗门过梁、饰线、栏板、阳台压顶等全部构件的钢筋制安，钢筋焊接(不包括柱钢筋电渣焊和机械连接)、包括地下室止水钢板制安、焊接，采用铁丝根据钢筋规格选用钢丝绑扎，安装及焊接一切预埋铁件、插柱拉结筋、钢筋维护、现浇砼钢筋整理，安装钢筋临时脚手架的搭拆、制作及垫挂钢筋水泥保护层，清理施工现场剩余钢筋归类及材料的水平和垂直运输，钢筋堆场进行钢筋牌号分类挂牌等

五、计价方式：

1、执行建筑面积计算工程量，规则扣除去洞孔大于0.3M的空洞面积。转换层土±0.000以下钢筋每吨制作安装 260 元/吨计算。

2、±0.000以上标准层含钢筋全部制作安装每平方投影面积元计算。

六、承包单价包括下列费用：

1、该单价包括切割机用的砂轮片、焊钳、焊罩、弯把、扎勾，安全帽、水鞋、铁线、雨衣等在内。

2、工人工资、雨休工资、停工窝工工资。

3、工伤费、医疗费、病假费等一切劳保福利。

4、来回旅差费、劳务费、计生费及暂住证费等。

5、伙食费、夜餐费、炊事费、柴火费及厨具费用。

6、优良质量奖励费和带班补贴及一切管理费用。

七、结算及付款方法：

1、甲方按乙方现场工作人数每天咳嗽ぶ霸锸撤(月结时扣回)。

2、每月15日结算实际完成工作量，支付80%工资(其中制作按30%，安装按60%，废旧钢筋利用及现场钢筋清理按10%)，其余20%待乙方所承包工程，主体验收后一次性付清全部款项。

3、如乙方在施工中途随意退场或停工，或中途吊价抬价的甲方则不给予乙方结算。

八、甲方责任：

1、提供水平、垂直运输工具、断铁机、弯铁机等工作品，并负责电器、架线、照明电路安装等。(垂直运输由乙方派专人负责操作使用)。

2、所需原材料按计划提供至现场100米以内范围。

3、派施工员现场指导、监督并验收技术质量、进度工作，负责调度为其它工程的配合及工序的交接工作。

九、乙方责任：

1、按计划如期组织人员进场，并密切配合进度需要随时配足劳动力。按甲方指定模板工期完成后地下室转换层3天、标准层2天每层绑扎完成工程量，不按甲方指定完成工程量甲方只发80%工资，其余20%工资甲方则不结算给乙方。(若需赶工时，无论夜间或下雨都必须加班)，每层施工的天数由施工员备字为依据。

2、必须配备过硬的班组领导和技术骨干、班组长一定要熟悉图纸。

3、无条件接受甲方管理人员的技术指导、质量监督、进度安排和安全管理。

4、凡是捣砼时一定要派人跟班检查，调整钢筋，保证质量安全，若发现钢筋不符合要求等现象，必须及时采取补救措施，并负责由此而发生的一切损失。

5、每月定时提交所需材料的具体计划。合理使用原材料，不得随意的割断完整材料及焊接一切长于50CM的短钢筋，否则视其轻重给予罚款。

6、钢筋绑扎后余下的零星钢箍铁头应分类堆放整齐，以利于上一层开料时使用。

7、严格执行安全技术操作规程，否则出现质量安全及事故，乙方要负完全责任。

8、乙方员工不能私自使用电饭煲、电炉等，若给发现视情节轻重进行处罚。

9、乙方负责宿舍及周边环境卫生清洁，所有员工不得在楼层上大小便，若甲方检查宿舍卫生不符合要求及发现有人在楼层大小便，即乙方派人清理及负责清理一切费用。

10、遵守工地一切规章制度，若出现违纪、犯法行为(如故意闹事、捣乱、打架、偷窃、嫖赌等)，甲方有权责令其停工整顿，甚至终止合同，由此引起的经济损失及法律责任均由乙方负全责。

