集成合同
发表时间:2024-02-03集成合同实用九篇。
您抓住了拟定合同的哪些精髓?合同可以在绝大多数情况下保护我们。签订合同可以保护当事双方的合法权益,减少利益纠纷,“集成合同”是一个非常有趣的主题想知道更多请阅读,我相信您会因此受益匪浅!
集成合同【篇1】
合同双方当事人:____________
甲方(委托方)____________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
地址:______________________
联系电话:__________________
乙方(开发方)____________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
地址:______________________
资质名称:_________________
资质证书号:________________
联系电话:_________________
甲、乙双方依据相关的法律法规之规定,在自愿、平等、互利、互惠、协商一致的基础上达成如下协议:
一、合同标的
乙方将依据甲方的需求,并根据甲方业务的描述情况向甲方提供以下计算机信息系统集成服务:
1.硬件系统
乙方所提供/代购的硬件系统设备为原厂商所生产的产品,产品质量符合国家要求。该硬件设备的技术标准、规格、数量、价格和交付日期等见附件
2.软件系统
乙方所提供的软件集成系统为_____________(系统名称)该软件集成系统的主要功能为_________、_________、______.该软件集成系统的名称、功能、等级、规格、版本、价格等相关情况见附件___________。
3.信息系统安装或实施地点:______________________。
4.信息系统的目标
乙方为甲方提供的信息系统的整体功能需符合甲方所描述的_______________系统要求,并应达到相应的技术指标。该信息系统的技术方案见附件______________________。
二、合同工期
1.开工时间:乙方于___________年___________月___________日开工。
2.验收时间:___________年___________月___________日。
3.信息系统完成时间:___________年___________月___________日。
4.总日历工期天数:___________天。
5.信息系统具体工程进度安排见附件___________.
三、价格与付款方式
1.本合同约定,由乙方提供的信息系统的总价为___________,其中
设计费用价格为___________;
硬件系统价格为___________;
软件系统价格为___________;
系统集成服务价格为___________;
以上各部分价格组成分别见附件___________、___________.除非另有书面约定,付款方式见附件___________。
2.项目增减价格
在本项目进展过程中,甲方/乙方依据本合同第?条对项目作出任何变更或经双方同意的设备、系统功能变化或软件模块的增减等,一方或双方将依据上述所规定的价格标准商定变更后的具体价格。
四、系统验收
1.系统开发、安装及调试完成后,甲方应及时进行系统验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书,甲方在收到验收通知书后的?个工作日内,确定具体日期,由双方按照本合同的规定完成系统验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收,对此乙方应当配合。
2.具体验收方式和验收标准见附件______________________。
五、保密与非竞争
1.?信息传递
在本合同的履行期内,任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密,对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。
2.保密
获取对方商业秘密的一方仅可以将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务,且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的秘密,以防止商业秘密未经授权而被使用、传播或公开。
3.非竞争性
双方同意,在本合同实施过程中和本合同履行完毕后的___________年内,双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方商业秘密,从事与对方有竞争性的业务,也不得以任何方式聘用对方在本项目中的相关技术和管理人员。
4.信息安全
双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求,该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述所规定的义务。
六、项目培训与服务
乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求,及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作,实现依据本合同所规定的信息系统的目标和功能。
七、系统保证和维护
1.乙方保证,依据本合同向甲方提供的信息系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵,能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。
2.乙方自各项目交付验收通过之日起____________内向甲方提供免费的保修和维护服务。如果厂商对系统产品中的相应部分的保修期超过一年的,则按厂商规定进行保修。
3.在保修期内如由于乙方的责任而需要对本信息系统中的部件(包括软件和硬件)予以更换或升级,则该部件的保修期应相应延长。
4.在保修期内如果由于甲方的原因而引起的上述故障,其修理和维护费用由甲方承担。
5.系统保修期期满后,如果甲方继续聘请乙方对本合同所规定的信息系统进行维护,则双方另行签署维护协议。
八、违约与赔偿责任
1.交付违约
如果乙方未在本合同所规定的时间内完成交付本合同所规定的项目,除依照约定支付违约金外,甲方有权要求乙方补偿(具体补偿由甲乙双方可采取合同附件形式另行约定)和采取补救措施,并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为:
1.1 每延期___________天,乙方应向甲方支付合同总价的________%的违约金,但违约金的总数不超过合同总价的______%;
1.2 如果延期时间超过___________天,甲方有权解除合同,除前款所约定的违约金外,乙方应当支付相当于合同总价_____%的金额作为对甲方的赔偿。
2.付款违约
2.1 如果甲方未能按照合同规定的期限付款,每延期___________天,甲方应向乙方支付合同总价的___________%作为违约金,但是违约金的总额不得超过合同总价的___________?%;
2.2 如果延期时间超过_______天,乙方有权解除合同,除前款所约定的违约金外,乙方还可要求甲方支付合同总价的_____%对乙方进行赔偿;
2.3 如果合同继续履行,甲方除支付上述违约金外,仍应当按照合同规定的金额付款,乙方履行本合同的日期应相应顺延;
2.4 如果乙方选择解除合同,甲方应当按照已交付的硬件和已完成的软件的价格向乙方付款。甲方付款后,乙方应当向甲方交付已付款的硬件和软件。甲方如要在以后使用所接受的硬件和软件,则仍应按照本合同的规定使用。
3.软件条款违约
任何一方违反本合同所规定的其所在软件方面的义务,违约方应当按照该软件价格的___________%支付违约金。
4.如果发生违约事件,履约方要求违约方支付违约金时,应当以书面方式通知违约方,内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后,应当于___________天内答复对方,并支付违约金。如果双方不能就此达成一致意见,可以按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷,但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。
九、不可抗力
1.由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同,遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。
2.受不可抗力影响的一方,应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的,该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。
十、争议解决
1.如果合同双方在履行本合同过程中发生争议,双方首先应当采取友好协商的方式解决该争议,如果协商不成的,双方选择以下__方式解决:
1.1 向_____市仲裁委员会提起仲裁;
1.2 向___________人民法院提起诉讼。
2.对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼,除争议事项或争议事项所涉及的条款外,双方应继续履行本合同项下的其它义务。
十一、合同的生效、变更与解除
1.本合同经双方各自指定的代表签署和盖章后生效。
2.本合同签署后,甲、乙双方可友好协商就部分合同条款进行合理变更,双方同意后签署补充协议。
3.本合同于双方各自履行了合同的全部义务,包括本信息系统的保修期结束和甲方付清全部合同款后终止。
4.本合同一经签署,未经双方同意,任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件及需求说明书、系统设计书、检测标准等文件,经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的或未依据本合同制定的书面文件均不对双方发生拘束力。
5.本合同一式___________份,双方各执___________份,具有同等法律效力。
甲方:_____________________________
签署人:___________________________
乙方:_____________________________
签署人:___________________________
签约时间:_______年_______月_____日
签约地点:_________________________
集成合同【篇2】
甲方:
乙方:
项目地址:
承包范围:
承包方式:
工期要求:乙方自签订合同之日起每层个工作日内完成施工任务,工期要求:___天(___年___月___日至___月___日)至如因甲方原因,可相应延误工期。
一、承包内容:
二、工程价格及付款方式
A.______
B.______
三、甲乙双方的责任
1.乙方在甲方验收合格以前进行成品保护工作。如有损坏乙方负责更换。
2.甲方有权对乙方人员的.违规行为进行制止和批评,有权对乙方的工程进行不定期的质量检查验收。
3.乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。如乙方不服从管理甲方有权解除合同并更换施工队,费用由乙方工程款扣除。
4.乙方的所有机具及一切财产自行保管,如有丢失或损坏甲方不负任何责任。
5.因乙方不能按时完成施工任务造成的全部损失由乙方承担。
6.乙方进入施工场地以后必须按照国家规定为工人购买劳动保险并签订劳动合同,如不按甲方要求办理后果自负。
四、安全责任
乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡及其他安全生产事故的发生,施工中发生的一切伤亡事故均由乙方承担,与甲方无关。
以上各条由甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方可向违约方索赔,本合同未尽事宜经双方协商后另行补充条款。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字盖章):
___年___月___日
乙方(签字盖章):
___年___月___日
集成合同【篇3】
重庆市计算机信息系统集成合同示范文本(20xx版)
合同登记编号:××××××
重庆市计算机信息系统集成合同
示范文本(20xx标准版)
重庆市信息产业局制定
重庆市工商行政管理局监制
20xx年11月印制
计算机信息系统集成合同使用说明
本《示范文本》供与计算机信息系统集成项目有关的单位参照使用。有关空格的内容由双方根据实际情况填写,所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可对参考值进行调整,也可根据实际需要,对有关章节或条款进行修改,增补或删减。
在使用《示范文本》时应注意以下问题:
一、应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。
二、应当注意保持合同的完整性。
三、在订立重大的或内容复杂的合同时,应当向法律专家咨询。
四、对合同条款及专业术语理解不一致的,由重庆市信息产业局负责解释。
目录
一、定义
二、甲方所需信息系统及原有信息系统描述
三、乙方所提供/代购的计算机信息系统描述
四、信息系统的开发、进度与管理
五、交付、领受与验收
六、所有权、知识产权和使用权
七、价格与付款方式
八、保密与非竞争
九、项目培训与服务
十、系统保证和维护
十一、项目变更
十二、违约与赔偿责任
十三、不可抗力
十四、其它
十五、争议解决
十六、合同的生效、解除
补充条款
附件
合同双方当事人:
甲方(委托方):
法定代表人:
地址:
联系电话:
邮编:
乙方(开发方):
法定代表人:
地址:
资质名称:
资质证书号:
联系电话:
邮编:
鉴于甲方有意为其_________(财务、经营管理等)业务建立计算机信息系统,乙方愿意为甲方提供所需的计算机信息化管理系统。甲乙双方特依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,在自愿、平等、互利互惠、协商一致的基础上,达成如下协议:
一、定义
1、计算机信息系统、信息化系统、信息系统、系统、项目等词除另有指明外,均指本合同项下由甲方投资,乙方承建的计算机信息系统。
2、里程碑
里程碑是指乙方在计算机信息化系统集成中,在技术上和项目过程中相对独立的阶段性工作。
3、商业秘密
商业秘密是指甲、乙双方各自所拥有的,不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档和技术资料等,或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。
4、工作日
工作日是指国家所规定的节假日之外的所有工作日,未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。
5、规格
“规格”是指在技术或其它开发任务上所设定的关于硬件和软件的技术标准、规范。
二、甲方所需信息系统及原有信息系统
1、甲方所需信息系统描述
甲方为其_________(经营的业务)建立计算机信息系统,该系统处理的业务对象为 _________(财务、人力资源管理、业务交易数据处理等);建立的计算机信息系统其要求、主要功能_________,目标为_________。
集成合同【篇4】
甲方(销货方),
地址,
电话,
传真,
乙方(购货方),
地址,
电话,
传真,
一. 要求,
1. 运输方式(请选择打勾), EMS 航空快递 中铁*运
邮局包裹 ,自提/代提 送货上门
2. 运费结算,由 方负担。
3. 运输地点, 联系电话,
4. 运输包装,安全、 准确。如乙方收到货物后发现碰撞、损坏或数量差异现象,当天必须通知甲方。未通知甲方,甲方视现货为安全、准确抵达。
5. 质量要求,按厂家技术要求。
二.违约责任,
1.甲方对所售货物承担 30天内质量保证的责任,由于集成电路属易损品,保质期内,为了减少不必要的纠纷,甲方要求乙方在进行全部或抽样测试或使用芯片时必须采用插座,如直接把芯片焊接上板后发现质量问题甲方概不负责退换。
2.乙方按生产厂家技术标准和甲方上述要求测试后如发现有质量问题甲方一律给予更换或退货。对于乙方未按产品本身参数标准等超标使用或其它使用不当导致损坏,甲方将不承担退换。
四. 付款方式,
1. 合同签订后,乙方预付全部货款。
2. 甲方收到传真单后,当天发货。
五. 其它约定事项,
a) 本合同经双方经办人签字盖章后生效。
b) 本合同一式两份,双方各执一份,外地传真件具有同等法律效力。
c) 如有未尽事宜,双方可在以下空白处补充,
1.
2.
3.
4.
三. 采购内容,
序号 型号 品牌 数量 单价 小 计 封装形式 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
合计人民币(大写), 小写,
甲方, 乙方,
经办人签字, 经办人签字,
盖章, 盖章,
日期: 日期:
集成合同【篇5】
委托方:________
受托方:________
项目名称:______
说明
1.本合同文本为示范文本,由北京市工商行政管理局和北京市信息化工作办公室共同制定,供与计算机信息系统集成项目有关的单位参照使用。在订立重大的或内容复杂的合同时,当事人还应当向有关专家咨询。计算机信息系统集成,是指对计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。
2.签订本合同前,提供计算机信息系统集成服务的受托单位应当向委托方出示《计算机信息系统集成资质证书》。
3.当事人应当按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立合同,任何一方不得将自己的意志强加给另一方。
4.当事人应当仔细阅读本合同条款,特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。当事人可对有关条款进行补充或修改,也可根据实际需要增加或减少附件。本合同生效后,未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意的内容。
5.当事人可根据实际情况决定合同原件的份数,并在签订合同时认真核对,确保各份合同内容一致。
目录
北京市计算机信息系统集成服务合同
委托方(甲方):________________________
法定代表人:______委托代理人:________
联系电话:______________________________
通讯地址:________邮政编码:__________
受托方(乙方):________________________
法定代表人:______委托代理人:________
资质名称:________资质证书编号:______
联系电话:______________________________
通讯地址:________邮政编码:__________
根据《中华人民共和国民法典》、《北京市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议:
第一条集成服务内容
1.甲方委托乙方提供___________(计算机信息系统名称)系统集成服务(以下称“本项目”)。本项目的整体功能应当符合招标文件、______________________中规定的各项技术指标和技术参数要求;关于本项目的建设目标、处理业务对象、主要功能及与甲方其他相关软件系统的关系等约定见附件[]。
2.集成服务内容
(1)乙方提供的服务内容包括:[]硬件采购;[]软件采购;[]信息系统设计;[]软件开发;[]信息系统集成;[]技术服务;[]其他服务:____________________。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件[]。
(2)本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件[];有关软件的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件[]。
乙方应当按照本合同及附件约定的本项目建设要求,充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。
3.项目实施期限
实施期限为______,自____年__月__日至______年__月__日。
第二条合同价款及付款方式
1.合同价款总额为________(大写:_________),币种为_____。
2.付款方式和期限:___________关于合同价款构成及付款方式的详细约定见附件[]。
第三条项目实施管理
1.项目组
(1)甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中,乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式见附件[]。
(2)甲乙双方应当各自在本方项目组成员中指定一人作为项目经理,代表本方处理项目有关事务。乙方指定的项目经理应当具备计算机信息系统集成项目经理资质。双方应当互相提供本方项目经理的授权委托书,项目经理在授权范围内签署的各种法律文件视为本方法人行为。
(3)任何一方更换项目组成员时,均应当提前[]个工作日以书面形式通知对方。其中乙方更换项目经理或主要技术人员,还应当征得甲方的书面同意。甲方应当自收到乙方通知之日起在[]个工作日内答复乙方,逾期未答复的视为同意。
(4)项目组成立后,乙方应当制定项目实施计划,明确项目进度安排、工作地点、工作环境提供等事项。项目实施计划经双方确认后,作为附件[]。
2.信息与资料提供
(1)乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料,以对本项目进行全面的研究和设计;甲方应当予以配合。
(2)乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的,有权书面通知甲方补齐、补正。甲方未按照约定补齐、补正,也未做出合理解释的,延误的工期相应顺延。
3.本项目工程环境提供
乙方依据项目进度,在甲方所需的合理时间之内,提前[]个工作日以书面形式通知甲方提供相应工程环境。甲方应当依据本项目工程的条件、性质及乙方的要求提供施工、安装和集成环境。甲方未能提供的,延误的工期相应顺延,造成乙方损失的,甲方应当承担赔偿责任。
4.进度报告
乙方应当按照以下第___种方式向甲方提交书面项目进度报告:
(1)于每___(月/季度)结束后[]个工作日内提交;
(2)按照约定的项目进度安排,于每一阶段工作完成后[]个工作日内提交。
项目进度报告的内容包括:项目进度、已完成的开发项目、本项目的预期效果、人员配置情况,以及其他与本项目有关的甲方应当知道或其要求知道的情况;甲方按期审查乙方提交的项目进度报告,同时有权随时向乙方询问项目进展情况;乙方应当在[]个工作日内回复询问。
5.第三方监理
(1)甲方有权聘请第三方作为本项目的监理。监理方依甲方的授权,对信息系统集成项目的质量、进度和投资进行监督,对项目合同和文档资料进行管理,并协调有关单位间的工作关系。
(2)项目实施监理的,甲方应当在实施监理前将委托的监理单位、监理机构、监理内容书面通知乙方。甲方委托的监理单位应当取得《信息系统工程监理资质证书》。
6.转包与分包
(1)本项目禁止转包。
(2)经甲方书面同意,乙方可将本项目分包给具有相应资质和能力的第三方实施。甲乙双方应当以书面形式对项目分包的范围以及双方在项目分包中的权利义务进行约定,并作为附件[]。
第四条项目需求分析及技术文件编制
1.需求分析
甲乙双方根据本合同第一条、附件[]中约定的本项目建设要求以及甲方所提供的资料与信息共同进行需求分析,并由乙方及时完成需求分析报告。在此过程中,甲方可就其中所涉及的功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询,乙方应当及时答复。需求分析报告经甲、乙双方签字认可后作为附件[]。
2.项目技术文件
(1)项目需求分析完成后,乙方应当向甲方提交的技术文件及时间安排为:______________
(2)甲方应当对乙方提交的技术文件进行审核,并在[]个工作日内签字确认或提出书面修改意见。根据甲方的书面修改意见,乙方应当及时予以修改并再次提交审核。甲方无正当理由怠于审核的,延误的工期相应顺延,造成乙方损失的,甲方应当承担赔偿责任。
(3)技术文件经甲方签字确认后,作为本合同的附件。但甲方对技术文件的确认,并不代表免除乙方对技术问题所应承担的相应责任。
3.项目变更
(1)甲乙双方均有权在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目内容的建议,包括但不限于增加或减少系统的相应功能、提高有关技术参数、变更产品交付或系统安装的时间与地点等。
(2)本合同履行过程中的重大变更(包括但不限于信息系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等的更改以及对材料、设备换用等),甲乙双方应当以书面形式予以确定。因甲方提出变更导致合同价款的增减以及造成的乙方损失,应当由甲方承担,延误的工期相应顺延。
第五条信息系统交付和验收
1.交付
(1)乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付,所交付的文档与文件应当包括纸质及电子版式并可供阅读。如约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的,乙方应当同时交付该软件的源代码。
(2)乙方应当在每项交付[]个工作日前以书面方式通知甲方,甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。
(3)因甲方原因导致交付不能按时进行的,乙方可相应顺延交付日期,造成乙方损失的,甲方应当承担赔偿责任。
2.硬件设备检验
硬件设备交付后[]个工作日内,甲乙双方应当共同对设备的规格、数量、___________等状况进行检验,并记录检验情况。如交付的硬件设备与约定不符的,乙方应当及时予以更换或补足并重新提交检验。
3.阶段性验收
阶段性验收是对本项目_________(功能模块/阶段性工作成果)所进行的验收。阶段性验收时,双方应当在[]个工作日内根据约定的要求进行验收。经验收合格的,甲方应当在[]个工作日内签署阶段性验收报告。甲方无正当理由怠于验收或未在约定期限内签署阶段性验收报告的,自期限届满之日起视为阶段性验收合格;阶段性验收不合格的,乙方应当按照约定的要求整改并承担相应的费用。
4.本项目检测及试运行
(1)项目检测
本项目交付前,乙方应当对本合同项下硬件设备、材料、软件系统等进行检验和测试;甲方可根据需要,委托具有相应检测资质和测评能力的第三方对乙方交付的信息系统进行软件测评或安全测评。如有缺陷,乙方应当及时整改并承担相应的费用。
(2)项目试运行
本项目安装、调试完毕后应当进行为期[]日的试运行。如因乙方原因导致系统在试运行期间出现故障的,乙方应当及时排除并承担相应的费用。信息系统按照本合同及附件约定的内容全部建成,经试运行达到设计要求并经甲方认可后视为竣工。
5.竣工验收
(1)本项目竣工验收标准为:__________。
(2)本项目竣工后,乙方应当书面通知甲方进行竣工验收。竣工验收时,乙方应当向甲方提供完整的验收资料(包括但不限于项目有关的测试报告、试运行报告、操作手册、用户手册等)和竣工报告,并协助甲方进行验收。
(3)甲方应当于收到竣工验收通知后[]个工作日内组织相关人员进行竣工验收,并在验收后[]个工作日内出具竣工验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的,乙方应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。
(4)甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出修改意见的,自期限届满之日起视为本项目竣工验收合格。
(5)本项目未经竣工验收的,甲方不得使用。甲方强行使用的,发生的质量等方面责任由甲方承担。
第六条项目培训
1.乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要,及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。具体培训内容、培训时间和场所安排等相关约定见附件[]。
2.乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的,乙方应当按照甲方的要求提供[]次免费的再培训。
第七条信息系统的保修和维护
1.本项目的免费保修与维护期限为[]年,自竣工验收合格之日起计算。如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的保修期规定超过上述期限的,则该部分设备应当按照生产厂商规定进行免费保修。
2.免费保修与维护期间,乙方提供□7×24小时/□5×8小时/□其他方式:_____的技术支持服务。如发生系统运行故障,乙方应当按照下列方式提供保修和维护服务:
(1)网络或主机系统瘫痪,乙方应当自接到甲方故障报告后[]小时内响应,并在[]小时内解决;
(2)本项目发生严重故障或部分服务不正常的,乙方应当自接到甲方故障报告后[]小时内响应,并在[]小时内解决;
(3)本项目个别服务不正常的,乙方应当自接到甲方故障报告后[]小时内响应,并在[]小时内解决。
乙方提供技术支持的方式及故障响应时间等保修与维护服务的具体内容见附件[]。
3.免费保修与维护期间内,如由于乙方原因需要对本项目中的部件(包括软件和硬件)予以更换或升级的,则该部件的保修期应当相应延长。保修与维护期满后甲方需乙方继续提供维护的,应当另行签订协议。
第八条知识产权和保密义务
1.知识产权
(1)甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定,以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。
(2)因履行本合同所开发软件及相关技术成果的知识产权归属按照下列约定执行:
□归_____(甲方/乙方/甲乙双方共同)所有。
□由甲乙双方另行约定,作为附件[]。
(3)甲方保证,对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利,严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规,并在本合同所约定的范围内使用本信息系统,否则应当承担相应的法律责任。
(4)乙方保证,对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权,本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益,否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜,造成甲方损失的,乙方还应当承担赔偿责任。
(5)对于乙方许可甲方使用的软件,双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用,不得超出约定范围。除本合同另有约定外,甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。
2.保密
(1)保密期限为本合同履行期间及本合同终止后[]年。甲乙双方可另行约定保密范围,作为附件[]。
(2)在保密期限内,甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证,因履行本合同所获得的对方商业秘密,仅用于履行本合同项下的义务,并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的,由该人员所属一方承担全部法律责任;但法律另有规定的除外。
(3)本合同履行完毕后,甲乙双方均应当按照对方要求,处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。
第九条违约责任
本合同生效后,甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约,均应当按照约定承担违约责任,并赔偿对方由此受到的损失。其中:
1.乙方逾期履约或不履约责任
(1)乙方无正当理由逾期交付,逾期在[]日内的,每逾期一日,乙方应当向甲方支付逾期部分价款[]%的违约金,但违约金总数不得超过合同总价款的[]%;逾期超过[]日的,视为乙方不履行。
(2)乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的,甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。
甲方要求继续履行合同的,应当在履行期限届满后[]日内提出。乙方应当继续履行合同,并向甲方支付相当于合同总价款[]%的违约金。
甲方要求解除合同的,乙方应当向甲方总计支付相当于合同总价款[]%的违约金。如甲方同意接收部分项目硬件设备或软件系统的,甲方应当向乙方支付接收部分的价款,款项付清后该部分的相应权利归属甲方。
2.甲方逾期付款责任
(1)甲方逾期付款在[]日内的,每逾期一日,甲方应当向乙方支付逾期应付款[]%的违约金,但违约金总数不得超过合同总价款的[]%。
(2)逾期付款超过[]日的,视为甲方不履行,乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。
乙方要求继续履行合同的,甲方应当向乙方总计支付逾期应付款[]%的违约金,并赔偿乙方由此受到的损失,同时乙方履行本合同的期限相应顺延。
乙方要求解除合同的,甲方应当支付乙方已交付的硬件和已完成的软件系统所对应的款项,并向乙方总计支付逾期应付款[]%的违约金。
3.质量瑕疵责任
如因交付的信息系统存在缺陷,导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的,乙方应当向甲方支付合同总价款[]%的违约金。
4.违反知识产权义务责任
任何一方违反本合同所约定的知识产权义务,未经对方书面同意,将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的,违约方除应当立即停止违约行为外,还应当赔偿由此给对方所造成的损失,如损失无法准确计算的,违约方应当支付违约金[]元。
5.违反保密义务责任
任何一方违反本合同所约定的保密义务,违约方应当支付本合同总价款的[]%作为违约金。如包括利润在内的实际损失超过违约金的,受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。
6.转包或违约分包责任
乙方违反本合同约定,将本项目进行转包或违约分包的,应当向甲方支付合同总价款[]%的违约金;甲方也可同时解除合同。
第十条合同的解除和终止
1.本合同生效后,除法律法规和本合同另有规定外,任何一方不得随意单方变更或解除合同,否则应当承担违约责任。
2.甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后,本合同终止。
第十一条不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第十二条争议解决方式
本合同项下所发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,双方同意按照下列第[]种方式(只能选择一种)解决:
1.依法向_____人民法院提起诉讼;
2.提交_____仲裁委员会仲裁。
第十三条其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共___页,一式__份,具有同等法律效力,其中甲方__份,乙方__份,_____份。
2.本项目招标文件(包括投标文件、中标通知书)、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。
3.本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.其他约定:_____________。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________
法定代表人或委托代理人:__________法定代表人或委托代理人:__________
签订时间:________________________签订时间:________________________
集成合同【篇6】
图书发行管理网络系统集成合同
(合同书编号:____________)
项目名称:____________________
甲方:____________________
乙方:____________________
签定地点:____________________
签定时间:______年_____月_____日
一、合同内容
经甲乙双方充分协商,就工程达成如下合同条款:
本合同总金额为人民币_____。本合同价为甲方支付给乙方的费用,其费用项目包括:_______________________________
二、付款方式合同签订生效之日起一周内,甲方将合同总价格________(即人民币____________________)的预付款汇至乙方公司账号。在系统设备到达甲方并安装调试完毕后一周内,甲方将本合同总价格的________% (即人民币________)汇至乙方公司账号。在安装调试完毕________个月内,甲方将其余款项即本合同总价格的________%(即人民币________)汇至乙方公司账号。 本合同所有款项均须汇至乙方公司财务部付款通知书指定的乙方合法账号上。
三、合同范围
3.1甲方同意将工程的系统集成、软件及工程设备的采购委托给乙方,乙方同意承接工程的系统集成、软件及工程设备的采购。
3.2确定布线系统采用________产品。其具体内容见本合同的附件。
3.3合同设备的技术指标及乙方对设备的技术保证均在本合同中进行规定。
3.4甲方购买的乙方产品:《新邦图书发行网络管理软件系统》及《超市管理软件系统》,其版权属于乙方,甲方拥有其使用权,仅限在湖南省桑植县新华书店本单位内使用。
四、双方职责
■ 乙方职责
4.1乙方应向甲方提供系统建设的正确具体设计方案。
4.2乙方负责购买合同中甲方所需要的设备,合同执行期间,乙方保证基于合同附件的原始数据的设备构造是正确无误的。
4.3乙方保证所提供的技术资料及技术图纸完整、清楚、正确、与合同相关附件相符。
4.4乙方所提供设备的保证期:不同设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。
4.5在质量保证期内,甲方根据技术资料进行合理操作时,如果设备未能达到规定之技术参数是由于乙方所提供的设备/材料有误,则甲方应立即通知乙方。乙方自收到甲方书面通知后_____小时内应给予响应。
4.6质量保证期满后,最终用户如需维修/升级的设备或备件,乙方将给予优惠。
4.7乙方负责对系统进行安装、调试。
4.8如系统出现故障时,乙方须在规定时间内予以答复并解决,解决不了的,乙方应在_____小时内赶付现场进行维护。
■ 甲方职责
4.8甲方应协助乙方在甲方所在地的工程实施。
4.9甲方应提供合同设备所要求的系统安装环境(硬件安装环境及软件工作平台windows nt或windows xx、windows98、sql server等),由环境原因造成的工程进度的延误应由甲方负责。
4.10甲方有责任在乙方设备全部到货后三个工作日内进行设备点验并签字确认。
4.11甲方负责安排设备安装场地及进入场地的通道。
4.12甲方负责提供系统安装调试所需的机房环境和可靠的供电系统,如需对机房结构做出修改或提供电脑专用供电设备线路等,费用由甲方负责。
4.13甲方应指定专人全权负责本工程的执行。
五、技术要求
5.1乙方所提供的技术方案必须符合甲方的实际情况。
5.2乙方保证所提供的设备需符合本合同书附件规定的技术标准。
5.3乙方需对合同设备进行检验及测试,并提交给甲方相关之生产厂家产品质量合格证及技术性能指标说明书。
5.4乙方对所有合同设备需在最终用户安装工地进行开箱检验。
5.5如在开箱检验时发现有任何缺损或与相关的设备清单及技术资料不符,双方应对此作详细记录并签字,甲方有权凭此向乙方提出进行调换或补发。
六、工程施工和验收
6.1本项目的工程施工须按照合同签订后所进行的工程会议中所确定的日程进行,甲乙双方共同对整个工程进度负责。
6.2在合同生效后甲乙双方各指派一名代表,全权负责整个合同执行过程中的一切事宜。所有有关甲乙双方的对口问题,在双方全权代表正式通过并签字同意后,方才有效。甲乙双方皆不对未经签字的事宜负责。双方在更换全权代表时,须以正式书面形式并经主管负责人签字后通知双方,工程详细安排应通过友好协商后决定。如出现任何问题及争端,双方应就每日工作及出现之问题加以记录。并保留书面记录及签字。
6.3设备系统测试:甲乙双方根据测试文件之规定,进行设备系统测试,设备系统测试完成后,应签订系统设备测试验收书,系统设备测试验收书签定后,系统投入试运行。
集成合同【篇7】
重庆市信息产业局制定 重庆市工商行政管理局监制2004年11月印制
计算机信息系统集成合同使用说明本示范文本供与计算机信息系统集成项目有关的单位参照使用。有关空格的内容由双方根据实际情况填写,所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可对参考值进行调整,也可根据实际需要,对有关章节或条款进行修改,增补或删减。在使用示范文本时应注意以下问题,一、应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。二、应当注意保持合同的完整性。三、在订立重大的或内容复杂的合同时,应当向法律专家咨询。四、对合同条款及专业术语理解不一致的,由重庆市信息产业局负责解释。
目录一、合同标的二、合同工期三、价格与付款方式四、系统验收五、保密与非竞争六、项目培训与服务七、系统保证和维护八、违约与赔偿责任九、不可抗力十、争议解决十一、合同的生效、变更与解除
计算机信息系统集成合同
合同双方当事人,____________甲方(委托方),____________法定代表人,________________委托代理人,________________地址,______________________联系电话,__________________邮编,______________________
乙方(开发方),____________法定代表人,________________委托代理人,________________地址,______________________资质名称, _________________资质证书号,________________联系电话, _________________邮编,______________________
甲、乙双方依据民法典及相关的法律法规之规定,在自愿、平等、互利、互惠、协商一致的基础上达成如下协议,
一、合同标的乙方将依据甲方的需求,并根据甲方业务的描述情况向甲方提供以下计算机信息系统集成服务,1.硬件系统乙方所提供/代购的硬件系统设备为原厂商所生产的产品,产品质量符合国家要求。该硬件设备的技术标准、规格、数量、价格和交付日期等见附件 。2.软件系统乙方所提供的软件集成系统为_____________(系统名称)。该软件集成系统的主要功能为_________ 、_________ 、______。该软件集成系统的名称、功能、等级、规格、版本、价格等相关情况见附件___________。3.信息系统安装或实施地点,______________________ 。4.信息系统的目标乙方为甲方提供的信息系统的整体功能需符合甲方所描述的_______________系统要求,并应达到相应的技术指标。该信息系统的技术方案见附件______________________。
二、合同工期1.开工时间,乙方于___________年___________月___________日开工。2.验收时间,___________年___________月___________日。3.信息系统完成时间,___________年___________月___________日。4.总日历工期天数,___________天。5.信息系统具体工程进度安排见附件___________。
三、价格与付款方式1.本合同约定,由乙方提供的信息系统的总价为___________ ,其中设计费用价格为___________;硬件系统价格为___________;软件系统价格为___________;系统集成服务价格为___________;
集成合同【篇8】
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方承建的工程室内硅钙板天花吊顶单项工程,于___年元月十七日由甲方发包给乙方,采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
栋建细—08号施工图,标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下:600x600防水硅钙板吊顶,采用白色喷塑T形凹槽龙骨;角线采用6CM石膏线条,油面漆二遍。
二、承包单价:
根据施工图纸,按实际吊顶面积计算。包工包料:硅钙板吊顶每平方米伍拾肆元整;石膏线条每米壹拾叁元伍角整。
三、双方责任:
甲方责任:
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,施工用电。
2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。
3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工,提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致,进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。
3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意,不准离开工地。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
4)爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
四、工程质量及验收标准:
集成合同【篇9】
图书发行管理网络系统集成合同内容
(合同书编号:)
项目名称:
甲方:
乙方:
签定地点:
签定时间:年月日
一、合同内容
经甲乙双方充分协商,就 工程达成如下合同条款:
本合同总金额为人民币。本合同价为甲方支付给乙方的费用,其费用项目包括:
序号费用项目(详见附件)金额
1计算机硬件设备附件(Q\XB3181-20xx-1)
2软件及集成等费用附件(Q\XB3181-20xx-2)
合计(大写)人民币:
上述合同价格为确定不变的。任何合同价格之变更须经甲方、乙方签订修正合同方为有效。合同签订及甲方支付给乙方的预付款到达乙方账上后柒个工作日内所有设备到达甲方现场,壹拾伍日内安装调测完毕开通该系统。
二、 付款方式
合同签订生效之日起一周内,甲方将合同总价格 (即人民币 )的预付款汇至乙方公司账号。在系统设备到达甲方并安装调试完毕后一周内,甲方将本合同总价格的
% (即人民币 )汇至乙方公司账号。在安装调试完毕陆个月内,甲方将其余款项即本合同总价格的 %(即人民币 )汇至乙方公司账号。 本合同所有款项均须汇至乙方公司财务部付款通知书指定的乙方合法账号上。
三、合同范围
3.1甲方同意将工程的系统集成、软件及工程设备的采购委托给乙方,乙方同意承接工程的系统集成、软件及工程设备的采购。
3.2确定布线系统采用 产品。其具体内容见本合同的附件。
3.3合同设备的技术指标及乙方对设备的技术保证均在本合同中进行规定。
3.4 甲方购买的乙方产品:《新邦图书发行网络管理软件系统》及《超市管理软件系统》,其版权属于乙方,甲方拥有其使用权,仅限在湖南省桑植县新华书店本单位内使用。
四、双方职责
■ 乙方职责
4.1乙方应向甲方提供系统建设的正确具体设计方案。
4.2乙方负责购买合同中甲方所需要的设备,合同执行期间,乙方保证基于合同附件的原始数据的设备构造是正确无误的。
4.3乙方保证所提供的技术资料及技术图纸完整、清楚、正确、与合同相关附件相符。
4.4乙方所提供设备的保证期:不同设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。
4.5在质量保证期内,甲方根据技术资料进行合理操作时,如果设备未能达到规定之技术参数是由于乙方所提供的设备/材料有误,则甲方应立即通知乙方。乙方自收到甲方书面通知后24小时内应给予响应。
4.6质量保证期满后,最终用户如需维修/升级的设备或备件,乙方将给予优惠。
4.7乙方负责对系统进行安装、调试。
4.8 如系统出现故障时,乙方须在规定时间内予以答复并解决,解决不了的,乙方应在24小时内赶付现场进行维护。
■ 甲方职责
4.8甲方应协助乙方在甲方所在地的工程实施。
4.9甲方应提供合同设备所要求的系统安装环境(硬件安装环境及软件工作平台windows NT或windows 2000、windows98、SQL Server等),由环境原因造成的工程进度的延误应由甲方负责。
4.10甲方有责任在乙方设备全部到货后三个工作日内进行设备点验并签字确认。
4.11甲方负责安排设备安装场地及进入场地的通道。
4.12甲方负责提供系统安装调试所需的机房环境和可靠的供电系统,如需对机房结构做出修改或提供电脑专用供电设备线路等,费用由甲方负责。
4.14甲方应指定专人全权负责本工程的执行。
五、技术要求
5.1乙方所提供的技术方案必须符合甲方的实际情况。
5.2乙方保证所提供的设备需符合本合同书附件规定的技术标准。
5.3乙方需对合同设备进行检验及测试,并提交给甲方相关之生产厂家产品质量合格证及技术性能指标说明书。
5.4乙方对所有合同设备需在最终用户安装工地进行开箱检验。
5.5如在开箱检验时发现有任何缺损或与相关的设备清单及技术资料不符,双方应对此作详细记录并签字,甲方有权凭此向乙方提出进行调换或补发。
六、 工程施工和验收
6.1本项目的工程施工须按照合同签订后所进行的工程会议中所确定的日程进行,甲乙双方共同对整个工程进度负责。
6.2在合同生效后甲乙双方各指派一名代表,全权负责整个合同执行过程中的一切事宜。所有有关甲乙双方的对口问题,在双方全权代表正式通过并签字同意后,方才有效。甲乙双方皆不对未经签字的事宜负责。双方在更换全权代表时,须以正式书面形式并经主管负责人签字后通知双方,工程详细安排应通过友好协商后决定。如出现任何问题及争端,双方应就每日工作及出现之问题加以记录。并保留书面记录及签字。
6.3设备系统测试:甲乙双方根据测试文件之规定,进行设备系统测试,设备系统测试完成后,应签订“系统设备测试验收书”,系统设备测试验收书签定后,系统投入试运行。
6.4如因原厂商之原因致使设备技术指标未能达到验收标准,乙方负责协调解决并做出相应的调换。在此期间,所有费用由乙方负担。
6.5如因甲方场地、电压、湿度等原因致使设备技术指标未能达到验收标准,由乙方提出解决方案,甲方负责解决问题,费用由甲方负担。
6.6如因乙方原因致使设备技术指标未能达到验收标准,由乙方负责解决问题,费用由乙方负担。
七、服务与承诺
7.1根据乙方向甲方所提供的设备种类及其应用范围,以及甲方的需求,乙方竭诚向甲方提供全方位的、有效的、及时的技术支持和服务。
7.2乙方负责指导和实施向甲方所提供的软、硬件产品的现场安装、调试和开通。
7.3乙方专门建立针对甲方的技术支持档案,主动征询服务请求,定期跟踪服务。
7.4乙方计划全力和毫无保留地对甲方系统运行维护人员进行技术指导和培训,以使他们掌握系统的使用和维护。
JK251.com延伸阅读
施工劳务合同实用九篇
当法律法规在不断的完善,合同为我们带来的方便是越来越凸显了。一份好的合同范本都有哪些内容?关于“施工劳务合同”栏目小编想和大家一起探讨一下,感谢来体验这篇文章的美味!