11、乙方负责所有预留洞口、电梯井门洞、安全门、电线井、给排水管井口等一切钢筋护栏安装焊接。

12、在施工中途设计图纸更改，乙方必须配合更改完成，甲乙双方协商另定价格或计时计算。

13、楼层浇砼后，如果在楼层发觉有钢箍、加筋、板筋、扎线、焊条或其它钢筋以及垫层未清理，视其遗留物多少进行罚款。

14、乙方员工一定要负责购买人身意外伤亡保险，否则出现一切意外伤亡事故乙方负全部责任。

15、乙方施工一定要按每层工期完成施工任务，乙方若不按工期完成甲方将按每延期一天扣罚500元/天，并安排其它人员加入施工，按每工日80元计算，从乙方工程款扣除。

16、打扫卫生由甲方派人清扫，费用由乙方负责，每月扣取180元。

17、施工现场(含外排架)每10天清理一次，做到文明施工，每次四个人，要求随叫随到。

18、乙方严禁雇用年龄未满十六周岁的童工和年龄大于五十五周岁的老龄工人。

19、乙方除炊事员和带班外，其余人员不得带家属进入施工现场。

十、质量要求：

1、该工程的钢筋项目必须达到惠阳区优良标准，否则扣除项目工资额20%(具体要求及做法详附页“技术交底”)。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字起生效，工程完工付清款项后合同终止。

十一、安全要求：

1、每天工人上班前进行安全教育才上班，工人上班必须戴安全帽上班及穿好软底布鞋上班，如工人上班不戴安全帽或穿拖鞋上班的、甲方则按每人次罚款10元。

2、由于乙方违章作业造成的事故由乙方负责。

甲方代 ： 乙方代表：

年 月 日

钢筋工合同【篇10】

七、材料

做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表，计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用，计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值，钢筋端头不直应在操作台上调查，不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%，下料时计算好下料长度，不丢短节料，下班时回收完现场零散钢筋等等，钢筋损耗必须控制在1.0%以内，造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。

八、班组管理

1、必须遵守项目部的一切规章制度，如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥，初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。

2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工，班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通，如工地上有事联系不上一次罚款200元。

3、班组长有事外出，必须向甲方管理人员请假，并指派一名管理人员协调生产，违者罚款200元。

如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求，甲方有权解除合同，并只付基价人工费。

九、质量保证金

按工程款的 %暂扣作质量保证金，至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后，一个月内全部返还。

十、付款方式

1、每月25日按当月实际的形象进度收方，在次月付基价的 %(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收，达到优良标准给予结算优良价，反之则扣除。完工后一月内办理工资结算，余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场，工资不予结算。

2、乙方委托班组中的 处领取饭菜票借支，如有变更书面通知甲方，现金由乙方自行垫付。

3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部，由财务支付。

4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表，甲方有权暂时不付工资)。

十一、本合同一式叁份，与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订，甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力。

十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。

甲方：身份证号码：联系电话：

乙方： 身份证号码： 联系电话：

年 月日

钢筋劳务分包合同范文三

甲方：

乙方：

甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方共同协商达成如下协议：

一、乙力承包范围和内容：

乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施，甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。

二、承包单价：

甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为：40.00元/m²，按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备，甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整，此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金IOOOO.OO元，乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。

三、质爷要求：

乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求，若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料，对长度大于50公分以上钢材，乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用，如乙方不焊接造成浪费，甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。

四、施工工期：

开工时问以甲方方书面通知进场时间为准，如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工，乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划，按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期，按每耽误一天赔偿甲方300.00元，如因甲方缺材料，资金等原因，乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的，甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款，乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。

五、付款方式：

甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资，甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资，由接待中心的三层以上楼层由乙方选择，甲方抵给乙方的房屋单价2200.00元/m²(不包产权证，只包配套费，其余的费用由乙方负责)。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。

六、安个责任：

甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后，乙方出现大小安全事故，事故损失费或医疗费在10000.00元内的由乙方自行负责，超过10000.00元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%，其余的由甲方承担。为r安全，甲方提供电源和水源到每层楼，其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买，乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款20.00元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理，不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理，如有发生视情节轻重严格处理。

七、违约责任：

甲乙双方签订协议后，以上内容需双方共同遵守，如一方违约，违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。

八、末尽事宜双方协商解决。

九、此协议_式叁份，双方签字生效。 .