施工劳务合同 篇1
1、乙方应建立班前活动记录,做好新工人及本班组人员的安全教育工作,确保本班组人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,落实工人安全生产责任制。严格遵守《建筑安全施工生产十大禁令》和项目部质量安全文明管理等有关规定,随时接受各级主管部门的检查。认真执行安全技术交底,按有关安全规定施工,杜绝违章生产、违章作业。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),如违章作业出现安全事故,所造成的后果均由乙方负责;2、正确使用专业机械,严格按操作规程操作,严禁把输送管、工机具、材料等堆放在脚步手架上,否则每处罚款贰佰元(200.00元);乙方应定期进行安全检查,发现问题及时汇报甲方,消除隐患后才能继续施工,否则责任自负;3、上班必须穿工作鞋、带安全帽(乙方自备)、佩带工作卡,违者每人每次每项罚款贰拾元(20.00);4、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每处罚款伍佰元(500.00元),造成严重后果者责任由乙方负责;杜绝重大安全事故的发生,工人月轻伤事故频率不得超过千分之三,无发生重大安全事故和违章作业,月轻伤事故率控制在千分之三内的,甲方一次性奖励伍仟元(5000.00元),该款项在工程结算时一次性拨付乙方;5、乙方人员因病、非因工、非上班时间或未能提供劳动合同和工资表发生的伤亡事故,责任一概由乙方承担,甲方不负责。现场发生安全事故(含人身伤亡事故)由乙方负责处理,所有费用先由乙方垫付。保险公司赔偿责任范围以外费用(含护理费、营养费、误工费、赔偿费等)全部由乙方负责。医药费超出保险限额的,必须分清事故责任,酌情处理解决;6、严禁雇佣童工和50岁以上或不适合本工种作业的人员,否则一切责任均由乙方承担,并罚款伍佰元(500.00元);7、工程应达到双明工地要求。卸模板、钢筋及材料时,乙方应派管理人员指挥,按规格分类堆放,模板、钢筋制作后要按规格顺序分类堆放整齐,如乱堆放乱,每次罚款贰佰元(200.00元);每道工序应做到工完场清,不得有碎屑、砂浆、杂物等留在在各层板面和在施工作业区内。如未做到工完场清,无清理板面按2元/㎡罚款,同时甲方有权派人进行清理,并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除;8、使用完毕的材料,应按甲方指定地点分类堆放整齐,由于工程需要调离本施工区域内的材料,由乙方负责及时安排人员装车,如果乙方不及时安排,甲方有权派人完成,并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除。9、乙方应教育工人礼貌待人,严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧,如发生打架每人每次罚款贰佰元(200.00元),三人以上参加打群架的每人每次罚款壹仟元(1000.00元)以上,罚款在班组进度款中扣除。情节严重的扭送公安机关处理;禁止工人在施工场内大便,违者罚款贰佰元(200.00)元,举报者奖励壹佰元(100.00元);10、乙方必须教育工人爱护公物,不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生,如有违犯者,按其价值十倍处罚,情节严重的移交有关部门处理;11、工人宿舍由甲方统一管理,乙方不得携带家属和小孩到工地或留宿无关人员,否则每人每天罚款壹佰元(100.00元);12、工人生活厨房乙方只能使用石油气或煤作为燃料,未经甲方同意不准利用木材作为燃料,否则每发现一次罚款伍佰元(500.00元)。
施工劳务合同 篇2
甲方:
乙方:
经乙方要求,甲方将清镇学府城小区木工架子工包工包料给乙方,为了保证本工程质得量安全顺利完成,依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》没有关法律法规,结合本工程具体情况本着平等互利,自愿的原则,经甲乙双方反复协商达成以下协议望共同遵守执行。
1、工程名称及地点:清镇市博德鑫房地产开发有限公司开发的学府尚城小区。
2、承包内容:(约10万平方米/3栋)先开工两栋约7万平米不足部保健 在新的项目补足平方面积。
3、钢筋混泥土结构中的模板与支架的制作,其中地梁可采用钢模,主体工程必须采用的未模,包括模板材料(含所有的钉子、铁丝机具,粘颖胶带、脱模剂、对拉杆,所有梁里面的混泥土内撑对拉片,止水条地下室的防水螺杆及止水带,所有的辅材止水钢板所需的焊接等,各种焊接内外架的钢管扣仲,工字钢、安全防护网,楼梯防护,每层楼的防护、及防护网项骆及钢管扫油漆,包括所有的辅材、二次结构的构造柱等。
3、乙方承自范围内的所有周转材料及跳板,架料、安全网与封闭等各种安全防护材料,安全防护材料的钢管按规定刷漆,封闭网不得少于2000目/平方厘米(人工与材料等费用均在承包单价内)。
4、施工现场内的钢筋制作棚的搭拆。
5、安全防护设施:按甲方的 施工方安搭设内,外墙防护脚平架防护栏杆,所有规范要求挑架防护材料等及折外架的切割等,各通道口和窗边护护栏杆结构施工的支撑架,施工中的材料卸料平台,第隔八层的防护挑架的搭设及工字钢,防护跳板栏杆的辅设及封闭网和安全等一切安全防护设施的搭及和拆除(人工与材料贵在承包价内),乙方打磨到值式刮修补平整顶棚按清水模板施工不作水泥砂梁粉刷如不平整。
6、零星计时工单价:100元/工计算技工按260元/工计算。
7、本工程的主体及装饰工工期为720元,以地梁及符基施工完毕后开始计算返工的材料损央由乙方负责。
8、乙方的每一作业人员必须戴好安全帽高空作业拴好安全带。
9、乙方违规作业,不按操作规程施工,发生人身伤亡时产生的费用按以下约定分摊。
10、经济损失在5万元以内,全部由乙方承担(含5元)
11、若经济损央5万元以上时,超过5万元的超过部份乙 方承担。
12、20%,甲方承担80%。
13、如发生重大人生伤亡甲方承担80%,乙方承担20%(5万元)内的部份由乙方自负。
14、木工及人工材料辅材、架子及工材料及辅材每平方180元平头米。辅换 层退40%,16层退30%,工程完工退清。
15、乙方垫资到转换层后,甲方付款按80%付款,每月按进度付8%
工程竣工验收后30日以内结清工程款。
16、保证金150万元,转换层退总额/栋数40%万元,施工到十六层时,退保证金总额/栋数30%万元,封顶主体验收合格时退约保证金总额/栋楼30%万元,余款在竣工验收合格后已安全事故质量,时7日内退清,该保证金不计利息。
17、连续5天停工待料内由自行负责,5以上按每人每天30元一天生活费标准支付乙方。
18、本合同生效后,如乙方组织人力不足或财力不够和中途变换队伍,甲方除以前已支付的工资外不再支付任何费用给乙方,且保证金不退还乙方,乙方 本班组的人工工资其它所有费用均由乙方自筹资金解决《本合同基本跟总承包合同》。
甲方:乙方:
身份证:身份证:
电话:电话:
年月日年月日
施工劳务合同 篇3
发包方(甲方):___________________________
承包方(乙方):___________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就_____工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行
一、工程概况
1、工程项目名称:________________________
2、工程施工地点:________________________
3、承包内容:____________________________
4、承包方式:____________________________
5、承包面积:____________________________
6、承包价格:每平方米工价为____元。
二、工程期限
1、开工日期:_____年____月____日
2、竣工日期:_____年____月____日
三、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
四、乙方责任
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
五、工程验收
1、工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
4、因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人____元一天支付给乙方。
六、安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
七、结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,次月15日前按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。
3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
八、违约责任
1、当发生下列情况之一时,工程承包方应承担违约责任:
(1)工程承包方违反本合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
(2)工程承包方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2 、工程承包方不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_______‰的违约金。
3 、工程承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金_______元,工程承包方尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
4、当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付_______元的违约金;
(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付_______的违约金;
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金_______元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
九、其它
1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买;
2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。
4、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
发包方签字:________________________
承包方签字:________________________
签约时间:_______年_______月_______日
施工劳务合同 篇4
建筑工程劳务施工合同
发包人:承包人:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《宁夏回族自治区有关规定》及的规章制度,为明确双方的责、权、利,在确保工程质量、有效维护公司信誉和形象的前提下,遵循平等、公正、诚信的原则,经双方协商一致同意签订本合同,双方严格遵照执行。
第一条工程承包范围
一、工程名称:
二、工程地点:
三、合同签订地点:
四、合同签订时间:
五、承包方式:所有片石砌护工程的人工费
六、乙方承包范围:
1、机械操作、片石、混凝土浇筑、洒水、勾缝、伸缩缝灌沥青、土方平整。
2、施工现场的各种材料的装缷、清理、整理堆放及卫生清理,倒运材料全部完工。
3、生活区及施工现场各种临建、道路维护及搭、拆、装缷机维护等工作。
4、报技术质量、保进度、包安全文明施工,包成品保护。
5、现场施工按实际完成工程量计算,不另行增加费用,质量防护及维护直到工程交工后经甲方同意后竣工,工程才可进行决算。
第二条工程期限
乙方所承包的工期为2014年2014年承包范围内的片石砌护工程必须全部完工,其他按甲方进度计划全部完工。乙方要严格按照工程工期控制要求合理安排进度,确保工程施工质量及工程。如期交付使用。
第三条双方责任
一、甲方责任及权利
1、为乙方提供临时住宿条件。
2、提供乙方施工现场电、水等。负责机械一次性调试运转,工地所有的电线、电缆、三级电箱由甲方负责,必须国家认定合格产品方可使用,否则后果自负;拆机维护,操作等由乙方负责。
二、乙方责任
1、乙方需办理建筑劳务企业资质的相关手续,劳务作业人员必须持证上岗,作 业人员持证上网率100%,不得使用未满18周岁以下的童工,不得带家属及 子女、社会闲散人员到施工工地或居住。甲方不提供居住设施。如违反、发 生伤亡事故等,一切后果乙方自负。
2、认真执行国家、宁夏回族自治区、银川市建筑施工安全检查标准,杜绝死亡,避免重伤。组织文明施工、安全施工、施工中若违章操作或其他原因发生的 一切伤亡事故均有乙方负责。甲方不承担任何责任及费用。
3、合同签订以后,乙方应及时向甲方提供施工方案、质量保证措施及劳动力安 排情况表格,与甲方签订《技术质量保证书》、《安全文明施工责任书》、《人 员管理责任书》,如不签由乙方自负,乙方施工范围质量终身负责制,竣工 后施工质量免费保修两年。
4、服从甲方管理人员的指挥,自觉接受甲方及上级部门的质量、安全检查人员 的监督。
5、施工前,乙方应自行办理身份证、暂住证、务工许可证及相关证件(劳务人 员共名册)和缴纳务工手续、治安赞助暂住手续及其他费用,如不办理,责 任乙方自负,由甲方帮助乙方办理,费用由乙方承担。
6、乙方应严格执行按月发放民工工资或生活费,对拖欠、克扣工资所引发的一 切后果,由乙方承担全部经济和法律责任。
7、严格按照施工图纸与设计变更及通知书和技术交底施工,遵守执行国家现行 《施工技术质量及相关验收规范》。尊重和服从建设单位、监理单位及甲
方相关管理人员的监督和指挥。
8、严格遵守执行国家级项目部制定的各种管理制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程及消防安全条例规定,避免发生安全、火灾事 故。如发生事故等一切由乙方自负。
9、提倡文明施工,工作完后场地清理,必须做到成品保护,如损坏、丢失甲方财产由乙方赔偿。
10、绝对服从甲方的工程进度安排,乙方应保证足够的施工力量,否则,因此 而造成的一切后果均乙方承担,负责组织工人进退场,其工作及费用由乙方负责。
11、爱惜甲方的一切机械及设备和工具,承担甲方提供机械及设备和工具的维 护与保管。违章操作致使机械及设备和工具损坏的,其维修费用及由此引 起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材料领(借)用手续,工作完后退回甲方,否则在工程款中扣除。
12、在施工过程中,乙方工程进度、工程质量达不到甲方合同要求时,甲方有 权要求乙方部分或全部退出施工现场,及时组织新的施工队伍进场施工,并对乙方已完成工程量按合同约定50%进行结算,如竣工验收不合格由乙方自行安排施工人员进行返工,造成的材料及机械及机械浪费相关损失由乙方负责赔偿。
13、施工现场及生活区严禁赌博、酗酒,男女混住,发现一次,处罚100元,领小孩必须清出场外,否则一切后果由乙方自负,乙方人员在施工现 场发生打架每次处罚乙方5000元。由乙方承担发生后果及医疗等费用并承 担相关的法律责任。如质量问题造成的返工一切自负。(费用罚款在工程款 中甲方扣除)。
14、如乙方违约,其承担全部的经济责任,如果乙方在验收时质量、按时完成 度达不到甲方的要求,砌筑如任何一项违约及质量不可格,甲方在单价中 将扣除3%的工费单价。
15、乙方所用甲方的机械设备,现场运输车辆必须注意保养、维护及安全
检查工作,对恶意损坏、野蛮操作处以损坏部件10倍的价值罚款,发生事故一 切由乙方自负。
第四条结算办法及付款方式
一、结算办法
1、本工程乙方承包范围内的全部工程完工,按月单价乘以工程量结算。项目结算内容:
1、土建工程:包括土方平整、边坡防护、混凝土的浇筑、片石砌护、细石 混凝土勾缝、沥青灌缝,所有回填土找平养护工作、现场的清理及卫生、洒水、完工后拆除及清理工作。工程单价按每方110元整计算。
二、付款方式
以上按当月完成品合格工程进度的75%分期付款,完工后付到80%,竣工验收合格后结算付清剩余工程款。
第五条工程质量及验收标准
1、验收标准:现行国家规范和验收标准。如乙方施工质量达不到质量标准,必 须返工达到标准,期间发生的一切费用由乙方自理,造成整体质量后果的,处以乙方20%的罚款,并承担法律责任和费用。
2、对达不到规定质量等级要求的分部分项工程或检验批,必须进行返工,所发生的费用及材料费由乙方自行承担,且该分部分分项工程部予以结算。对影响施工进度返工,甲方将视情节轻重予以(500-5000)元/天处罚,并承担甲方一切费用。
3、乙方每延误工期一天,按每天总价的1%处罚。
第六条保证措施
乙方向甲方履约保证由乙方公司担保及劳务人员工资担保。
第七条安全生产
一、乙方工作
1、必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家及自治区安全技术操作规程和国家安全、消防条例施工管理。
2、严格按国家施工程序和操作,非本工种操作人员不得随意操作各种机械设备及电器设备。
3、特种作业人员需持证上岗。
4、树立安全意识,加强安全宣传教育,定期对现场人员进行安全教育、培训。杜绝重伤、死亡事故。
5、制定班组安全活动记录制度及进出场人员申报备安资料。
6、乙方对本项目施工工程,所发生的一切伤亡及重大事故及施工现场内外的一切安全事故等概由乙方全部自负,关承担相应的法律及经济责任,概与甲方无关,同是处以1000元~5000元的罚款,乙方不得借此耽误工期或无故停工,造成后果概由乙方自负并承担法律及经济责任。
第八条文明施工
一、乙方工作:
l、现场文明施工必须达到国家级银川市标准。
2、每道工序按规范要求施工,材料堆放整齐,文明施工、I一完场地清、保护成品,现场内不允许乱扔材料,必须接受项目部的监督检查,做到令行禁止。施工现场综合检查中发现乙方不按规定和违章行为者,甲方有权给予乙方500~1000元的罚款,如业主及监理检查发现罚款费用乙方负经济责任。
第九条组织领导
一、乙方工作:
1、乙方必须制定专职管理人员负责安排施工、生产、人员调派、技术及安全、工程质量以及生活等工作。
2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证、操作证等有效证件。劳务人员进场时。每人交一一寸免冠照片两张,身份证复印件二份,并刚人员花名册两份。在合同期内,乙方不得随意更换施工人员,以保证一程技术实力及队伍的稳定性。
3、乙方应服务甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守四甲方现场的各项管理制度、如质量、安全、进度文明施工制度。
4、合同期内,未经双方商妥并正式解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单位负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款并索赔。
第十条甲方权利
通过实践证明,乙方不具备该工程分包劳务能力时,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿因此造成甲方的一切经济损失。
第十一条其他款项
1、乙方在签订合同前,必须向甲方提供有关资料资质证明及手续。
2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
3、本合同自双方签字之日起生效,工程竣工验收合格,款项结算后自动失效。
4、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的情况下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿意通过调解或协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议由当地人民法院机构仲裁。乙方不按合同要求,造成的一切损失费川由乙方承担。
5、乙方应该认真详细阅读施_丁图纸,报价表中包括施工准备、劳务、管理、保险、利润及合同的所有风险及冬季施工切费用、责任等各项应有的费用。
6、乙方所填写的合同总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
7、本合同一式三份,发包人一份,承包人两份,合同签字盖章后生效。
发包人:承包人:
年月日年月日
施工劳务合同 篇5
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据甲方承建建设单位和砌体、构造柱等分包工程需要,为了确保工程质量、保证工程进度,做到文明施工、安全生产。甲方决定将该工程的植筋工程分包给乙方,为了更好地加强协作、相互配合,明确双方责任、权利。顺利完成本合同规定的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》、《人华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、标准,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商,就本植筋工程分包施工事宜达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构形式:
4、工程建筑面积:
二、工程分包范围及分包方式
分包范围:构造柱、墙拉筋、过梁等构造植筋
分包方式:
三、业主及图纸要求使用的材料名称、产地、规范要求、技术要求。
四、分包合同价款及结算方式
该单价为包干价,已包含材料费(主材及辅材除钢筋外)、人工费、管理费、保险、利润、税金等施工所需的所有费用,以及完成工程所需的工具、用具、机构等费用。
(二)合同总金额
人民币
(三)结算方式
乙方所承担的植筋任务施工完成,经建设单位、监理单位、质监站及甲方验收合格后,按乙方实院完成的工程量收方结算,由乙方向甲方提交结算书,经甲方审核同意后,方能作为工程款支付依据。
五、工期
开工日期:本分包工程定于
竣工日期:本分包定于年月日竣工。
合同工期总日历天数为:
乙方必须按照甲方安排的施工进度计划安排施工作业,听从甲方指挥,保证不影响甲方其它工程的施工,若因乙方原因达不到甲方工期要求,每拖延一天,乙方按1000.00元/天赔偿甲方的工期经济损失。若因甲方原因,不可抗力因素等影响的工期,则相应顺延。
六、质量要求
本分包工程质量标准双方约定为:施工过程中抽检合格,并做拉拔实验合格为准。
七、安全要求
乙方必须组织所有施工人员接受项目部的入场教育和分部分项工程安全技术交底,交底后并签字确认,否则发生任何安全事故由乙方完全负责。做到正确使用“安全三宝”,杜绝伤亡事故,如乙方原因造成伤亡事故,由此产生的一切责任(含经济赔偿)由乙方承担。乙方违反安全操作规程的按“安全技术交底规定处罚”。如发现三次以上违规,经教育帮助仍不改正,则按违规人次给予100.00元/人次的处罚,多次违规当事人经教育不改者将被请出施工现场。乙方必须与甲方签订《安全生产管理协议》。
八、甲方权利和责任
1、负责施工安排、进度控制、质量检查验收。
2、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督检查。
3、甲方负责支付拉拔实验合格检测费。
4、提供220伏电源到各操作楼层。
5、负责定位放线确定植筋位置。
6、按各部位的需要制作成型的钢筋。
九、乙方权利和责任
1、遵守甲方现场的各项规章制度,做到安全生产、文明施工。
2、乙方负责植筋施工的材料、机具、要工的组织管理和作业。
3、乙方必须按照设计要求、施工规范、验收标准、施工工艺进行施工。乙方必须提供施工资质,技术及相关资料。提供材质合格证明文件和相关质量验收合格资料。如质量不合格,乙方返工至验收合格,造成的一切损失由乙方承担。如乙方返工后质量仍不合格,甲方有权解除本合同,剩余工程款不予支付,另请施工队伍返工,返工费用及甲方损失由乙方承担。
4、若按规定抽检不合格,检验费用由乙方承担。
5、服从甲方有关工程进度、总平面布置、现场施工管理的统筹安排,按甲方认可的施工进度计划控制工程进度,确保本工程按期完成。
6、必须按操作规程施工,严禁违章作业,否则若发生安全事故,由乙方自行承担,费用自理。
7、乙方必须按照国家有关法律法规、国家标准《质量管理体系要求》GB/19001-20xx、《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001-20xx、《职业健康安全管理体系规范》GB/T20xx-2001和质量、环境和职业健康安全管理工作,并接受甲方监督检查。
十、付款方式
1、按工程进度和完成量按结算,次月付款。
2、余款在工程完工后
3、工程款以xxx结算
十一、争议解决的方式
本合同未尽事宜,双方协商解决。凡因本合同产生或与配合有关的任何争议,均应提交成都仲裁委员会,并按照该委员会的现有仲裁规定仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
十二、合同的生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同经双方签字盖章后生效,款项结清后本合同自动解除。本合同一式 陆 份,甲方 肆 份,乙方 贰 份。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
年 月 日 年 月 日
施工劳务合同 篇6
合同编号:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将xxxxxx工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条合同文件
作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
技术交底、作业指导书、图纸;
验收标准;
3、本项目施工安全标准;
4、本项目施工组织设计;
;
监理和甲方的文件;
会议纪要、承诺;
第二条承包单价
详见【(附件)】,不调价。
第三条有关约定
内完成施工。
2.计量支付
单价进行计量支付。
。此偿金最高限额为任务量总价的10%。同时,甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
试验、检验等技术工作
测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5、乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价10%的违约金。
监理验收合格后方能进行下道工序施工。
。
发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9、甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。
,甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的20%向乙方索赔损失。
。
乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比,如因乙方原因,在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩,甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件,甲方有权解除乙方合同。
第三条争议解决
若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
互相谅解,通过协商解决。
引导、调停的方法解决争议,达成协议。
调解不成的,由xxxx市仲裁委员会仲裁;
第四条附则
1、本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3、本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
施工劳务合同 篇7
施工单位:__________________
总承包人:__________________(以下简称甲方)
分包人:__________________(以下简称乙方)
甲方承建的建设工程,因工作需要将砼工程分包给乙方,为明确双方责任和权益,确保工程施工,经双方协商,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、承包范围及内容:
土方平整,砖胎模砌筑和抹灰,底板垫层,楼层砼(不包含二次构造),清理。
附:砼使用商砼(尽量天泵,若不行就用地泵)不接管。
三、承包方式
包工不包料,乙方使用的振动器,振动棒及配置电缆,铲子,扒子,水鞋,手套,卷尺,线,浆桶,以上工具、机具由乙方自备,甲方提供搅拌机,斗车,软水管,钨丝灯,打夯机,雨具。
四、计量单位及承包单价
楼层砼单价按照图纸建筑面积计算,每平方米12、5元。地下室砼单价按图纸建筑面积计算,每平方米12、5元乘以
1、5系数,其它单价按实际工作量计算。
土方平整及夯实:7元/m2
砌砖:180元/m3
抹灰:11元/m2
垫层砼:8元/m2
筏板砼:14、5元/m3
五、付款方式
装第二层模板时付地下室工程款80%,装第三层模板时付第一层工程款80%,其它以此类推,主体结构封顶付90%,清理完成后付完余款,若遇见春节,则按以前完成工作量工程款90%计算。
六、合同生效及终止
1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、本合同双方签字盖章后生效,工程款全部付清自动失效。
3、本合同未尽事宜,双方另行友好协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工劳务合同 篇8
甲方:____________ (以下简称甲方)
乙方:____________ (以下简称乙方)性别______居民身份证号码:______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规,遵循自愿、平等、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
甲方将贵州省威宁县龙场镇树舍村至田元通村水泥路部分工程承包给乙方,达成以下几点:
一、甲方将部位路肩及路面混凝土承包给乙方施工;
二、乙方自带所有电动工具及运输工具、灌车、人工等。
三、质量要求:混凝土为C20路肩墙,路面为C30,路肩墙,密实、保满、光滑平整,路面振动密实、拉纹、切缝。
四、承包单价:路肩墙按立方计算,每立方85元,路面混凝土(含电费)。
五、付款方式:按每月完成合格的80%付款,余款20%在验收合格后60天内付清总款。
六、双方责任:甲方保证材料到位,乙方负责施工,施工过程中,如质量不符合标准,造成甲方材料损失,由乙方承担所有一切经济损失,如途中退场按完成合格50%清退出场。
七、安全要求:乙方在施工过程中,出现安全问题,甲方不负任何连带责任,乙方必须管好施工人员,遵守工程建设安全生产管理规定,严格安全组织施工,并随时接受安全检查人员依法实施监督检查,采取必要的安全措施,清除事故隐患,乙方及其它劳务人员所有安全责任和因此发生的费用,由乙方全部承担。
八、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用,双方协商拟定,不纳入合同范围内,本合同一式二份,自合同签订之日起生效。
甲方(盖章):__________________乙方:_________________________
代表人(签字):________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
施工劳务合同 篇9
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定,甲、乙双方本着,平等自愿,公平公正,互利互惠的原则达成以下劳务施工合同:
一、合同项目名称及施工内容:
1、甲方自愿将德昌县金沙乡观音堂村一、五社特色村寨入社道路路面硬化劳务施工承包给乙方。
2、乙方将按照德昌县金沙乡观音堂村一、五社特色村寨入社道路路面硬化工程的设计标准施工,此设计标准为路面宽度4.0米、厚度20cm的C30混凝土路面硬化标准,路面长度根据现场情况而定。
二、合同价格:
乙方按甲方所发包的工程项目标准施工,甲方按路面硬化每平方米16元的单价给乙方结算劳务施工费用,乙方施工过程中所用费用除水电,汽油的费用由甲方支付外,其余一切费用由乙方自付。合同总金额以实际施工总量结算。
三、付款方式:
1、甲方在乙方施工队伍进场施工后向乙方支付工人生活费、车辆运输所需油费。
2、工程竣工验收合格及审计后、甲方一次性向乙方付清工程余款。
四、工程质量及验收:
乙方须配合甲方的工程质量验收根据甲方管理部门的标准进行完工验收,如不达标,乙方将承担自己所有损失。
五、安全责任:
乙方必须按照“安全第一、预防为主,”和“管生产必须管安全”的原则加强安全生产管理。乙方在施工过程中所发生的一切人员伤亡和财产损失事故均由乙方自行承担和负责解决,与甲方和其他部门无关。
六、争议的解决:
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的,双方均可依法向项目所在地人民法院起诉。
七、合同的生效和终止:
1、本合同一式两份,双方签字盖章后生效,由甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、甲乙双方履行完合同全部义务,竣工结算双方两清后本合同即告终止。
发包人:承包人:
合同订立时间:年月日
美容美发合同(实用九篇)
作为学生,阅读大量的范文是必不可少的,一篇优秀的范文是能让人学到很多东西的,通过阅读范文可以提高我们的阅读理解能力,多阅读范文还能帮助我们加深阅读写作的认识,你会借鉴优秀的优秀范文模板吗?下面是小编帮大家编辑的《美容美发合同(实用九篇)》,仅供参考,大家一起来看看吧。
美容美发合同 篇1
导言:
随着经济的发展和人们对外貌和形象要求的提高,美容美发行业越来越受到关注。为了进一步促进企业的发展和员工的积极性,美容美发企业开始探索员工入股的方式。本文将详细介绍美容美发员工入股合同的相关内容。
一、合同主体
美容美发员工入股合同是由美容美发企业和其员工作为合同主体签署的一种合同。美容美发企业作为合同的出资方,员工则作为入股方。
二、合同目的
美容美发员工入股合同的目的在于促进美容美发企业的发展,并给予员工更好的发展机会。通过员工入股,能够提高员工的积极性,激发创新思维,使企业更具竞争力。
三、股权比例和入股金额
根据员工在企业中的地位和贡献,美容美发企业可以设定不同的股权比例和入股金额。一般而言,高级美容师或经理级员工的股权比例会更高,入股金额也会相应较高。
四、权益分配
根据美容美发员工入股合同,员工可以根据其所持股权的比例享受相应的权益。这些权益包括:分红权、决策权和管理参与权。员工通过入股可以分享企业利润并参与企业决策和管理,为企业的发展提供积极的推动力。
五、风险与责任
美容美发员工作为企业的股东,除了享受相应的权益外,也要承担相应的风险与责任。员工入股后,将与企业合法合规运营、合同履约和商业风险承担等方面有着紧密的联系。员工需要清楚了解自己的权益和责任,做好风险评估和管理。
六、退出机制
美容美发员工入股合同需要明确退出机制。员工退出机制可以按照合同约定、市场流通、公司回购或者股份转让等方式进行。同时,美容美发企业也应该提前制定合理的退出规则,保障员工的合法权益。
七、保密协议
为了保护企业的商业机密和竞争优势,美容美发员工入股合同应包括保密协议。员工在入股后,要保证对企业的商业秘密和企业机密信息进行保密,不得泄露给任何第三方。
结语:
美容美发员工入股合同是一种互利共赢的合同方式。通过入股,美容美发企业可以更好地激发员工的创新和积极性,促进企业的发展。同时,员工也可以分享企业的利润,参与决策和管理,实现自身价值的提升。双方在签署合同时需要明确各自的权益和责任,并制定合理的退出机制,以保证合同的顺利执行。相信美容美发员工入股合同的实施,将为美容美发企业和员工双方带来更好的发展和利益。
美容美发合同 篇2
经营者(以下简称甲方),__________________
身份证号码____________________ _____________
营业执照号码__________________ ____________________
消费者(以下简称乙方)__________________ ________________________
根据相关法律、法规的规定,就美容美发预付消费及消费卡事宜,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,达成如下协议,
第一条 预付消费使用范围
1.消费项目
□美容 □美体 □美发 □化妆 □美甲 □产品
消费内容___________________ _______________________
2.使用期限
无有效期。
有效期为 年 月 日至 年 月 日止。
3.使用地点
本店使用
连锁门店通用。
4.使用权限
能
与促销活动同时使用。
不能
第二条 金额及支付方式
1.卡面金额, 元,(大写, __________________ 元)。
2. 实际收费, 元,(大写, __________________ 元)。
3.优惠幅度, __________________ 。
4.双方选择下列第 种方式付款,
(1)一次性支付
(2)预付 元,余款 元, 天付清。
(3)其他支付方式,__________________ 。
支付款项后,甲方出具凭证。
第三条 经营场所及其使用期限
经营场所地址(连锁经营场所以附件形式告之地址)及使用期限,_____________________________________________
第四条 权利和义务
1. 甲方应详细说明消费卡类别、费用、可使用消费卡项目具体内容和使用方式。
2.甲方保证乙方预付消费及消费卡使用安全、方便,并负责保存经乙方确认的消费记录。
3.消费卡内余额不足支付当次消费的可现金补足并享受原折扣。
4.超过有效期未使用完卡内金额可延期。
5.甲方未按签订合同内容及价格提供服务的,乙方有权要求全额退还余额。
6.消费卡遗失、损坏应及时挂失、补办新卡。因乙方未及时挂失,造成经济损失的由乙方承担。
7.交付预付费用7日内,未使用预付费用的,可无条件解除合同;接受免费体验或试用服务的,不影响行使无条件解约权。
第五条 其他约定____________________________________
第六条 违约责任
1.双方约定按照本合同第二条第四项第(2)种方式付款的,乙方未按约定支付余款的,只享受首次实际付款数额相应的优惠幅度。
2.甲方因关闭、转让、合并、搬迁等事宜,应以 __________________ 方式,提前15日告之乙方,并做好卡内余额的善后处理。
3.因甲方原因导致合同解除的,全额退还卡内余额。
4.因乙方原因解除合同的,扣除享受相应优惠幅度的消费额,退还卡内余额。
第七条 争议解决
双方发生争议的,可协商解决,协商不成可向消委会、行业协会和有关部门申请调解,调解不成
提请重庆市仲裁委员会仲裁
向所在地人民法院申请诉讼
第八条 附则
1.消费卡条款与本合同冲突,以合同为准。
2.本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方签字,__________________ 乙方签字,__________________
联系地址,__________________ 联系地址, __________________
联系电话,__________________ 联系电话: __________________
签约时间, ___ 年 ___ 月 ___ 日
签约地点,__________________
美容美发合同 篇3
美容美发员工入股合同是指雇佣在美容美发行业的员工通过购买公司股份成为公司的合伙人。这种合同不仅在员工个人发展和公司发展方面具有重要意义,而且对于整个行业的发展也具有积极的推动作用。
美容美发行业是一个庞大且多样化的行业,对于员工的个人发展提供了广阔的机会。对于很多员工来说,仅仅依靠工资收入并没有太大的发展空间。而通过入股合同,员工可以成为公司的股东,享受公司的利润分配,并且通过参与决策和管理,积累更多的管理经验和商业智慧。
对于公司来说,引入员工入股合同可以带来多层次的好处。员工入股合同可以提高员工的积极性和参与度,激发员工的工作热情和创造力。作为公司的合伙人,员工将更加关注公司的发展和利益,更加努力地为公司做出贡献,从而提升公司的工作效率和竞争力。
员工入股合同可以增加公司的资本实力和筹码。通过员工的购股行为,公司可以筹集到更多的资金,用于扩大经营规模、改善服务质量、引进新技术和研发新产品。这将有助于公司在市场上占据更大的份额,提升竞争优势,增加利润。同时,公司还可以通过员工的关系网和人脉资源,拓展客户群体,提高市场份额。
除了对员工和公司的个人和经济利益,员工入股合同还对整个美容美发行业的发展起到积极的推动作用。员工入股合同有助于培养和引进优秀的美容美发人才。由于入股合同可以为员工提供更大的发展机会和利益,这将吸引更多的人才加入这个行业。随着美容美发行业人才的不断增加和提升,整个行业的服务质量和技术水平也将得到提升,满足消费者对优质美容美发服务的需求。
员工入股合同还可以促进行业的专业化和标准化发展。作为公司的合伙人,员工将更加注重行业的规范和标准,以及自身的专业能力和素质的提升。这将引导整个行业朝着更加规范化、标准化和专业化的方向发展,提高整个行业的竞争力和发展潜力。
员工入股合同还能够促进行业的创新和稳定发展。员工作为公司的合伙人,将有更多的机会参与公司的战略决策和管理,为公司的创新和发展贡献自己的思考和智慧。这将为行业带来更多的新理念、新技术和新产品,推动行业不断创新和更新,保持行业的活力和竞争力。
小编认为,美容美发员工入股合同不仅对于员工个人和公司发展具有重要意义,而且对整个行业的发展也起到了积极的推动作用。引入员工入股合同不仅可以提高员工的积极性和参与度,增加公司的资本实力和筹码,还可以培养和引进优秀人才,推动行业的专业化和标准化发展,促进行业的创新和稳定发展。因此,美容美发行业中的员工入股合同是一个值得关注和推广的模式。
美容美发合同 篇4
美容美发合作合同协议书:
一、 合同当事人介绍
甲方:本合作经营的地点为____________________。甲方负责经营美容、美发、化妆品等业务,是一家在当地具有较高美誉度的美容美发院。甲方合法注册,经营资质合规,可按法律规定经营业务。
乙方:本合同约定的经营业务发生在甲方的经营场所内。乙方同样拥有合法注册、资质齐全的美容美发业务资质并赋有相应的法律责任能力。
二、 合作内容及期限
1. 合作内容:甲、乙方共同合作,运营美容美发业务。合作涉及技术、设备、服务等方面。具体事宜如下:
(1)乙方应按照甲方规定的标准提供美容美发或化妆品等相关服务。
(2)甲方在合作期间应为乙方提供美容美发业务所需的相关设施、场地、人员、产品等,并面向消费者提供完整的服务。
2. 合作期限:甲、乙方合作期限自(年)____年(月)____日起,至(年)____年(月)____日止,届时定期重新协商是否继续合作。
三、 合作的权利和义务
1. 甲方的权利和义务:
(1)为乙方提供相应的场地、设备、物品、人员和相关帮助。
(2)严格按照协议规定,在甲方经营场所内履行好各项服务和支持义务。
(3)帮助乙方在甲方美容美发场所内宣传乙方的品牌形象。
(4)针对合作期间乙方出现的需求和问题,及时提供帮助和解决方案。
(5)按合同约定的支付方式支付全部费用。
2. 乙方的权利和义务:
(1)按照甲方的经营理念、管理模式和服务标准合理使用场地、设备等。
(2)积极开展各项美容美发和化妆品等营销活动,提高服务质量和消费者满意度。
(3)严格遵守甲方既定的业务、秩序管理措施和规定,确保安全顺畅的运营和经营秩序。
(4)定期向甲方上报销售收入和相关数据报告。
(5)缴纳租赁、设备、押金及其他相关费用。
四、 合同违约及解除
1. 合约违约:
(1)当甲方或乙方有一方发生违约的情况,涉及严重影响正常合作运营的,任何一方有权解除该合同。
(2)若因实际情况发生变化导致合同无法履行,两方应协商解决,在协商无果时,任何一方有权解除该合同。
2. 合同解除:
(1)因甲方、乙方自身原因导致合同无法履行的,如双方已达成共识,甲、乙方均应按约定时间规定解除该合同。
(2)合同期满到期,双方均协商为合同有效期续约或终止。在该协商期间,如果没有达成约定解除协议,该合同视为顺延一整个合同期限。
五、 合同争议解决方式
对于合约的争议,双方协商不成,可向合约所在地法院提起诉讼解决。
本协议一式两份,甲、乙均持一份,协议自签字盖章生效。
甲方(签字+盖章): 日期:
乙方(签字+盖章): 日期:
美容美发合同 篇5
2022美容美发企业合伙协议书 (1).doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。美容美发企业合伙协议书 (1).doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022美容美发企业合伙协议书 (1).doc正文内容
美发合伙合同书
《中华人民共和国公司法》的规定,为保障本店股东和债权人的合法权益,特制定该章程。
甲方:姓名 ,性别 ,年龄 ,身份证号 ,
联系电话: ,联系地址 。
乙方:姓名 ,性别 ,年龄 ,身份证号 ,
联系电话: ,联系地址 。
丙方:姓名 ,性别 ,年龄 ,身份证号 ,联系电话: ,联系地址 。
甲、乙、丙三方本着公平、公正、互利的原则,订立合伙合同如下:
第一条:甲、乙、丙三方各自愿出资 元整(大写: 元整)租下 铺面,各合伙人的出资,于 年 月 日以前交清,从事美发业务。出资比例为甲方占投资总额的33.33%、乙方为33.33%、丙方为33.33%。租该铺面所有资产均属三方共同出资,共同所有,共有比例为各方出资比例。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。
第二条:本合伙门面经营期限,自 年 月 日起,至 年 月 日止,共 年。起始时间自与房东签订合同之日起计算。到期后需要延长期限的,在期满前一个月重新签订合伙合同并办理有关手续。到期后没有重新签订合伙合同或补充合同但继续经营的,各方的权利义务以本合伙合同为准。
第三条:盈利分配及形式
1.合伙各方在合作经营期间,共同经营、共担风险,共负盈亏;
2.经营盈余按照出资比例分配,原则上按季度小结,年底十二月按出资比列核算分配;
3.合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,按出资比例承担。在任何一方对外偿还后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己应负担的部分。
第四条:合伙人的权利和义务
1.合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,不受出资比例限制;
2.合伙经营积累的财产归合伙人共有,各方共有比例为各方的出资比例;
3.对合伙债务承担连带责任,责任比例按出资比例计算。
第五条:禁止合伙人以下行为
1.未经全体合伙人同意,私自以合伙名义进行业务活动;
2.合伙协议无约定或者未经全体合伙人同意,同本合伙进行交易;
3.除已有业务之外,不得经营或者参与经营与本合伙竞争的业务;
4.无正当理由强制退伙;
5.未经全体合伙人同意,私自调整员工的薪资;私自提干;私自任免员工。
6.其他损害本合伙利益的一切行为。
第六条:甲、乙、丙各方对合伙事务享有以下执行权
1.对外开展业务,订立合同;
2.招揽工程装修,因工程装修所需进行的行为;
3.支付合伙债务;
4.检查合伙帐册及经营情况;
5.共同决定合伙重大事项;
6.策划人可由全体合伙人推举能力稍强、经验稍丰富的合伙人担任,其他所有合伙人享有决定权。实行“多一票通过,少一票否决”制度。
第七条:合伙人作为工作人员的权利
1.合伙人自愿担任管理人员,并得到全体合伙人的同意,有权获得相应岗位工资报酬;
2、按国家规定正常生产的男员工享受30天的护理假,女员工有权力享受产假、哺乳假,应视为正常出勤享受一年年假,在这期间合伙人享受店面所有权益以及盈利收入的10%的提成分配,任何单位个人不得苛反之则违反国家劳动法,侵害了男女职工的合法权益,可到相关部门举报并申请劳动仲裁。
第八条:新合伙人入伙
1.新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;
2.承认并签署本合伙合同;
3.除入伙合同另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙门面的债务承担连带责任;
4.与新合伙人办理增加出资额的手续和订立补充合同。补充合同与本合同具有同等效力;
5.新合伙人入伙前需评估门面市值,按股数认购;
6.新合伙人入伙所出资额,由原合伙人按原出资额比例分配;原合伙人剩余资金为现出资额,折算现在所持股数。
第九条:合伙的终止及终止后的事项
(一)合伙因以下事由之一终止:
1.合伙期届满;
2.全体合伙人同意终止合伙关系;
3.合伙事业违反法律被撤销;
4.法院根据有关当事人请求判决解散。
(二)合伙终止后的事项:
1.合伙解散后应当进行清算,清算人由全体合伙人担任。如果合伙人对清算人达不成合意,自合伙解散后十五日内共同指定第三人担任清算人。十五日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
2.合伙财产在支付清算费用及共益债务后,按下列顺序清偿:
(1)合伙所欠职工工资和劳动保险费用;
(2)合伙所欠税款;
(3)合伙的债务;
(4)返还合伙人的出资。
3.清偿后如有剩余,则按本协议约定的出资比例进行分配。
4.清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。各合伙人应承担无限连带清偿责任,且在所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。
第十条:合伙人退伙事项
1.合伙存续期间的前二年内不得退伙,不得转让出资。如合伙人无相关法律规定的不可避免事由退出,除不退出资额以外,还必须向其余合伙人支付违约金 元整(大写: 整)。
2.门面经营期限开始之日起二年以后各合伙人可转让自己的出资,其他合伙人有优先受让权。如转让给合伙人以外的第三人,必须征求全体原合伙人同意且第三人应同意按入伙对待,否则视为退伙。
3.合伙人退伙或转让自己的出资后三年之内不得在合伙门面方圆十公里之内从事相关行业,不得利用熟悉的员工套取合伙门面商业机密,不得招用曾在合伙门面的员工共事。
第十一条:合伙门面的继续
1.在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原门面名称继续经营原门面事务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。
2.在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,经其余合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营,否则按出资比例退给其继承人应继承的财产份额。
第十二条:违约责任
1.合伙人有违反本协议第五条规定的行为的,应按下列规定承担责任:
(1)将违约行为所获得的收益上缴合伙门面; [url
美容美发合同 篇6
*方:
乙方:
为了推动公司产品在全国市场的销售,进一步完善产品售后服务的各项工作,并且规范美导的工作及促进业绩的达成,现签订美导目标责任合同书,以兹共同信守,并自愿承担违约责任。
一、合同期限
(一)本合同有效期壹年,自______年_____月_____日起至____年____月____日止。
(二)期满乙方应向*方办理解约手续或重新签订目标责任合同书。
(三)乙方如违反*方之规定或合同任何条款,*方有权随时终止本合同。
二、业务范围
(一)乙方负责*方产品在全国市场范围的售后服务工作及协助区域经理的销售工作。
(二)乙方负责在各省开发区域经销商和产品特许加盟店售后服务工作。
(三)乙方负责协调各区域供需方的关系及销售网络的健全及维护。
三、基本*
(一)乙方每月完成与*方所相定的销售基础任务为**30000元,*方付给乙方每月**元正式录用的基本*。
(二)乙方休假自行安排在所属区域市场进行,公司不另行安排补休,*方每月10-15日为发放上月薪资日期(节、假日顺延)。
四、销售提成部份计算及发放标准
(一)新开客户销售回款总额按比例提成奖励加盟店8%(无代理区域),经销商4%。
(二)乙方主管售后服务区域所属客户月返单(补货)销售提成比例为回款额提取2%。
(三)*方每月依据乙方的销售回款总额,提取规定的比例给乙方作为销售奖励:次月10-15日提取奖励总额的50%;季度提取奖励的30%,(但要在乙方主管区域所属乙方本人开发的客户在无退货和无违反公司制度情况下);剩余20%*方在合同期满时给乙方一次结算,(乙方如在合同期满前辞职,*方取消乙方在年终的20%提成奖励)。
五、市场相关补助计算及*发放方法
(一)乙方在市场期间*方给予乙方每天30元**补助。含住宿、市内交通、传真工作报告等费用(出差在途中不足24小时当天不发放补助)。乙方在市场期间,每月以实际出勤天数计算补助。
(二)乙方如果当月按时完成基础销售任务**30000元,*方发给乙方绩效*300元。
(三)乙方当月完成公司基础销售任务30000元,月薪金=底薪+绩效*(提成按上述另计)。
(四)乙方当月销售业绩20000万元(包括新老客户),其薪金为底薪80%
(五)乙方如果当月超额完成任务10000元以上,即回款额达到40000元以上
1*方发给乙方底薪补助维持不变。
2*方发给乙方绩效*800元。
3*方发给乙方提成为实际回款额乘3%
(六)方如果当月超额完成任务20000元以上,即回款额达到50000元以上
1*方发给乙方底薪补助维持不变。
2*方发给乙方绩效*1600元。
3*方发给乙方提成为实际回款额乘2%
(七)方如果当月超额完成任务30000元以上,即回款额达到60000元以上
1*方发给乙方底薪补助维持不变。
2*方发给乙方绩效*2600元。
3*方发给乙方提成为实际回款额乘2%
(八)方若回款未达到基础任务,但累计新开发业务达到30000元以上,底薪补助维持不变,提成分开计算,回款按2%计算,新业务:加盟店8%,代理4%
(九)方若回款未达到基础任务,但累计新开发业务达到40000元以上,底薪补助维持不变,提成分开计算,回款按2%计算,新业务:加盟店8%,代理5%
六、相关责任:
(一)乙方当月销售目标任务低于**10000元时,*方随时有权辞退乙方。
(二)乙方绝对服从*方或乙方主管部门的工作安排和调度,服从公司或主管部门安排留驻代理商、经销商、加盟店服务的时间。(特殊情况例外)
(三)乙方有敦促代理商每月每季适时进补货的责任。
(四)乙方在参与代理商、经销商、加盟店的合约书签订时,必须在确认栏签名确认后再返回*方,由*方代表签字盖章后合约书方可正式生效。
(五)乙方有按时汇报工作及回传工作计划给*方的责任(电话汇报及回传工作计划,每周不能少于二次)。
(六)乙方不得借支或收取代理商、经销商的任何款项及借调任何产品,否则*方按乙方所收取款项和产品处以同等价值十倍以上的罚款。
七、离职手续及相关事项:
(一)乙方辞离职需提前30天提出书面申请,报*方人力资源部备案,所有辞职程序要按照*方的公司制度进行。乙方入职前要阅读公司制度及了解有关市场销售人员的规定。
(二)乙方呈报申请后,需在岗位等待*方人员办理交接手续,签署保密协议书,方可离职。
(三)如乙方违反上述规定,*方有权开除乙方并不作任何通告。
(四)乙方在合同期内辞离职,虽已经得到公司领导同意亦属乙方单方违约行为,*方有权向乙方处罚1个月*(以当月的月薪为准)或等额的款项作为违约金,同时乙方不能获发所有提成奖励以及各项补贴,不能报销各项差旅补助等费用。
八、*方所发的公文和制度等文件作为本合约的附件,同样具有约束效力,乙方要服从和履行之。
九、本合约一式二份,由*、乙双方各执壹份,本合同条款解释权在雪滢美化妆品有限公司。
*方:乙方:
代表:代表:
年月日
美容美发合同 篇7
甲方? 乙方?
甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则签订本协议?双方共同遵守并达成以下协议?
一、甲方的责任与义务?
1、提供经营场所及其它美容美发配套设施。
2、定期配合乙方做好宣传、促销及广告等服务。
3、负责监督与管理经营者的经营方式、服务质量、产品价格及产品质量等行为?并为其进行指导与培训。
二、乙方的责任与义务?