甲方： 乙方：

电话： 电话：

年 月 日

钢筋工合同【篇11】

钢筋承包合同（一）

甲方，

乙方，

身份证号码，

家庭住址，

根据民法典中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称，

二、工程地点，

三、承包方式，

四、工程承包内容及范围，

五承包工费计算方法

本工程乙方总工程量约为，计工程款为元。完工时，依质量评定分值与上述计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。

六本工程施工的所有设备和机械的提供，

七工期要求，乙方承包的本工程应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成，并通过甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚***元。

八、质量标准及验收要求，

1、乙方必须严格按施工图、甲方施工员、质量员的技术质量交底和国家现行对钢筋焊接工程的施工规范施工；并服从甲方施工员、质量员的整改意见限期整改质量缺陷，不按时整改或拒绝整改，甲方向乙方每次处以元罚款。

2、乙方的钢筋焊接质量必须抽样复试，抽样复试的接头不计入乙方工作量内。

3、乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收，甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测、复试验收评分，凡抽样检测全部合格得本工程的完全价格；凡抽检组数有三分之一不及格，加倍取样检测或返工重做直到合格，返工或整改的工料费由乙方承担，造成工期延误，每延误一天由乙方承担承包总价5%的违约金。

九付款办法，

1、进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。

2、施工阶段，甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价，向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%，甲方在付款当月扣除乙方承担的各项费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。

3、乙方承包的本工程全部完工，根据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值，并按此分值定价计酬的工程总款，再向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。

4、乙方剩留的工程余款，待结构工程验收合格后六个月内付清，如到年终放假结算时未达到“结构工程验收合格后六个月”的期限，甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。

5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。

6、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。

十保证金的交付与退还，乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元（按承包总价的的5%缴纳），并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

十一、焊接材料的供应，本工程钢筋焊接的材料由，供应。

十二、乙方应履行的其他工作，

1本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具和劳动防护用品，损坏或遗失照价赔偿。

6、做好施工现场的工后落手清，及时清理机具、材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

7、乙方所有成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

8、乙方不得将工程转包他人，也不得擅自中途退场，否则按违约处理。

十三其他

1、按创建文明工地需要，本工程职工进入施工作业区必须统一穿着工作服及雨天施工需用的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，由甲方统一采购发放，费用由乙方负担。

2、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费，乙方特殊工种上岗培训费等项费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。

十四甲、乙双方任何一方违反本合同之条款，需承担违约责任，违约金为本工程总价的10%。

十五本合同与安全协议同时签订，各一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自行终止。

甲方，乙方，

代表人，电话，

签订日期，年月日

钢筋承包合同（二）

经公司研究指派***项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由***小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目，

整个工程钢筋的制作和安装。

二、承包方式，

包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。

三、承包价格，

每吨包干价**元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。

四、工期要求，

从工序交接日起在**天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装**天要完成；主体梁板钢筋每层**天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在**天内要完成。

五、材料要求（仅对包工包料而定），

1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。

2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。

六、质量与施工要求，

1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照工程建设标准强制性条文进行施工。

3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。

4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。

5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。

6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。

7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。

9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；()弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。

10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50％，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25％，柱不超50％。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）。

16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）。

17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90％及以上。

19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。

七、安全要求，

1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度。

2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。

4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。

5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。

11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。

14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。

15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。

18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

19、新工人进场应具有四证，即，职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

八、奖罚办法，

1、钢筋制作安装超过工期要扣款**元/天。

2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励**元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款**元。

3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励**元。

4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）。

九、结算方式，

采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方**％的工程款，主体封顶后**个月内再付足至**％的工程款，余款在竣工验收后**个月内全部结清。

十、仲裁与调解，

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十一、补充事项，

本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方），***承包班组长（乙方），***

联系电话，*******联系电话，*******

（项目章）（盖章）

钢筋承包合同（三）

发包方（以下简称甲方），_________

承包方（以下简称乙方），_________

甲方承建的钢筋单项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行，

一、工程内容，

按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中，_________承包钢筋加工制作分项工程；_________承包钢筋安装绑扎分项工程。

二、承包造价，

以总钢筋设计含量计算，单价_________元／吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内）。其中，钢筋加工制作_________元／吨；钢筋安装绑扎_________元／吨。

三、组织领导，

1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、双方责任，

1、甲方责任，

1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任，

1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的安全管理暂行规定（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

5）严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

7）负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作（竖向电渣焊除外），焊接要符合规范要求。

8）钢筋制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。

9）钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

10）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

五、工程质量及验收标准，

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

六、工期，

根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

七、付款方法，

1）为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100％的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

2）结算程序，每月底结算当月1-30日（31日）的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

八、其它，

1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

4）伤者费用在_________元以内，不管何种原因均由乙方自理。

九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

十、甲方对以上各条款负有解释权。

十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

甲方（盖章），_________乙方（盖章），_________

甲方代表（签字），_________乙方代表（签字），_________

签订地点，_________签订地点，_________

_________年____月____日_________年____月____日