1、自行负责营业用品的采购与选用?严格按照行业规定?禁止以偷工减料、以次充好的手段经营。
2、所有项目的定价需严格按照公司规定并经公司审核批准?如需变动或调整需提前上报经批准后方可执行。
3、所有项目的打折、降价等优惠措施?需严格上报经批准后方可执行?不得擅自打折降价。
4、经营人员应不断研究市场变化和了解市场信息?加强项目的宣传及推广?对顾客的意见、需求与投诉要及时反馈上级。
根据需求改进经营方式?在条件允许的情况下?千方百计的拓展市场?提高营业收入。
5、加强自身培训?不断提高自身技能与技术`?适应市场变化?满足顾客需求?努力开发新客源?巩固老客户。
6、在保障服务质量的前提下?科学使用和养护设备设施?节约能源?避免浪费现象的发生。
7、负责美容美发相关人员的招聘、管理及工资发放?满足营业所需。
三、薪酬管理?
四、其它方面?
1、按照公司及部门的要求标准?做好各项服务工作?以优质服务树立整体形象?全年顾客投诉率应在 2%以下?顾客满意率应在 98%以上。
2、因服务质量造成顾客投诉?一经核实?按公司有关规定处罚?因优质服务得到顾客表扬?按公司有关规定奖励。
3、所有美容美发工作人员薪酬自行承担?公司不负责任何劳资纠纷。
4、严格服务公司所有管理制度。
美容美发合同 篇8
近年来,随着美容美发行业的迅猛发展,越来越多的美容美发店铺纷纷崭露头角。美容美发店铺的经营并非易事,除了需要经验丰富的技师和先进的设备之外,还需要资金的支持。为了在激烈的市场竞争中立于不败之地,不少美容美发店铺选择引入员工入股合同,以提高员工的积极性和参与感,共同发展美容美发事业。
美容美发员工入股合同是一种雇佣关系与股权合作相结合的合同,通过合同双方的协商一致,将一部分股权分配给员工,使员工成为股东之一。这样一来,员工不仅能够享受普通员工的薪酬待遇,还能够分享公司的利润和增值收益。这种合同是一种双赢的合作方式,既能够激励员工的积极性和创造力,又能够为美容美发店铺引入更多的资金和人才。
在美容美发员工入股合同中,应明确双方的权益和义务。首先是股权的分配,即确定员工所获得的股份比例。一般而言,美容美发店铺会根据员工的资历、能力、绩效等因素来确定股份的比例,使其更加公平合理。其次是股东的权利和义务,即明确股东所享有的各项权益,如决策权、收益分配权等;同时也要明确股东应承担的义务,如保守商业秘密、守法经营等。这些规定的明确性和清晰性可有效避免后期的纠纷和不必要的矛盾。
美容美发员工入股合同还应对员工的退出进行规范。美容美发员工入股合同的一大特点是对员工的退出设立了特殊的规定。一方面,通过规定退股机制,当员工因个人原因离职或者违反规定而退出时,可以按照事先明确的协议规定进行股权的回购或转让。另一方面,为了保障员工的利益和投资,合同中也应包含相应的离职补偿机制,以防止员工因退出而遭受损失。
美容美发员工入股合同还应考虑到员工的继续发展和职业规划。合同可以规定员工参与公司的培训和职业发展计划,并设立相关的激励机制,如优先晋升、股权增值等,以激励员工付出更多的努力和创新。
美容美发员工入股合同的签署应当经过专业法律顾问的审查并确保其合法合规。合同内容应简明扼要、明确清晰,避免使用模糊和隐晦的措辞,以防止后期产生纠纷和争议。
美容美发员工入股合同是美容美发行业引入员工参与股权合作的一种创新举措。通过这种合同,可以激励员工的积极性和创造力,提高员工对美容美发店铺的忠诚度和投入度。同时,也能够增加美容美发店铺的资金和人才储备,促进企业的稳定发展。因此,在美容美发行业中,引入员工入股合同是一种值得推广和探索的良好方式。
美容美发合同 篇9
经营者(以下简称甲方),
身份证号码_______________
营业执照号码____________________
消费者(以下简称乙方)__________________ ______
根据中华人民共和国民法典及其他相关法律、法规的规定,就美容美发预付消费及消费卡事宜,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,达成如下协议,
第一条 预付消费使用范围
1.消费项目
¨美容 ¨美体 ¨美发 ¨化妆 ¨美甲 ¨产品
消费内容________________________
2.使用期限
¨长期有效。¨有效期为 年 月 日至 年 月 日止。
3.使用地点
¨本店使用 ¨连锁门店通用。
4.使用权限
¨能与促销活动同时使用。
¨不能
第二条 金额及支付方式
1.卡面金额, 元,(大写, 元)。
2.实际收费, 元,(大写, 元)。
3.优惠幅度, 。
4.双方选择下列第 种方式付款,
(1)一次性支付
(2)预付 元,余款 元, 天付清。
(3)其他支付方式, 。
支付款项后,甲方出具凭证。
第三条 经营场所及其使用期限
经营场所地址(连锁经营场所以附件形式告之地址)及使用期限,____________________________
第四条 权利和义务
1. 甲方应详细说明消费卡类别、费用、可使用消费卡项目具体内容和使用方式。
2.甲方保证乙方预付消费及消费卡使用安全、方便,并负责保存经乙方确认的消费记录。
3.消费卡内余额不足支付当次消费的可现金补足并享受原折扣。
4.超过有效期未使用完卡内金额可延期。
5.甲方未按签订合同内容及价格提供服务的,乙方有权要求全额退还余额。
6.消费卡遗失、损坏应及时挂失、补办新卡。因乙方未及时挂失,且甲方无过错的情况下,造成经济损失的由乙方承担。
7.交付预付费用7日内,未使用预付费用的,可无条件解除合同;接受免费体验或试用服务的,不影响行使无条件解约权。
第五条 其他约定
第六条 违约责任
1.双方约定按照本合同第二条第四项第(2)种方式付款的,乙方未按约定支付余款的,只享受首次实际付款数额相应的优惠幅度。
2.甲方因关闭、转让、合并、搬迁等事宜,应以 方式,提前15日告之乙方,并做好卡内余额的善后处理。
3.因甲方原因导致合同解除的,全额退还卡内余额。
4.因乙方原因解除合同的,扣除享受相应优惠幅度的消费额,退还卡内余额。
第七条 争议解决
双方发生争议的,可协商解决,协商不成可向相关部门、行业协会和有关部门申请调解,调解不成
¨提请xxx市仲裁委员会仲裁
¨向所在地人民法院申请诉讼
第八条 附则
1.消费卡条款与本合同冲突,以合同为准。
2.本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方签字, 乙方签字,
联系地址, 联系地址,
联系电话, 联系电话:
签约时间, 年 月 日
签约地点,
装潢合同书(实用九篇)
大家在工作中也会频繁的接触到合同。签订合同可以帮助当事人双方就需要协商的事情进行协商,你了解怎么起草一份合同吗?您要的信息我已经整理好了:“装潢合同书”,为了不漏掉重要信息还请您收藏本页的地址!
装潢合同书【篇1】
甲方:
乙方:
秉承互惠互利的原则,现有甲方就汽车美容部的车辆清洗及美容服务项目和乙方达成独家合作共识,经双方友好协商,签订本协议,双方共同遵守:
一、合作项目
甲方有偿将日常回厂维修保养车辆的洗车和汽车美容项目以包工包料的形式发包给乙方施工,乙方严格保质保量按协定标准完成项目施工作业。
二、甲方职责与义务
水电费及承担美容项目的销售推介工作;
3、 项目费用与结算形式:
甲方所有车辆的清洗,乙方有二种汽车清洗的标准模式 A、乙方提供常规车辆的清洗按照12元/辆结算;销售商品车辆按照12元/辆清洗;喷漆车辆清洁处理另加收3元/辆;公司商务用车提供免费清洗。
B、汽车美容增值项目双方按附件价格表执行,甲方承担销售任务及奖励,占%;乙方承担施工及辅料成本,占 %;
C、所有车辆均由甲方开具“洗车单”乙方方可施工,月底凭有效的洗车单(精洗)向甲方进行对帐结算。其他汽车美容增值项目双方按附件所列项目及价格予以销售,如有项目及价格的变更由双方协商再定。
4、 甲方承担乙方驻点施工人员的日常伙食,乙方驻点工作人员必须按照甲方的作息时间和日常管理条款作业,服从甲方行政管理和工作安排;
5、 双方合作项目的销售工作主要由甲方人员负责,乙方驻点人员协调配合,关于项目的促销及助销和项目培训工作由乙方负责;
气道清洗、漆面护理、内饰清洁、四合一套餐、二手车整备项目由乙方独家经营的权利保证;
三、乙方职责与义务
1、 乙方需保证项目施工相关人员满足工作量要求,并随时根据工作量要求进行人员的增补;
2、 乙方需保证项目施工质量,保证车辆的安全进出,乙方驻点人员无正式授权任何人员不得擅自移动车辆;如果造成甲方损失,乙方负责赔偿。
3、 乙方工作人员不得以任何理由拿走车主车内的一切物品,一经确实,乙方必须要求相关联人员对该损失进行赔偿,同时甲方有权将当事人移交法律部门进行处理;
。
功能区标示及作业流程图展示的费用由乙方承担,固定设施的整改费用由甲方承担; 6、在工作范围内,乙方施工人员必须服从甲方统一管理并按甲方的要求着装,对外统称甲方服务人员,违者按章处罚;乙方工作人员服装由甲方免费提供;乙方人员出入必须遵守甲方的门禁管理条例;
误伤、生病、病故等原因引起的一切关系和责任与甲方无责任; 8、乙方保证驻点人员根据店面的车流量而定,为确保工作质量和进度随时进行人员的增补;
9、所有进入甲方的车辆即视为甲方客户,乙方不得以任何形式和客户进行私自交易或变相交易,乙方可配合甲方人员进行项目的推介,但乙方不得自执行结算,如客户有需求时必须通过甲方人员,结算由甲方负责。
在合作期间,乙方的施工人员须具有国家承认的机动车辆的驾驶资格或乙方指定人员,由于乙方责任而造成甲方及客户车辆的任何损伤,乙方负全部责任,维修费用甲方按照内部成本价格结算。
在协议期间,美容区的现场设施及洗车设备的维护和保养由乙方负责,并承担其相应的维护保养费用,如出现设备故障不能正常工作,乙方必须在1天之内检修完毕,确保其良好的工作状况。
在合同期间乙方积极配合甲方做出的促销政策;乙方不定期做出演示施工,打折促销活动,甲方也能够积极配合。
四、双方结算:
乙方洗车款凭收款收据收款;其他美容项目款项凭增值税票向甲方收款;每月15号前结算上个月款项,甲方不得拖欠乙方款项,。
五、合作期限:
1、鉴于双方以可持续性发展为基准的准则,双方拟订合作周期为二年一签,自20xx年月日至20xx年月日。
2、当任何一方不遵守合同条款并严重违约时,另一方有权要求终止合同并索取赔偿;
六、其它条款
1、甲乙双方合作期间,统一对外称为“ 汽车美容部”;
2、本协议一式双份,具同等法律效力,协商未尽事宜协商解决。 甲方代表: 乙方代表:
日期:20xx年 月 日日期:20xx年月
4S店汽车美容项目价格表
单位: 元
注:1、以上价格均为五座轿车,商务车及越野车适当加收20% ;
2、产品有乙方统一采购供应;
3、销售部销售车辆保证每车赠送一个封釉项目或空气净化项目。
装潢合同书【篇2】
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一、货物的品名,规格型号,数量及单价
二 产品质量
供方应保证必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量“的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。
三、保修方式
以上产品在质保期内出现产品质量问题,供方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由供方自行承担、包修期满后需方享有终身成本价维修服务。
四、交货时间与地点
供方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。需方在交货地点对数量、外观检查后验收,对产品质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品有权拒收,并由供方承担因此而产生的经济费用和一切损失。
五、付款方式
先款后货。
六、服务承诺:
1、 产品品种、规格、质量不符合本合同约定时,供方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给需方造成的全部损失。
2、供方未按本合同规定的产品数量交货时,少交部分,需方如需要,应照数补齐,需方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由供方自行承担,如需方需要而供方不能交货,则供方应该给需方不能交货部分货款总值的20%的违约金,需方另行采购。
七:本合同一式二份,供方一份、需方一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
装潢合同书【篇3】
发包方(以下简称甲方):
委托代理人(姓名):
联系电话:
承包方(以下简称乙方):
单位名称:
委托代理人:
联系电话:
本工程设计人:
联系电话:
施工队负责人:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1工程地点
1.2工程内容及做法(见附表:装饰装修工程报价和做法一览表)
1.3工程承包方式,双方商定采取下列第 种承包方式:
(部分包料,并提供部分材料;
(甲方包全部材料。
1.4工程期限 天;
开工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日;
1.5 合同价款:本合同工程造价为(人民币) 元,
金额大写:
(详见附表:装饰装修工程报价单)
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取:
乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸);
乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸),设计费 元由甲方支付(此费用已在工程价款内)。
第四条 甲方工作
陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源,电源;
4.3 负责协调施工队与写字楼业主以及邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间甲方仍需部分使用该施工空间的,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
工程竣工验收。
第五条 乙方工作
防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表:装饰装修工程变更单)。
第七条 工期延误
7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1.工程量变化或设计变更:
2.不可抗力:
3.甲方同意工期顺延的其他情况。
设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期顺延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
7.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延:因乙方原因造成工程质量存在的问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延。
第八条 工程验收和保修
8.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表:工程验收单);
8.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收。在工程款结清后,办理移交手续(见附表:工程结算单);
8.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表:工程保修单)。
第九条 工程款支付方式
9.1双方约定按下列第_______________种方式支付工程款:
1. 工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的 %,即 元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的 即 元。
2. 合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:
3. 其他支付方式:
3.1 经甲乙双方协商,为节省额外开支,全部工程款项由 方式结算:
A. 银行转帐;
B. 现金;
C.支票
3.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第十条 违约责任
法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;
10.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
10.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
10.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______________元;
10.5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
10.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元;最高违约金不超过合同金额的2%。
第十一条 合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第 种方式解决:
1.向仲裁委员会申请仲裁;
2.向人民法院起诉。
第十二条 几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的垃圾点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币) 元(此费用不在工程价款内);
12.2施工期间,乙方每天的工作时间为:
上午 点 分至 点 分;
下午 点 分至 点 分。
第十三条 附则
乙双方签字(盖章)后生效。
13.2本合同签订后工程不得转包。
乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿签证原则。
合同附件:
第十四条 其它约定条款
1、工程施工必须按照报价项目施工;
甲方代理人、工程监理签字;
设计师的口头承诺。
甲方(签字/盖章): 乙方(签字/盖章):
委托代理人: 委托代理人:
装潢合同书【篇4】
发包方(以下简称甲方)
委托代理人(姓名):
身份证号:
联系电话:
手机号:
住 址:
承包方(以下简称乙方)
负责人姓名:
身份证号:
联系电话:
手机号:
住 址:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室(阳光瑞景家园2单元202室)装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条:甲方工作
电源;
隐蔽工程验收、竣工验收;
3.负责提供房屋设计方案;
第二条:乙方工作
质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容;
渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任;
下水管道畅通和卫生间的清洁,每日完工后清扫施工现场;
4.严格按照甲方提供的设计方案施工;
5.负责提供除石膏线材以外所有工程所需材料.
第三条:工程变更
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。
第四条:材料要求
或多乐士油漆;
2. 乙方所用木板必须使用厚度不低于15毫米, 价格不低于市场价66.10元每平米,若甲方使用木板需超过66.10元每平米的标准;多余费用由甲方承担;
3. 乙方贴壁纸所用基膜不得不低于每公斤80元;
4. 乙方所用免漆板不得低于每平米22.1元;
5. 乙方使用的木龙骨为45毫米*45毫米松木龙骨,石膏板使用15毫米厚板材;
6. 双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》;
7. 如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的.,检测费用由其先行垫付材料经检测确实不合格的,检测费用则最终由对方承担;
8. 乙方使用的所有材料必须经甲方签字确认后方可使用,未经许可,所有材料费用均由乙方承担;
9. 甲乙双方已购材料存放在装潢现场,乙方负保管及赔偿责任;
第五条:工程内容
1个进户门的包括五金器材的安装;
冷水管道、采暖管道及电路的改造工程;
一个书柜、客厅一个壁柜组合柜(套柜)的所有制作;
安装;
柱体及与地面接触的纯白色大理石台体制作、安装、乳胶漆的粉刷等;
安装(包括客厅窗台大理石的铺设等);
7.包括南侧卧室与书房相间处房顶的吊顶;
加边等改造工作;
9.清除原有墙壁及顶部腻子刮层;
10对墙面和房顶层按照现场要求进行壁纸的装贴或石膏线的粘贴及粉刷;
11.对顶面进行3次腻子的涂刷和3次乳胶漆的涂刷;
12.对墙面进行3次腻子的涂刷和2次基膜的涂刷(基膜不得掺水);
13.对所有石膏材料进行3次乳胶漆的涂刷;
浴缸、洗脸盆、采暖器的安装;.
第条:质量标准
1. 装修室内环境污染控制方面,应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行;
工程材料、室内空气质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担;
第六条:工程验收
1.在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(2)竣工验收。
2. 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收,验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单;
3. 本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为一年。
第七条:工程付款
合同签字生效后,甲方按下列方式乙方支付工程款:
1. 工程款总额 元;
2. 开工后甲方支付乙方工程款总额的10%;
3. 竣工后甲方支付乙方工程款总额的85%;
4. 竣工后一年,保修期结束,工程质量无任何遗留问题,甲方付最后5%的余额.
第八条:其他约定事项
其他未尽事宜由双方协商解决,经双方同意后作为本合同附则与本合同有相同法律效力。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
(盖章或签字) (盖章及签字)
年 月 日
装潢合同书【篇5】
XXX有限公司汽车4S展厅装修工程施工合同
发包人(以下简称甲方):有限公司
承包人(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定,结合本工程的特点,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:某某汽车 承包方式:包工包料,按双方确认的图纸及方案施工
开工日期:年月 日
二、合同价款(工程总价)
人民币:万元大写:元整
以工程预算表为依据,根据实际发生工程量结算。
三、工程质量:
。
使用保准、保质期。
装修布局、质量标准。
(见附件:工程预算表、装修方案、设计效果图)
四、甲方的权利和义务:
1、甲方为乙方入场施工提供条件,以不影响施工为原则。
用电。
3、甲方负责与各方面的协调工作,及时解决施工中存在的外围干扰问题。
主要施工机械设备提出明确要求,随时对乙方人员、设备等保证能力进行检查确认。若乙方不能满足施工能力要求又无力及时补充施工力量时,甲方有权单方面终止合同,并保留追究对方经济补偿责任的权利。
工程阶段验收、工程竣工验收。
五、乙方的权利和义务:
设备及人员安全。乙方必须向劳务人员进行相应的安全教育培训,在施工现场设立安全锥、安全宣传标语以及对施工人员进行统一着装,以提高劳务人员的安全意识和施工安全操作水平。施工中,必须严格遵守各项安全操作规程,确保各相关方的安全,若因乙方在施工过程中造成人员伤亡、机械安全事故等,由乙方自行负责处理,甲方不承担任何责任和费用。
2、乙方应严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,文明施工,在施工过程中及时对已完成的施工物进行保护,不
得擅自破坏当地的各项资源(包括地下管线、设施等)。保证在施工过程中,尽量减少对周围环境的破坏,有效地保护施工现场周围的环境。否则,甲方有权限根据实际情况予以处罚。
质量、工艺、操作规程进行施工,造成任何部位施工项目质量达不到规范要求时,乙方必须无条件返工,因此所造成的一切费用由乙方承担。
5、保证施工现场的整洁,工程验收前负责清扫施工现场。
六、工程变更:
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
七、材料供应:
按合同约定由乙方提供材料、设备,乙方在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。
八、工程延误:
1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延,且双方互不承担责任:
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方未按约定完成应负责的工作而影响工期的,工期顺延;
3、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,并承担由其延误给甲方造成的损失。
九、施工管理
1、甲方有权对乙方施工现场进行管理。
施工机械安全由乙方自行管理。
3、乙方未按甲方要求违规施工,甲方有权暂停施工,并在2天内提出整改处理意见,乙方应严格执行甲方要求和提出的处理意见并自行承担停工损失。
,不及时改正的,甲方有权单方终止合同,勒令乙方退场,并追究乙方相关责任。
5、乙方在施工时发现施工项目内容及施工数量与技术人员交底情况不一致时,应及时提出并更要求,经现场技术人员核实,并经双方签认后,作为结算依据,否则按原交底内容和数量结算。
十、工程验收和保修:
1、双方约定在施工过程中对工程所用材料进行验收,并在单项工程完工后进行单项验收。
2、工程验收标准:
(。
(使用标准、保质期。
装潢合同书【篇6】
建设方(简称甲方):
施工方(简称乙方):
甲方现新建一栋住宅楼,按设计图纸为框架结构,初定为 三层,现交乙方施工,经甲、乙双方共同协商,有关事项协议如下:
一、承包形式
甲方负责按时供给配料,乙方承包自基础至封顶全部主体框架(包括模板、支架、装模、绑铁、捣砼、砌墙)工程。
二、质量进度要求
乙方应按图施工,施工质量应符合国家有关民用建筑施工标准,楼面及柱模一律全部使用木模板,不得浪费材料,严把质量关,如施工质量不合格需返工,工料费由乙方负责,乙方在整个施工过程中,必须接受甲方聘请的设计、质监人员的咨询、检查监督和指导,乙方不得随意更改设计方案。在确保质量前提下,乙方应抓紧紧时间施工,尽快完成建设工程,甲方要求正、负零以下必须在 月 日前完成,正、负零以上必须在 月 日前完成。
三、安全要求
乙方在施工过程中应做好安全工作,杜绝一切工伤事故的发生。乙方在施工中应按照国家有关建筑用电、机械使用安全规定执行。在施工过程中造成施工人员及其它人员等伤害事故,由乙方承担全部责任。
四、价格结算
1、正负零以上部分,按投影面积元/平方米包干结算。斜顶面积计算按平面1:2计算,无平面1:3计算。
2、正负零以下(即基础部分含砌化粪池)按正负零以上一层楼面积每平方米 元计算。
3、其它附属设施工程价格由甲、乙双方另行商定。
以上价格包括木支架、模板、圆钉、搅拌机、振荡器、振荡棒及其它施工工具的出租费、运输费,按图要求完成所有柱体及楼面砼工程、砌墙以及每层定线等一切房屋结构工作。此外,绑铁用的毛线及工程用水电费由甲方负责。
4、基础、正负零以上每建好一层付完工程量的80%工资,余额(即20%)待整栋楼工程完工后,经验收合格后一个月内全部付清。如乙方在工程未完成时中途退场,或未按甲方要求时间完成工程进度,甲方有权对已完成工程量的余额(即20%)不给予结算付款。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,该合同自双方签字之日起生效,有效时间至工程竣工验收合格之日止,合同受法律保护,双方应共同遵守执行。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
装潢合同书【篇7】
装潢工程承包合同范文
委托方(甲方):____________________
承接方(乙方):____________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:____________________
______室______厅______厨______卫
1)______室,计______平方米;
2)______厅,计______平方米;
3)______厨房,计______平方米;
4)______卫生间,计______平方米;
5)______阳台,计______平方米;
6)______过道,计______平方米;
,计______平方米。
总计:施工面积______平方米。
3、施工内容:见预算书和施工图。
4、委托方式:__________________
5、工程开工日期:________年____月____日
6、工程竣工日期:________年____月____日
工程总天数:______天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)_________________元,详见本合同附件(二)《预算书》。
1、材料款______元;
2、人工费______元;
3、设计费______元;
4、施工清运费______元;
5、搬卸费______元;
6、管理费______元;
______元。
第三条:质量要求
《工程材料决算清单》。
2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
3、质量检查监督部门:佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
,甲方即第二次付甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,在下一次付款期前付清。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
第六条:工程工期
1、如果因为乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方______元。
设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。
第八条:其他事项
1、甲方
电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2、乙方
__________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
4)严格履行合同,实行信誉工期。
5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
第九条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条:争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的收据向佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向____________仲裁委员会申请仲裁;____________人民法院提起诉讼。
第十一条:合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条:合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
一式______份,甲乙双方各______份。
甲方(业主):____________(签章)乙方:____________(签章)
住所地址:____________企业地址:____________
邮政编码:____________邮政编码:____________
工作单位:____________法人代表:____________
委托代理人:____________委托代理人:_____________
电话:____________电话:____________
装潢合同书【篇8】
xxx装饰行业协会
委托方(甲方):
身份证号码: 住所:
住所: 营业执照号:
委托代理人 : 法定代表人:
身份证号码: 固定电话:
手机号码:
xxx家庭居室装饰装修工程设计合同
设计方(乙方):
身份证号码:
住所:
委托代理人 : 法定代表人:
身份证号码:固定电话:
手机号码:
工程设计人:
第一条 工程设计项目概况
路
小区 号 幢 室。
2、工程设计期限: 天,自交纳定金次日起计算。
建筑面积: 平方米,使用面积 平方米。
第二条 设计项目选择(选项打√,不选项打“×”):
3、其它设计:
第三条 设计收费
元,¥ 。其中:
(:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(2)软装饰设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(3)环境艺术设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(4)其它设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
元。(定金的数额不得超过标的额的百分之二十)
第四条 设计文件标准与深度:
乙双方约定,设计文件标准为南京市装饰装修行业标准njbz·a—05—1《建筑装饰装修设计制图统一标准》和njbz·a—05—2《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》。
(
(( )
(
(( )
(( )
(6)其他图纸:
乙双方约定,全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外,还应包含以下图纸和材料:
(1)设计图纸目录
(2)设计及施工说明
(3)原始房型勘察图
(4)改建设计平面图
(5)剖立面展开图
(6)部分节点详图
(7)各类电器插座位置分布图
(8)电源控制线路示意图
(9)弱电控制线路示意图
(冷、热水管安装示意图
(装饰装修材料表
(其他材料:
第五条 设计程序及设计支付方式
1、第一阶段:
乙方收到设计定金后应于 日内上门为该项目勘量。勘量结束后,甲方应于 日内支付乙方第二阶段设计费(占设计费总价的 %,计人民币(大写) 元)。已收定金抵作第二阶段设计费。
2、第二阶段:
乙方收到第二阶段设计费后,应在 日内完成初步设计方案和扩初设计方案,并通知甲方。
甲方接到乙方通知后,应于 日内与乙方沟通。双方对第二阶段设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于 日内支付乙方
3、第三阶段:
设计费(占设计费总价的 %,计人民币(大写) 元)乙方应在收到第三阶段设计费后 日内完成第三阶段全套图纸,并通知甲方。
甲方接到乙方通知后应于 日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于 日内付清设计费余额,同时乙方向甲方交付共计 套设计图纸。
4、第四阶段:
乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底,并在施工过程中,根据工程进度情况,到现场指导施工不少于 次,以达到设计效果。
第六条 设计方案修改:
1、在施工过程中,甲方要求变更设计文件的,乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求,对所变更的项目进行重新设计的,需协商签订补充协议,并支付相应费用。
2、修改后的设计文件应包括以下内容:
(1)设计图纸
(2)项目造价
(3)主要材料明细单
(4)其他材料:
3、修改后的设计文件需由双方签字确认。
第七条 甲方责任:
1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通,并对设计方案进行确认。
2、甲方对设计方案确认后,应在约定的时间内及时支付所约定的费用。
乙双方签字确认。
第八条 乙方责任:
法规和规章的规定。由此造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。
2、乙方应按合同规定的内容,时间和约定的标准向甲方交付设计文件,完成售后服务。
3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督,并在工程竣工后 日内,向甲方交付以下工程隐蔽项目的竣工图纸:
①电源控制线路竣工图;
②弱电控制线路竣工图;
③冷、热水管安装竣工图。
第九条 违约责任:
1、甲方单方提出终止合同,乙方不退还甲方已付的定金,已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同,双倍返回甲方已付的定金和设计费。
2、甲方对设计文件延期确认的,乙方设计期限顺延,甲方超过 天不确认的,乙方有权解除合同,并向甲方追偿已发生的设计费用。
3甲方逾期支付设计费用的,每逾期支付一天,应按设计费总金额百分之 支付违约金,逾期支付超过 天,乙方有权解除合同,向甲方追偿已发生的设计费用。
4、乙方延误设计文件交付时间的,每延误一天,应减收该项目设计费总金额百分之 的设计费。
5、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或拖延工期,工期每延误一天,乙方向甲方支付 元的赔偿金。
6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐蔽项目的竣工图纸,每延误一天,应向甲方支付 元的赔偿金。
第十条 其他
1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作,双方需另行协商签订合同。
2、甲方变更合同规定的时间,要求提前交付设计文件时,应向乙方支
付每天 元的赶工费。
3、因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除双方责任,但法律另有规定的除外。
乙双方无法自行协商解决时,可申请南京市装饰行业协会协助进行调解,调解不成的,可按下列第 方式解决:
①提交南京市仲裁委员会仲裁;
②依法向 人民法院提起诉讼。
5、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议书作为附件,补充协议书与本合同具有同等效力。
乙双方各执一份。
7、本合同经双方签字盖章后即生效。
甲方签字: 乙方签字(盖章):
委托代理人: 法定代表人:
地址: 委托代理人:
电话: 电话:
装潢合同书【篇9】
发包方(简称甲方):_______________
承包方(简称乙方):_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建设部(92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
。
:_____
其中:
材料费:______,人工费:______
管理费:______,设计费:______
垃圾清运费:______,税金(:____
其他费用:______
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:
2、乙方提供的材料:
三、关于工程质量及验收的约定:
DB质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。
四、关于工程价款及结算的`约定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程结算:
3、工程保修期
五、其它事项
1、甲方工作:
2、乙方工作:
六、违约责任:
七、纠纷处理方式:
八、合同的变更和解除:
九、其它约定:
一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
电话:电话:
邮编:邮编:
签订日期:年月日
签订地点:
员工解除劳动合同(实用九篇)
相信合同在社会当中发挥的重要性,很多人都见证了。合同可以维持两个合作人之间的公平,一份简单合规的合同怎么写?探索“员工解除劳动合同”的秘密内容接下来请阅读,为了方便浏览还请您将本页加入收藏夹!
员工解除劳动合同(篇1)
根据保险条例规定,双方一致认为,该次事故不属于工伤范围,故乙方同意放下工伤认定申请。现因乙方在规定的医疗期满后不能从事原工作,然后是也不能从事由甲方另行安排的工作,根据乙方的申请,双方同意于年月日提前解除劳动合同关系。相关协议资料如下:
一、甲方与乙方结清以下款项:
1、至劳动合同关系解除之日止乙方医疗期工资______元。
2、甲方发给乙方相当于个月工资的经济补偿金人民币______元。
3、甲方向乙方额外支付相当于一个月工资代通知金人民币______元。
4、甲方向乙方支付相当于9个月工资的医疗补助费人民币______元。
上述、2、3、4项共计人民币元,乙方同意现金领取或由甲方支付到乙方工资账户中。
二、乙方应于签订本协议当日内向甲方交回工作服、厂牌等属于公司的物品,甲方给乙方开具离职证明。
三、乙方承诺由其自行决定是否申请劳动潜力鉴定,甲方将带给协助。
四、乙方应自本协议签署之日起个工作日内办理工作交接手续,工作交接办结时,甲方与乙方结清工资、经济补偿等费用,然后乙方同意此后放下向有关机构主张其它工资、经济补偿、社会保险、患病待遇等相关之权利。
六、本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:授权代表:
______年______月______日__________年______月______日
乙方家属:
______年______月______日
员工解除劳动合同(篇2)
一、权衡该员工开除的理由和依据是否周详:首先分析此人的使用价值,离开或者留下所给公司产生的影响。如此,做出决定,认定该员工是留下还是离开。如果做出的决定是离开,要给出相应的理由,这是法定条件(严重违反公司的规章制度),即员工的行为是否构成《劳动合同法》第三十九条规定的几种情形 。第三十九条 劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因本法第二十六条 第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追究刑事责任的。当然,劳动仲裁衡量严重的标准是:是否达到严重的程度、犯错误的频次、是否给公司造成严重的损失。如果员工没有达到严重违反公司规章制度的情形,就要做好给予经济补偿的准备。对规章制度的要求是:该规章制度要合理合法,该规章制度经过公司的民主程序制定,员工要进行知晓和学习,要签字确认学习阅知单。经过公司的民主程序作出,比如听取员工代表的意见以及工会等其他部门的意见,最终人力资源部门与参会人员签字确认。通过相应的程序,通过公司规章制度。二、如果理由和依据充分,就可以执行解除劳动合同的流程:1、向工会申请解除该员工的劳动合同,工会进行批复。(该流程事实上是程序性流程)2、向员工进行解除劳动合同的告知(可以通过书面形式(当面或者邮寄)和电子邮件形式、短信微信等形式,如果有书面最好签字确认)三、当然,在解除劳动合同的过程中,要做好交接工作。交接中的注意事项:1、要对公司的财产进行交接,尤其是钱款、财物(车辆、家电、办公设备等)。2、要对公司的资料(电子版和纸质版)进行交接。3、要对接下来的工作进行安排,具体有谁来进行接手,团队建设等问题,接手工作需要注意哪些问题。四、如果解除的理由不够充分,要做好协商和仲裁的准备。1、如果采用协商的方式,应当以解除协议固定下来,这样将会避免以后带来的麻烦。事实上,有一大部分的企业是在离职员工中采用这样的方式,一方面固定了当下的法律风险,也将未来的法律风险规避;另一方面也可以避免因为员工离职走法律流程带来巨大的经济损失。2、如果协商无法解除,要做好劳动仲裁甚至诉讼的准备,当然即使劳动仲裁,协商的大门并未关闭,还是可以继续协商。至于采用何种方式,因人而异,因时而异,因事而异,要做周详的准备, 才能让企业健康有序的`运行。
员工解除劳动合同(篇3)
————————有限责任公司:
因贵公司有下列第——项之情形,严重侵犯了本人的合法权益,现根据我国《劳动合同法》第三十八条;迫使本人提出解除劳动合同:
(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二)未及时足额支付劳动报酬的;
(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;
(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;
(五)因本法第二十六条第一款规定的`情形致使劳动合同无效的;
(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。
劳动合同自本通知书送达之日起解除。
终止劳动合同通知书范本 __________: 你与公司_____年____月____日签订的劳动合同于_____年____月____日到期限.公司决定不再与你续签劳动合同。请你于___年___月____日前办理终止劳动合同手续。 特此通知。 (用人单位盖章) 年 月 日 签收: 年 月 日 律师提醒:1、该通知书用于劳动合同正常到期,用人单位决定不再和劳动者续签劳动合同的情况;2、用人单位必须提前一个月通知劳动者;3、通知书一式两份,皆须由劳动者签收确认,用人单位须存一份备查。
员工解除劳动合同(篇4)
解除劳动合同协议
解除劳动合同协议
编号:
甲方(单位):太原标准件制造有限公司
乙方(劳动者):
由于甲方生产经营不景气,导致乙方下岗。现乙方在再就业中心期满,根据《太原市人民政府批转市劳动保障局关于加快国有企业下岗职工出中心再就业工作实施意见的通知》(并政发〔20xx〕20号)有关出中心政策,乙方已安排如下:
上了公益性岗位并领取经济补偿金。
领取一次性安置费。
领取经济补偿金,享受失业保险待遇。
因此甲乙双方同意按照有关政策解除原签订的劳动合同,并就有关问题议定如下:
甲方按规定支付乙方经济补偿金:小写:_______
大写: 万 仟 佰 拾 元整。
甲方欠乙方的各项费用待企业破产时,按照《破产法》相关规定执行,欠费明细如下(单位:元):
工资 医药费 独生子女费 烤火费 住房公积金 合计
此协议一式4份,甲乙双方签字后生效。
双方按协议各自应履行的义务要在三日内主动履行完毕,否则要承担给对方造成损失的责任,以后双方均不得向对方提出任何与原劳动合同关系相关的要求。
甲方(公章): 乙方(签字):
法定代表人(签章): 年 月 日
解除劳动合同协议
解除劳动合同协议
员工解除劳动合同(篇5)
2022工伤员工解除劳动合同协议书范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工伤员工解除劳动合同协议书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工伤员工解除劳动合同协议书范本正文内容
甲方:(用人单位)法定代表人:乙方:(劳动者)身份证号:甲乙双方于________年____月____日签订劳动合同,合同期至________年____月____日,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:
第一条 乙方因________年____月____日,在______因公负伤,经治疗一段时间后,身体仍无法承受现工作的原因,乙方要求提前解除与甲方的劳动合同。经协商,双方同意自________年____月____日起解除双方的劳动合同,并由甲方给予乙方相应的补偿,并且双方的权利义务随之终止。
第二条 双方约定甲方需要在乙方妥善办理完毕工作移交手续后,支付乙方包括工资、经济补偿金、一次性补齐伤残补助津贴、其他福利待遇共计____元人民币。风险提示:
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的,按________年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。
第三条 乙方妥善办理完毕工作移交手续后,甲方向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续。乙方自愿放弃其他所有诉求。
第四条 本协议自双方签字后生效,双方各执一份,具有同等的法律效力。甲方(盖章):法定代表人:________年____月____日乙方(签字):________年____月____日
员工解除劳动合同(篇6)
一、单位与员工解除劳动合同的程序有哪些(一)一般情况第一步 用人单位将解除劳动合同的事实与理由通知工会,征求工会的意见;第二步 工会提出意见;第三步 用人单位研究工会的意见,作出处理意见,并将处理结果书面通知工会;第四步 用人单位将处理结果以书面形式通知劳动者,为其出具解除劳动合同的证明,并告知其按照规定享受失业保险待遇的权利;第五步 将失业人员的名单自解除劳动关系之日起7日内报社会保险经办机构备案,并在15日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续(二)用人单位裁员的程序可分为五个步骤:1、用人单位的企业具备“生产经营发生严重困难”的标准并经有权部门认定;即具备裁员的实质性条件。2、草拟裁减人员方案。3、用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见。4、制定正式的裁减人员方案。5、向劳动行政部门报告裁减人员方案。用人单位依法单方解除劳动合同时,应当按照《失业保险条例》第十六条有关“城镇企业事业单位应当及时为失业人员出具终止或者解除劳动关系的证明,告知其按照规定享受失业保险待遇的权利”的规定,告知其按照规定享受失业保险待遇的权利。解除劳动合同后,用人单位应将已解除劳动合同的劳动者名单自解除劳动关系之日起7日内报社会保险经办机构备案,并在15日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。如果社会保险经办机构或者劳动部门拒绝接受,应当取得拒绝接受的依据和文书并将拒绝接受的文书保存用人单位应当建立一套完整考核体系,对劳动者出勤等进行考核和记录,并确保考核记录的完整性、连续性和客观性,考核记录至少应当保存2年以上,越长越好。同时,用人单位对已经解除的劳动合同的文本,至少保存二年备查。二、用人单位解除劳动合同的原因《劳动合同法》第三十六条 用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。第三十九条 劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的`;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追究刑事责任的。第四十条 有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。第四十一条 有下列情形之一,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的,用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员:(一)依照企业破产法规定进行重整的;(二)生产经营发生严重困难的;(三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;(四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。裁减人员时,应当优先留用下列人员:(一)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;(二)与本单位订立无固定期限劳动合同的;(三)家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。用人单位依照本条第一款规定裁减人员,在六个月内重新招用人员的,应当通知被裁减的人员,并在同等条件下优先招用被裁减的人员。
员工解除劳动合同(篇7)
为提高山后村界的主干河流抗御自然灾害的功能,通过达到主干河道得到综合治理,利用资源得到合理开发,环境得到美化的目标。山后村村民组与同志经过充分考虑协商,对河道达成如下承包协议条款:_________________(下以甲、乙双方为称)
甲方:_________________
乙方:_________________
一、承包界址及时限
1、甲方经村民代表会议研究决定,同意将山后村界的主干河流承包给乙方,河道界址为:_________________东于界,西于界,全长约米。
2、双方议定:_________________项目工程承包期限定为年,自________年________月________日至________年________月________日止。
二、双方原则
双方本着在优化环境,依法开放资源、利村利民造福一方的前提下,坚持以下原则:_________________
1、在治理、优化环境中合法合理开发资源;
2、在各自的权利范围内承担相关责任;
3、在地位平等基础上,协商解决未尽事宜。
三、权利及义务我是_____________,于_____年_____月_____日,由公司招聘到_____________部门工作。到公司已经____个月了,这期间,在工作方面自己学到了不少的东西,也非常感谢我的领导、我的同事们对我的真诚帮助。同时,我强烈地感觉到,自己的知识非常欠缺,还有很多东西需要学习提高,才能更适应现在的工作,才能在当今激烈的市场竞争中求得更大的发展。我思考再三,决定要趁还年轻学习更多知识,辞职学习给自己充电加油,以利面对今后工作对我的挑战。为此,我谨向你们提出辞职申请,望能批准为谢!致礼
申请人:______________
_______________年__________月__________日
(一)甲方的权利及义务:_________________
1、在本协议签订生效之日,乙方首付甲方年度河道承包费计人民币____________元整,定于此日为每年度付款日期。如乙方拖延付款日期30日,甲方有权单方终止协议,责任由乙方自负。
2、帮助乙方做好在河道承包管理期间与本村村民相关利益事务的协调工作。力尽所能为乙方实施项目工程营造一个宽松环境。
3、在河道承包管理期间,乙方认真做好安全防范工作,并积极协助甲方做好防洪抗旱工作。不以任何借口影响甲方村民正常的生产生活秩序,确保群众利益不受损害。
(二)乙方的权利及义务:_________________
1、依法办理项目界内资源开发相关手续和证件,积极做好小河流域治理项目的申报和聘请相关部门编制规划设计等相关事务,争取项目资金,以治理河道为基础,积极配合村集体做好村公益事业。
2、自本协议签订生效之日起,乙方依法享有协议规定范围内的资源(石、沙)开发权,并可在规定范围内发展,甲方不得干涉。甲方不得再于任何单位与个人签订本项目协议,否者,一切事务责任与乙方无关,由甲方自负。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
员工解除劳动合同(篇8)
员工解除劳动合同的方式是如何的第一,与用人单位协商一致解除劳动合同。采用这种方式解除劳动合同,只要劳动者与用人单位就解除合同的有关事项协商一致,就可以解除劳动合同,办理离职手续。第二,提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同。第三,有下列情形之一的,劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同:(1) 在试用期内的;(2) 用人单位以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(3) 用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。关于劳动合同解除的规定:《劳动合同法》劳动合同的解除,是指当事人双方提前终止劳动合同的法律效力,解除双方的权利义务关系。劳动合同的变更:是指当事人双方对依法成立、尚未履行的劳动合同条款所作的修改或增减。1、双方协商解除劳动合同,用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。协商解除劳动合同没有规定实体、程序上的限定条件,只要双方达成一致,内容、形式、程序不违反法律禁止性、强制性规定即可。若是用人单位提出解除劳动合同的,用人单位应向劳动者支付解除劳动合同的经济补偿金。2、劳动者单方解除劳动合同,即具备法律规定的条件时,劳动者享有单方解除权,无须双方协商达成一致意见,也无须征得用人单位的同意。具体又可以分为预告解除和即时解除。预告解除,即劳动者履行预告程序后单方解除劳动合同。即时解除,即《劳动合同法》第38条规定的情形。对于第一款规定的几种情形劳动者可以单方解除合同。3、用人单位单方解除劳动合同,即具备法律规定的条件时,用人单位享有单方解除权,无须双方协商达成一致意见。主要包括过错性辞退、非过错性辞退、经济性裁员三种情形。
员工解除劳动合同(篇9)
甲方:
法定代表人:
乙方:
身份证号:
甲乙双方于________年____月____日签订劳动合同,合同期至________年____月____日止。
现甲乙双方同意提前解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:
第一条乙方因甲方产生________的原因,要求提前解除与甲方的劳动合同。经协商,双方同意自________年____月____日起解除双方的劳动合同,并由甲方给予乙方相应的补偿,并且双方的权利义务随之终止。
第二条因为甲方的原因导致劳动合同的提前解除,甲方除了应当支付乙方工资到________年____月____日止;缴纳乙方的社保、公积金到________年____月____日至;还要给予乙方一定的经济补偿金。风险提示:
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的,按________年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。
第三条乙方在合同解除后____日内办理完各项交接工作,离职手续。甲方向乙方提供包括解除劳动合同在内的相关证明。
第四条乙方自愿放弃除此协议之外的其他诉求。
第五条本协议一式两份,双方各执一份,从签订之日起具有同等的法律效力。
甲方:________年____月____日乙方:________年____月____日
集成方案(集锦二篇)
为了确保工作或事情能有条不紊地开展,就需要我们事先制定方案,方案是有很强可操作性的书面计划。怎样写方案才更能起到其作用呢?下面是小编整理的智慧社区建设实施方案,仅供参考,欢迎大家阅读。
集成方案 篇1
为贯彻落实《中共沈阳市委办公厅沈阳市人民政府办公厅关于印发的通知》、《中共沈阳市委办公厅沈阳市人民政府办公厅关于印发的通知》,积极稳步推进智慧社区建设工作,结合我市实际,特制定本方案。
一、工作目标和原则
(一)工作目标。以“惠民、兴业、善政”为目标,以“互联网+”为创新引擎,以促进信息和资源共享为重点,着力构建便捷高效的社区管理和民生服务体系。到20xx年,全市初步建成以一套系统(社区服务综合信息系统)、两个支撑平台(社区事务一口式办理平台、社区网格管理服务平台)为基础,三项服务体系(政务服务、公共服务、商业服务)相互促进融合,市、区县(市)、街道、社区四级信息服务网络互联互通的社区智慧管理和服务体系,确保“小事不出社区、大事不出街道、难事妥善解决”。在政府引导下,引进社会力量和资本,建立智能化社会服务模式,形成可持续发展的社区治理体系和较为完善的社区服务体系,初步实现全市社区的智慧化。
(二)工作原则。
1.统一规划、多级负责。市级负责顶层设计,并承担全市基础性项目;各地区、各相关部门负责本地区和本领域的应用推广和拓展性建设任务。
2.科学设计、分步实施。在遵循顶层设计的前提下,广泛调研论证,合理设计,科学试点,分步实施,稳步推进。
3.整合资源、信息共享。最大限度整合各部门、各层级的社区服务资源,优化配置、提高效率,实现各类服务信息共享和有效对接。
4.因地制宜、突出特色。从社区居民最关心、最直接、最迫切的需求出发,确定最符合社区实际和特点的建设模式,并科学有序推进。
5.政府主导、多方参与。发挥政府在智慧社区建设中的引导作用,充分调动各方积极性,扩大社会合作,探索互利共赢的建设和运营模式。
6.务实创新、安全可控。鼓励有关部门和企业树立“互联网+”与智慧社区建设相融合的创新思维,推动传统领域通过互联网与社区有效结合。同时,增强安全意识,强化安全管理和防护,保障数据和系统安全。
二、工作任务
(一)推进智慧社区基础设施建设。
1.加快推进智慧社区网络设施建设。各有关部门要对各区、县(市)及其组成部门、街道和社区的网络设施建设统一布局、加快推进,到20xx年年底,将社区办公场所的网络整合到市电子政务外网,社区网络宽度接入能力不小于10M,逐步扩大社区公共区域WIFI无线网络覆盖率。
2.加快推进智慧社区硬件设施建设。根据社区规模和实际,为社区工作人员配备一定数量的电脑、打印机、扫描仪、身份证读卡器等标准化办公配套设备,方便社区居民办事。进一步发挥社区“一厅一校”的作用,配备一定数量的电脑,为有需求的社区居民提供上网服务。
3.加快推进社区便民服务终端建设。通过政府和企业协同投入的方式,鼓励社会力量积极参与。根据社区规模,逐步为社区配备电子信息显示屏、缴费和公共服务信息查询一体机,方便社区居民缴纳各种费用和查询各类公共服务信息。在社区养老、医疗等领域提供电子辅助终端,为社区居民提供健康信息化服务支持;在广电、传媒等领域探索高清交互数字终端进入家庭,开设智慧社区专区(频道)。
(二)完善社区管理体系建设。
1.进一步转变政府职能,推进基层社会管理创新。以推进基层社会管理体制改革创新为动力,以建立新型社区治理和服务体系为目标,健全完善社区基层党组织领导下的居民自治体系,增强社区自治和服务功能,实施创新驱动。进一步转变政府职能,对于确需通过社区受理的便民服务事项,要精简手续、优化流程,强化协同办理,提高行政效能。进一步落实社区办理事项准入制度,公开具体事项名称、设立依据、内容、申报材料、程序和办理时限,实行服务承诺制、首问责任制、限时办结制等,强化流程监督。积极推行社区“全科社工”工作模式,逐步形成“开放式办公、前台一口受理、后台分工协同”的服务模式。开展全程委托代理、全年无休假等便民服务,打通市民办事的“最后一公里”。
2.整合社区政务和公共服务信息资源,搭建社区事务一口式办理平台。社区事务一口式办理平台作为智慧社区的业务支撑,兼具政务事项办理和基础信息采集功能。加快统筹社区公共服务网络和信息资源,凡涉及社区居民的政务和公共服务事项,逐步纳入社区事务一口式办理平台集中办理。加快社区信息系统集约化建设,推动部署在不同层级、不同部门、分散孤立、用途单一的各类社区信息系统向社区一口式办理平台迁移或集成,最大限度整合基层业务应用系统、服务终端和管理台帐,增强部门协同服务能力,实现社区服务事项的全人群覆盖、全口径集成和全区域通办,提升社区居民的使用率和满意度。
3.推进网格化社区服务管理,搭建市级社区网格管理服务平台。社区网格管理服务平台作为智慧社区的数据支撑,将社区划分为若干网格,对人、地、物、组织、事件等各种资源信息进行全面采集、动态管理、及时发布,实行定向网格化管理,为社区居民、企业和政府提供全方位、全过程、全覆盖动态大数据服务和应用。各地区以市级社区网格管理服务平台为基础和依托,对本行政区域内公共服务资源和信息网络进行整合,搭建区、县(市)级政府公共服务信息平台,整合公共服务、基础数据、经济商务、绩效考评等功能,并延伸至街道、社区。
(三)完善和提升社区服务体系建设。
1.创新以民生需求为导向的社区服务工作机制。积极推进以就业、社会保险、社会救助、社会治安、医疗卫生、计划生育、文化、教育、体育为主的政府公共服务覆盖到社区,实现城乡基本公共服务均等化。推动形成“政府引导、社会参与、居民自治”的'社区服务创新模式。支持驻社区单位与社区居民开展邻里互助等群众性自我服务活动,为低收入人群、老年人、残疾人、优抚对象等提供各种服务。鼓励各类组织、企业和个人兴办与社区居民生活密切相关的城乡社区服务业,推进社区商业服务规模化、集约化、产业化,鼓励企业以连锁经营、品牌加盟等服务业态进社区。
2.完善“沈阳新社区”政务服务平台。在微信服务平台运营所形成的社区服务、党政服务、媒体服务、便民服务等功能需求的基础上,构建整体服务框架,进一步开发基于移动端的手机应用,按照智慧沈阳建设要求,打造最贴近社区居民的媒体服务、政务服务和民生服务的平台;同步拓展“社区智慧屋”线上到线下服务模式,到20xx年建成300个智慧屋,并以智慧屋为节点,实现“沈阳新社区”政务服务平台的社区安全、智慧家居、便民服务等线上功能的线下落地和体验。
3.加快社区服务综合信息系统建设。以社区事务一口式办理平台和社区网格管理服务平台为支撑,建设统一的集社区政务、公共和商业服务为一体的综合信息系统。利用互联网、移动互联网、物联网等新技术,整合网上服务、服务热线、移动终端、网络电视、自助服务终端、电子显示屏等服务渠道,充分利用“沈阳新社区”、“我的沈阳”智能门户等资源,为社区政务服务、公共服务、商业服务提供统一应用和可扩展支撑,作为各类智慧信息系统的统一入口和信息发布的统一出口,为市民提供“实时在线”的个性化服务,为大数据应用和服务提供社区数据支撑。加快电子政务向基层延伸,将政务公开、事项预约、查询咨询代办等服务推送给社区居民。结合“智慧沈阳”重点工程,对养老、就业创业、气象、卫生、文化、教育等社区公共服务进行信息整合、个性化信息推送和智能服务。以社区养老服务线上和线下相结合模式为切入点,逐步拓展各类社区服务与智慧社区的融合。
三、实施步骤
(一)夯实基础阶段(20xx年1月-8月)。在全市选择部分社区作为智慧社区试点。以推进重点项目试点运行为主要目标,梳理各类数据和业务,制定智慧社区建设方案和建设标准体系。初步建成社区事务一口式办理平台,率先实现民政、残疾事业、就业创业类事项的一口式办理。通过“沈阳新社区”政务服务平台发布各类标准化社区事务事项。初步完成试点社区的一口式办理标准化改造和基础信息化设备配套。初步完成市级社区网格管理服务平台建设,采集试点社区网格基础数据。
(二)完善和试点阶段(20xx年9月-20xx年5月)。进一步扩大智慧社区试点范围,在全市网络基础设施完善的社区逐步推广社区事务一口式办理。完善市级社区网格管理服务平台,加大网格化数据采集力度。建成社区服务综合信息系统,探索引进社区商业服务。
(三)提升和推广阶段(20xx年6月-12月)。在全市推广智慧社区试点成果。社区所有政务和公共事务进入社区事务一口式办理平台,实现跨区域通办。在条件较好的地区探索大数据应用。通过社区服务综合信息平台与健康、卫生、体育、教育等其他智慧系统互联互通,在养老、家政、生活服务等领域与线下实体对接,引导社会力量参与商业服务体系建设,推出多种品牌社区服务。
四、保障措施
(一)加强组织领导。成立由市政府主要领导任组长的市智慧社区建设工作领导小组,形成跨部门的市级协调管理机制,市民政局、网信办、大数据局负责具体实施,共同推进智慧社区建设。其中,市民政局负责智慧社区重点项目的建设和组织实施,市网信办负责“沈阳新社区”政务服务平台的资源整合和推广使用,市大数据局负责协调推进智慧社区应用平台建设和基础数据的采集共享。各地区也要建立由各相关职能部门参与的智慧社区建设工作协调管理机制。
(二)完善政策体系。推动政府引导支持和市场有序参与的有机结合。拓展社区服务范围,在养老、餐饮、娱乐、家政等领域培育线上线下相结合的社区服务新模式。市、区县(市)政府要制定相关政策,鼓励和支持企业和社会组织参与智慧社区建设。同时,各地区、各有关部门要将推进智慧社区建设纳入本地区、本部门推进智慧沈阳建设所承担任务中统筹考虑,制定智慧社区具体建设措施。市、区县(市)政府绩效考评部门要将智慧社区建设工作纳入年度政府绩效考评体系。
(三)建立长效机制。将智慧社区建设中需政府投入的经费,列入财政预算予以保障。加大社区基础信息化专项经费保障,确保社区网络、数据采集、硬件和耗材等专项经费及时到位。完善区县(市)、街道、社区的智慧社区应用考核体制。加大对社区工作者的培训力度,将“全科社工”纳入年度培训计划,每名社区工作者全年接受智慧社区有关培训不少于30学时。社区内各类平台、系统和网络实行准入机制。加强社区的数据管理,确保社区信息资源的开放性和安全性。
集成方案 篇2
在信息化与城市化深度融合的今天,智慧社区作为城市发展的新形态,正逐步成为提升居民生活质量、优化社区治理效能的重要途径。为积极响应国家关于新型智慧城市建设的号召,加速推进社区治理体系和治理能力现代化,结合我市实际情况与未来发展需求,特制定以下方案。
一、总体目标
通过集成应用物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术,实现社区管理、服务、生活的智能化转型,打造居民满意度高、社区治理精准高效、公共服务便捷丰富的智慧社区新生态。
二、建设原则
1.以人为本:以满足居民需求为核心,注重提升居民生活品质和服务体验。
2.创新驱动:鼓励技术创新和模式创新,推动社区治理和服务模式变革。
3.统筹协调:加强政府、企业、居民等多方协同,形成共建共治共享的良好格局。
4.安全可控:确保信息安全和个人隐私保护,构建安全可靠的智慧社区环境。
三、主要任务
1.智慧安防系统建设:部署智能监控、人脸识别、周界防范等安防设备,实现社区安全管理的.智能化、精细化。
2.智慧物业管理系统:建立集报修、缴费、投诉、建议等功能于一体的物业服务平台,提升物业管理效率和服务水平。
3.智慧公共服务平台:整合社区教育、医疗、养老、文化等资源,打造一站式公共服务平台,方便居民获取各类服务。
4.智慧环境监测系统:安装空气质量、水质、噪音等环境监测设备,实时监测并发布社区环境数据,促进绿色生态建设。
5.智慧停车与交通管理:利用物联网技术优化停车资源配置,实现车位预约、智能导航等功能,缓解社区停车难问题。
6.智慧能源管理系统:推广智能电表、节能灯具等节能设备,建立能耗监测和分析系统,促进社区节能减排。
四、实施步骤
1.调研规划阶段:深入调研社区现状和需求,制定详细的建设规划和实施方案。
2.基础设施建设阶段:按照规划要求,完成网络、数据中心、智能设备等基础设施建设。
3.平台搭建与系统集成:构建智慧社区综合管理平台,实现各子系统之间的互联互通和数据共享。
4.试点运行与评估:选择部分区域进行试点运行,收集反馈意见,对系统进行优化调整。
5.全面推广与应用:在试点成功的基础上,逐步向全社区推广,确保智慧社区各项功能得到有效应用。
五、保障措施
1.组织保障:成立智慧社区建设领导小组,负责统筹协调各项工作。
2.资金保障:多渠道筹集建设资金,确保项目顺利实施。
3.政策保障:制定相关配套政策,为智慧社区建设提供政策支持和制度保障。
4.人才保障:加强专业人才队伍建设,为智慧社区建设和运营提供智力支持。
本方案的实施将有力推动我市智慧社区建设进程,为居民创造更加美好的生活环境。我们坚信,通过不懈努力和持续创新,我市智慧社区建设必将取得显著成效,为城市智慧化发展贡献力量。
小产权房买卖合同(实用九篇)
在不同的时期,我们看过不同的范文,闲暇时看一些范文是对自己有好处的,阅读范文可以让我们学会将想要表达的传达给他人。阅读范文还能够让自己加深对写作的了解,你有没有看过的优秀范文的参考范文呢?小编经过搜集和处理,为您提供小产权房买卖合同(实用九篇),欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。
小产权房买卖合同 篇1
2022通用小产权房买卖合同范文是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。通用小产权房买卖合同范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022通用小产权房买卖合同范文正文内容
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、行政法规、地方性法规,双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则,订立本合同。
第一条 本合同当事人双方:甲方(甲方):___________身份证号:________________________; 乙方(乙方):___________身份证号:________________________。
第二条 甲方确保:其已合法拥有出让土地使用权,并同意将本合同约定土地的使用权转让给乙方;乙方确认:自愿以有偿方式取得该土地使用权。
第三条 甲方出让给乙方的土地位于________,出让土地面积为___________。约
第四条
土地费按每亩,总额为 大写_日前将出让土地交付给乙方。土地费由乙方向甲方一次性付清。
第五条
本合同项下的土地使用权为永久转让,无年期限制。
第六条
双方均应按照诚信原则履行合同。任何一方因自身原因导致本合同不能履行的,除应按照本合同和法律规定承担违约责任外,还应赔偿对方实际发生的所有经济损失。
第七条
如若该合同涉及土地发生归属性纠纷,一切由甲方负责。
第八条 其他未尽事宜及国家政策变化需做调整的由双方协商共同做出补充规定,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第九条
本合同自双方签订之日起生效。本合同一式叁份,具有同等法律效力,甲方、乙方各执___份,公证人执一份。甲方(签字):乙方(签字):________年____月 ____日年____月 ____日公证人(签字)________年____月 ____日
小产权房买卖合同 篇2
甲方(房屋出售方):__________________
乙方(房屋购买方):__________________
按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,本着平等自愿原则,订立本合同。乙方若因产品的品种、规格、数量、质量不符合本合同要求,应负责维修、更换、并赔偿甲方损失。
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:本合同签定时,不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
座落于______市______街______单位,建筑面积平方米;出售房屋的所有权证证号为号为______;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条乙方在前付给甲方定金______元。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。甲方收到定金后,中途不得借故中止售房,否则加倍赔偿定金,乙方未能如期签订购房合同、付清房款,则支付给甲方的定金不予退还。甲方应当于 年 月 日向乙方交付房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过个月时,乙方有权解除本合同。
第四条该房屋房价款为人民币______元。房价款的支付方式______,支付时间为:______年______月______日。
乙方未按规定支付房价款的,则按下列约定承担违约责任:
1、乙方逾期支付房价款的,每逾期一天,按应付到期房价款的万分之五支付违约金。
2、乙方逾期支付房价款超过______天,且所欠应付到期房价款超过______元的,甲方有权解除本契约。甲方在解除契约后______天内将已收房价款退还乙方,所收定金不予退还。乙方应当于 年 月日向甲方付清房款,乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过个月时,甲方有权解除合同。解约时。
第五条甲、乙双方定于______时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。双方定于______前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。任何一方不得擅自变更或解除合同。如因甲方原因导致本合同的'解除。
甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
1、甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按总房价款的万分之五支付违约金。
2、甲方交付房屋的附属设施或装饰装修不符合约定的,按不符部分的□约定价值□评估价值□市场价格承担赔偿责任。如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
3、甲方逾期交付房屋超过______天的,乙方有权解除本契约。甲方应在乙方解除契约后______天内将已收房价款和双倍定金返还乙方,并按总房价款的百分之一支付违约金。甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项,根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定。
第六条甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。房屋情况:本合同项下的房屋位于_____市_____街道,相邻为,建筑面积,东屋,西屋,南屋,院落面积为。
第七条甲、乙双方同意,在本契约生效后______日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。房款支付:乙方一次性付清全部款项,并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款,乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金,如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款,甲方不经乙方同意。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:
1、该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
2、该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由甲方承担。房屋交付:乙方根据第六条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起日内,甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,须向乙方每天支付元的违约金,直至甲方交付全部材料和房屋为止;仍未交付房屋,乙方不经甲方同意。
3、除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由□甲、乙双方按国家规定各自承担□甲方承担□乙方承担。在接到乙方办理房产过户的书面通知后日,甲方应当根据乙方的需要,积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延,甲方须向乙方每日支付元违约金,直至协助乙方办理完房产过户为止;
第八条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。该房屋交付给乙方后,该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有,如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方,如甲方无故拖延或拒绝给付乙方,除全部给付补偿款外。
第九条该房屋毁损、灭失的风险自权利转移之日起转移给乙方。
第十条该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:
第十一条本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。房屋的一切事宜与甲方无关,甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利,造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的,甲方除返还本合同全部购房款外。
第十二条本契约自甲乙双方签订之日起生效。
第十三条甲、乙双方在履行本契约中若发生争议,应协商解决。协商不成的,按下列约定处理:
1、提交______市______仲裁委员会仲裁
2、提交______仲裁委员会仲裁
3、依法向人民法院起诉。
第十四条本契约一式三份。其中甲方留执一份,乙方留执一份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。甲方应当于2_年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过30天时,乙方有权解除本合同。
甲方(签章):__________________
乙方(签章):__________________
______年______月______日
小产权房买卖合同 篇3
出卖人(甲方):
身份证号码:
买受人(乙方):
身份证号码:
一、甲方自愿将其位于(建
筑面积_________平方米)以人民币(大写:人民币)的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金万元。如甲方解除本
合同,双倍返还定金;如乙方解除本合同,甲方不予退还定金。
三、甲方于年月日前一次性向乙方支付房款元。
四、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。甲方提供建造本房屋的相关证明资料等作为交易依据。甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。
五、本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
六、违约责任
1日将该房屋交付乙方,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1日按房价总额千分之一向乙方支付违约金。乙方有权解除本合同。合同解约后。乙方如未按本合同第四条约定日期付款,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息。
2、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
3、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。房屋建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。房屋建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的,每平方米价格保持不变。
4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。上述配套设施未按约定日期运行的,甲方应在日内采取扑救措施,并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的,甲方应赔偿损失。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的依法向买受人住所地的人民法院起诉。甲方未征得乙方同意,不得擅自变更房屋的房屋设计和环境布局(见附件四)。确需变更的。
八、特别约定
本合同生效后,甲方不得以任何方式主张合同无效,如本合同被有权机关认定为无效合同,则甲方应返还乙方所支付的全部房款,并赔偿乙方损失叁拾万元。乙方不同意变更,或甲方擅自变更的,乙方有权解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之外。
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。房屋交付时,甲方应书面通知乙方办理房屋交接手续。
十、本合同一式两份,甲乙方各执一份。
甲方:乙方:
年月日年月日
小产权房买卖合同 篇4
甲方(售房方):
乙方(买房方):
现经甲乙双方公平公正合理协商后达成房屋买卖如下:
一、甲方愿把开发建造的房屋一套,位于 社区宅基地楼房层 元 室 套 平方。以 元人民币(大 写:)出售给乙方。卖方保证上述房产产权清晰,在房屋权属转移登记前,若发生与卖方有关的产权纠纷或债务纠纷概由卖方负责。
二、甲方保证此房建筑质量合格。保障三通(即路通、电通、水通)。
三、该房屋如建设需要拆迁,所获全部赔偿、补偿或置换受益,均为乙方所得。如需甲方提供有关材料和证明,甲方要无条件的提供所需手续及证件。自违约行为发生之日起,违约方按成交价款每日万分之向守约方支付违约金。
三、乙方签约买房后,此房的所有权即归乙方所有(即永久所有、使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、包括其他套房外的附属设施、公用通道、公益配备使用等)。本合同在履行期间,买卖双方任何一方要求变更合同条款的,应及时通知对方,并征得对方的同意后,在约定的时限内,注明变更事项。未征得对方同意。
四、今后政府如果给予办理房产证,甲方要无偿的协助乙方办理。不得以其他任何理由向乙方收取任何费用,甲方要无条件的提供所需手续及证件。条 因不可抗力或政策的改变等原因导致本合同无法履行,买卖双方免责。交易过程中已产生的费用由买卖双方各自承担。根据本条款免责。
五、本合同须经第三人与住地社区见证盖章。
六、本协议一式二份甲乙双方各执一份,本合同双方签字后立即生效。
七、特别约定
本合同生效后,甲方不得以任何方式主张合同失效,如本合同被有关机关认定为无效合同,则甲方应退还乙方购房全款,并赔偿乙方所有损失。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可请求当地消费者委员会调解处理,或者向当地工商行政管理部门申诉。协商不成的。
八、本合同如有争议,任何一方都可以向当地人民法院提起诉讼。
甲方签印:
身份证复印件
乙方签印:
身份证复印件
见证人签印:
日 见证社区盖章:
小产权房买卖合同 篇5
出卖人(甲方):
身份证号码:
买受人(乙方):
身份证号码:
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于(建
二、乙方支付甲方合同保证定金万元。如甲方解除本
合同,双倍返还定金;如乙方解除本合同,甲方不予退还定金。
三、甲方于年月日前一次性向乙方支付房款元。
四、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。甲方提供建造本房屋的相关证明资料等作为交易依据。甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;
五、本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权。该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
六、违约责任
1日将该房屋交付乙方,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1日按房价总额千分之一向乙方支付违约金。乙方有权解除本合同。合同解约后。声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
2、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行。
3、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)动乱、罢工。
4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的依法向买受人住所地的人民法院起诉。本合同未尽事宜,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分。
八、特别约定
本合同生效后,甲方不得以任何方式主张合同无效,如本合同被有权机关认定为无效合同,则甲方应返还乙方所支付的全部房款,并赔偿乙方损失叁拾万元。乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续。
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份,甲乙方各执一份。
甲方:乙方:
年月日年月日
小产权房买卖合同 篇6
合同编号:_________
出卖人:_________
住所:_________
邮编:_________
营业执照号码:_________
法定代表人:_________
联系电话:_________
委托代理人:_________
联系电话:_________
买受人:_________
国籍:_________
性别:_________
住所(址)_________
邮编:_________
证件名称:_________
号码:_________
联系电话:_________
委托/法定代理人:_________
住所(址)_________
联系电话:_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议:本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。
第一条项目建设依据
1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。
2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_________,土地使用权面积为:_________,买受人购买的房屋(以下简称该房屋)所在土地用途为:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
3、出卖人经批准,在上述地块上建设的房屋【地名核准名称】【暂定名】为:_________,建设工程规划许可证号为:_________,建筑工程施工许可证号为:_________,建设工程施工合同约定的开工日期为:_________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_________.
第二条房屋情况
该房屋销售许可证号:_________.
房屋座落:_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。
第三条计价方式与价款
1、按建筑面积计算,该房屋单位为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算,该房屋单价为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。
3、按套(单元)计算,该房屋总价款为(_________币)_________元整。
4、_________.
第四条付款方式及期限
买受人采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款,自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写:_________万元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%,其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。甲方保证乙方享有同甲方相同的居住、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后。
4、其他方式_________.
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的,其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的'违约金给甲方。逾期超过____个月时,甲方有权解除合同。
2、出卖人须于_________前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式:_________.甲方应当于2__年 月日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过30天时,乙方有权解除本合同。
3、上述相关证明包括:_________.
第六条产权转移登记及其他相关设施登记
1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
2、按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照下述两种算法取高值返还乙方:本房屋合同转让金额本金及利息,利息按年息20%计算,计息期自合同签订日起算;
第七条出卖人逾期交付房屋的处理
除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付房屋,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的。甲乙双方都不具备过户条件。甲方提供建造本房屋的相关证明资料等作为交易依据。甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税。
1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权。
2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付房屋之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。出卖人还应每日按房屋价款的_________‰向买受人支付违约金。日将该房屋交付乙方,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1日按房价总额千分之一向乙方支付违约金。乙方有权解除本合同。
3、_________.
第八条买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同约定的日期付款,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的。甲方不得以任何方式主张合同无效,如本合同被有权机关认定为无效合同。
1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按房屋价款的_________‰向出卖人支付违约金。上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。甲方收到定金后,否则加倍赔偿定金,乙方未能如期签订购房合同、付清房款。
2、解除合同。买受人应每日按房屋价款的_________‰向出卖人支付违约金。
3、_________.
第九条面积确认及面积差异处理。
(一)根据当事人选择的计价方式,本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。乙方逾期支付房价款超过______天,且所欠应付到期房价款超过______元的,甲方有权解除本契约。
(二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
(四)房屋交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_________种方式进行处理:条甲、乙双方定于______时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。双方定于______前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
1、双方自行约定:_________.
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
(五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_________利率付给利息。甲方逾期交付房屋超过______天的,乙方有权解除本契约。甲方应在乙方解除契约后______天内将已收房价款和双倍定金返还乙方。
产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;条甲、乙双方同意,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=——×100%
合同约定面积
(七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第十条出卖人关于房屋产权状况的
出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。若出售的房屋设有他项权利的。条本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。
第十一条出卖人关于装饰、设备标准的违约责任
出卖人交付使用的房屋的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理:本合同签订并付款后,此门面房(及附属房)所有权归乙方拥有,乙方享有占有、使用、收益、买卖、出租等权利。
1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、_________
3、_________
第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的
本项目物业管理用房为_________㎡,位于_________幢_________单元_________房号_________,轴线范围_________.
出卖人与该房屋直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:
1、于_________年_________月_________日前通水;
2、于_________年_________月_________日前通电;
3、于_________年_________月_________日前通气;
4、_________;
5、_________.
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1、_________
2、_________
第十三条风险责任的转移
该房屋的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的。村里搞小康规化建设分得一块地长10.20米,宽11.20米的宅基地,并要求限期建房。现因甲方资金困难,将一幢未建需共建三层及上加加热层全面封顶的房屋第三层毛坯房出售给乙方,该房屋第三层户型属三室一厅一卫一厨结构。
第十四条保修责任
自买受人实际接收该房屋之日起,出卖人对该房屋的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人承担:甲方即将建幢长10.20米,每层高3.20米的三层及上加加热层全面封顶的`毛坯房屋,将第三层以现金捌万元整人民币出售给乙方,时间为玖拾年(具体时间以国家规定拆迁为限)。
1、墙面,保修_________月;
2、地面,保修_________月;
3、顶棚,保修_________月;
4、门窗,保修_________月;
5、上水,保修_________月;
6、下水,保修_________月;
7、暖气,保修_________月;
8、煤气,保修_________月;
9、电路,保修_________月;
10、_________,保修_________月。
保修期内,因不可抗力的因素,或其他非出卖人原因造成的损坏,出卖人无须承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。甲、乙双方今后权利义务相同各自负责,包括以后国家规化、房屋拆迁被征用,三楼拆除面积的补偿费归乙方所有。
第十五条质量争议的处理
买受人对该房屋提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后。
第十六条双方可以就下列事项约定
1、该房屋所在楼宇的屋面使用权。
2、该房屋所在楼宇的外墙面使用权。
3、_________.
第十七条房屋的用途
1、买受人的房屋仅作_________使用,买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外。乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时。
2、出卖人不得擅自改变与该房屋有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条物业管理
第十九条声明及保证
出卖人:
1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。
2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于市号2栋4单元8楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售(出让)给乙方。
4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。条上述住宅及车库杂物房的出售价(含出让价,下同)为人民币壹拾陆万元整(元)(以下金额均为人民币)。
买受人:
1、买受人有权签署并有能力履行本合同。
2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回《房产证》后的____日内。
第二十条保密
第二十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式。条鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权,仅取得车库杂物房的《使用权出让证》,而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“变更手续的实际情况。
2、各方通讯地址如下:_________.
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。此项税费由乙方承担。
第二十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件。甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》以及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方的。
第二十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。甲方违约不出售(出让)上述住宅及车库杂物房,如已收取乙方的购房款的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外,必须另行支付给乙方 万元整违约金;如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的 %退回给乙方;如未支付任何购房款。
第二十四条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:买卖合同是出卖人将标的物的所有权转让给买受人,买受人支付价款的合同。小产权房是指在农村集体土地上建设的房屋以及未办理相关证件、未缴纳土地出让金等费用,其产权证不是由国家房管部门颁发。
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。本合同签订后。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行。甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证分摊公共部分损坏所需维修费用。本合同签订后。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)动乱、罢工。该层房屋现作为住宅用,乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和用途。
第二十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。房屋竣工验收合格后,甲方应以书面或口头通知乙方办理交付手续,乙方按照双方约定按期缴清本合同款项。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除。
第二十八条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份,出卖人、买受人各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
委托代理人(签字)_________委托代理人(签字)_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
小产权房买卖合同 篇7
出卖方(甲方): 身份证号码:
买受方(乙方): 身份证号码:
一、甲方自愿将其位于灵宝市车站路四街协坊153号六层单元房的二楼北单元,建筑面积122.5平方米,以人民币(大写)壹拾伍万叁仟元整(¥:153000.00元)的价款出售给乙方。本合同在履行期间,买卖双方任何一方要求变更合同条款的,应及时通知对方,并征得对方的同意后,在约定的时限内,注明变更事项。未征得对方同意。
二、此地皮属国有土地,甲方不承诺办理房产证手续。
三、交款办法:购房款一次性付清,即交付乙方钥匙。
四、乙方在签订购房合同后,不得随意要求退房,若有特殊理由,经甲方同意后,必须接受按乙方交款总额的5%,赔偿给甲方,作为赔偿给甲方的经济损失。条 因不可抗力或政策的改变等原因导致本合同无法履行,买卖双方免责。交易过程中已产生的费用由买卖双方各自承担。根据本条款免责。
(1)水、电入户;(2)外墙甲方采用水泥压光刷外墙漆为标准;(3)室内墙面水泥压光,地板为毛地板;(4)厨房、卫生间、上下水预留接口到位(不包括洁具);(5)阳台铝合金封闭(包括推拉扇);本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可请求当地消费者委员会调解处理,或者向当地工商行政管理部门申诉。
六、房屋所属权:永久性归乙方所有(乙方有权出让,甲方不能以任何理由阻挡,否则要承担经济责任和法律责任)。本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
七、车站路四街坊153号六层楼内的场地、楼梯、通道、属所有住户公共所有,任何人不得私自占用。
八、乙方不经甲方同意,任何人都不能私自改变主体结构,若违犯合同规定的住户,要承担一切经济责任及法律责任(轻者甲方责令恢复原状、重者移交人民法院),有权行使甲方职责。甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后。
九、购房户居住期间必须服从楼房负责管理规定的各项制度,违者楼房负责人有权采取措施停电、停水给予制约。乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时,甲方有权解除合同。
十、本合同签字盖章后生效。
十一、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,若有购房户提出公证,由乙方向公证单位交公证费,甲方概不承担。本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除。
甲方:
乙方:
年 月 日
小产权房买卖合同 篇8
甲方(售房方):
乙方(买房方):
小产权房买卖合同模板(精选18篇)该房屋如建设需要拆迁,所获全部赔偿、补偿或置换受益,均为乙方所得。如需甲方提供有关材料和证明。
现经甲乙双方公平公正合理协商后达成房屋买卖如下:
一、甲方愿把开发建造的房屋一套,位于 社区宅基地楼房层 元 室 套 平方。以 元人民币(大 写:)出售给乙方。今后政府如果给予办理房产证,甲方要无偿的协助乙方办理。不得以其他任何理由向乙方收取任何费用。
三、该房屋如建设需要拆迁,所获全部赔偿、补偿或置换受益,均为乙方所得。如需甲方提供有关材料和证明,甲方要无条件的提供所需手续及证件。本合同生效后,甲方不得以任何方式主张合同失效,如本合同被有关机关认定为无效合同。
三、乙方签约买房后,此房的所有权即归乙方所有(即永久所有、使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、包括其他套房外的附属设施、公用通道、公益配备使用等)。买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就转让房屋达成如下协议:
四、今后政府如果给予办理房产证,甲方要无偿的协助乙方办理。不得以其他任何理由向乙方收取任何费用,甲方要无条件的提供所需手续及证件。买受人购买的房屋(以下简称该房屋,其房屋平面图见本合同附件一,房号以“附件一”
五、本合同须经第三人与住地社区见证盖章。
六、本协议一式二份甲乙双方各执一份,本合同双方签字后立即生效。
七、特别约定
本合同生效后,甲方不得以任何方式主张合同失效,如本合同被有关机关认定为无效合同,则甲方应退还乙方购房全款,并赔偿乙方所有损失。出卖人有权解除合同。因买受人逾期并不愿继续履行合同的,买受人按累计应付总转让款的50%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行。
八、本合同如有争议,任何一方都可以向当地人民法院提起诉讼。
甲方签印:
身份证复印件
乙方签印:
身份证复印件
见证人签印:
日 见证社区盖章:
小产权房买卖合同 篇9
出卖人(以下简称甲方):_________________
法定代表人:__________联系电话:________
注册地址:___________邮政编码:__________
营业执照号码:_______________________
开户行:_____________帐号:_____________
委托代理人(房地产经纪机构):_____________
法定代表人:__________联系电话:_________
注册地址:____________邮政编码:_________
营业执照号码:_____________________________
房地产经纪机构资格证书编号:_____________
开户行:__________帐号:_______________
买受人(以下简称乙方):______________________
地址:_____________邮政编码:_____________
联系电话:_________________________________
委托代理人:_______________________________
国籍/法定代表人:________身份证(护照)/营业执照号码:___
地址:____________邮政编码:______________
联系电话:_____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:协议签订后,在乙方没有交纳完全部购房款期间,甲方不得将合同交给乙方,再次期间,乙方在交付完全部购房款后。
第一条房屋情况
该房屋销售许可证号:____房屋座落:_____区、县__路、道、街_____。设计用途_____,建筑结构_____,建筑层数为_____层。建筑面积_____平方米,其中:套内建筑面积_____平方米,公共部分分摊建筑面积____平方米。
房屋平面图见附件一,房屋抵押、租赁等情况见附件二。
房屋土地来源为:_____。以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为____年,自____年____月____日至___年___月___日止。
第二条房屋价款
房屋销售按建筑面积计算,每平方米价格为____元(币种:___),价款为_______元,计_____(大写)。甲方因业务发展需要,向乙方购买铝合金,具体如下:1、铝 合金材料每吨 2 万 5 千元。
第三条房屋交付日期
房屋竣工,经验收合格后,方可交付;未经验收或验收不合格的,不得交付。
甲方于_____年____月____日前,将房屋交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,双方同意按下列第____种方式处理:质量要求以及提货运输方式,乙方铝合金必须符合国家标准要求。
1、变更合同
2、解除合同
第四条乙方付款形式及付款时间
乙方按下列第种形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第五条甲方逾期交付房屋的处理
如超过上述约定期限的,乙方有权按照下述的第_______种约定,追究甲方违约责任:
1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之_____向乙方支付违约金。本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权。
2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。甲方还应每日按房屋价款的万分之_____向乙方支付违约金。日将该房屋交付乙方,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1日按房价总额千分之一向乙方支付违约金。乙方有权解除本合同。
第六条乙方逾期付款的处理
乙方如未按本合同第四条约定日期付款,逾期在_______日内的,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。本合同生效后,甲方不得以任何方式主张合同无效,如本合同被有权机关认定为无效合同。
如超过上述约定期限的,甲方有权按照下述的第_______种约定,追究乙方违约责任:
1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之_____向甲方支付违约金。买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议:
2、解除合同。乙方应按房屋价款的万分之_____向甲方支付违约金。
第七条房屋建筑面积与销售建筑面积差异的处理
房屋建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。房屋建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的,每平方米价格保持不变,房屋价款按房屋建筑面积与销售面积的差异多退少补。贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%。
面积差异超过±3%的,双方约定如下:
第八条房屋质量及保修责任
甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的(见附件三),未达到国家规定标准和的,甲方应承担责任。除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付房屋,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的。
在乙方正常情况下,甲方应按照《__市房屋住宅质量保证书》的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的,甲方不承担责任。合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。此外。
第九条房屋配套设施运行的约定
下列配套设施运行日期约定如下:
1、上水_________________________。
2、下水________________________。
3、供电________________________。
4、燃气(气源种类)_______________。
5、暖气________________________。
上述配套设施未按约定日期运行的,甲方应在日内采取扑救措施,并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的,甲方应赔偿损失,并且每项还应按房屋价款的____%向乙方支付违约金。解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付房屋之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。出卖人还应每日按房屋价款的_________‰向买受人支付违约金。
第十条房屋设计变更的约定
甲方未征得乙方同意,不得擅自变更房屋的房屋设计和环境布局(见附件四)。确需变更的,甲方应自设计变更方案确定之日起___日内与乙方协商。买受人如未按本合同约定的日期付款,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的。
乙方同意变更的,双方订立补充合同。
乙方不同意变更,或甲方擅自变更的,乙方有权解除合同。解除合同的,甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之外,甲方还应按房屋价款的___%向乙方支付违约金。合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
第十一条房屋交接
房屋交付时,甲方应书面通知乙方办理房屋交接手续,提供《天津市商品住宅质量保证书》和《天津市商品住宅使用说明书》,交接房屋钥匙。
第十二条房屋产权登记
第十三条物业管理
关于物业管理的服务内容和收费标准等,按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同。
第十四条产权纠纷和债权债务纠纷的约定
甲方保证在交付房屋时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。
第十五条争议处理
本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,按下列第____种方式处理:
1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;
2、向人民法院提起诉讼。
第十六条合同附件
本合同未尽事宜,甲乙双方另行订立补充合同(见附件五)。
附件一至附件五均为本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十七条合同份数
本合同连同附件共______,一式五份,甲、乙双方各执一份,备案机关存留一份,其他二份备用,具有同等效力。出卖人交付使用的房屋的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的。
第十八条合同生效
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。
甲方:乙方:
年月日年月日
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
机动车借款抵押合同格式(实用九篇)
教师范文大全编辑为您准备了以下最新关于“机动车借款抵押合同格式”的范文。在这个以商品交换的时代当中,使得合同的使用频率大幅上升。针对不同行业的合同,还要注意特别的条款的设置。我们希望这些文件会对你有所帮助可供你参考和使用!
机动车借款抵押合同格式 篇1
甲方:
身份正号码:
乙方:
身份证号码:
甲乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同:
第一条、抵押车辆品牌: 型号: 数量: 台 机动车牌照号码: 车架号码: 发动机号:
第二条、借款金额:人民币 元整 。抵押车辆评估价值:人民币 元。
第三条、借款期限: 年 月 日 至 年 月 日。
第四条、如甲方未能履行此约定,乙方有权单方提前终止合同并向甲方追索借款本金、利息、综合费用及违约金,行使抵押权。
第五条、抵押的范围包括: 《机动车辆抵押借款合同书》项下的借款本息与综合服务费;实现债权和抵押权的费用(包括抵押登记费、律师费、诉讼费、申请执行费、拍卖或变卖费等)、罚息、以及应支付的违约金、赔偿金等。
第六条、
双方责任:
1、 甲方保证对抵押机动车辆依法享有所有权。在抵押前未将该质物转让抵押、抵押担保及依法保全等,无任何经济纠纷,如有纠纷甲方愿承担全部责任。
2、 抵押车辆在乙方封存。
3、 抵押车辆的保险,由甲方到保险公司办理投保手续,保险费用由甲方负担。
4、 在抵押期间,乙方须妥善保管甲方交付的抵押车辆。若是由于车辆自身原因或自然损坏、不可抗力等因素造成的车辆损失,免除乙方赔偿责任。
5、 机动车抵押期间,如果价值有所减少,乙方认为有必要对机动车重新估价,甲方必须予以合作。重新估价后,乙方认为机动车价值不足以担保其债权时,甲方必须提前偿还部分或全部借款。
6、 随车手续:由乙方保存。
甲方:
__年__月__日
乙方:
__年__月__日
机动车借款抵押合同格式 篇2
甲方(借款人、抵押人):
身份证号:
住址:
乙方:
甲乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同:
第一条
抵押车辆品牌: 型号:
机动车牌照号码: 数量:台
车架号码: 发动机号:
第二条
借款金额为人民币 元整,抵押车辆评估价值为人民币 元。
第三条
借款期限为 年 月 日至 年 月日。
第四条
如甲方未能履行此约定,乙方有权单方提前终止合同并向甲方追索借款本金、利息、综合费用及违约金,行使抵押权。
第五条
抵押的范围包括《机动车辆抵押借款合同书》项下的借款本息与综合服务费;实现债权和抵押权的费用(包括抵押登记费、律师费、诉讼费、申请执行费、拍卖或变卖费等)、罚息、以及应支付的违约金、赔偿金等。
第六条
1、甲方保证对抵押机动车辆依法享有所有权。在抵押前未将该质物转让抵押、抵押担保及依法保全等,无任何经济纠纷,如有纠纷甲方愿承担全部责任。
2、抵押车辆在乙方封存。
3、抵押车辆的保险,由甲方到保险公司办理投保手续,保险费用由甲方负担。
4、在抵押期间,乙方须妥善保管甲方交付的抵押车辆。若是由于车辆自身原因或自然损坏、不可抗力等因素造成的车辆损失,免除乙方赔偿责任。
5、机动车抵押期间,如果价值有所减少,乙方认为有必要对机动车重新估价,甲方必须予以合作。重新估价后,乙方认为机动车价值不足以担保其债权时,甲方必须提前偿还部分或全部借款。
6、随车手续由乙方保存。
7、乙方行使抵押权处理抵押车辆所得价款,不足清偿债务的,乙方有权另行追索。甲方承诺抵押物一旦被乙方行使抵押权,甲方无条件、无偿向乙方提供合法有效的过户手续。
第七条
此车在转让即日之前所造成的交通违章、交通事故及经济纠纷,一切由甲方负责,即日之后所造成的由乙方负责,与甲方无关。
第八条
甲乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,须向乙方所在地人民法院起诉。
第九条
本合同在甲方还清借款本金、综合费用后,乙方将甲方提供的抵押物和证件等返还甲方。本合同自行终止。
第十条
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份以资信守。本合同未尽事宜,双方以补充协议的方式另行约定。
第十一条
甲方已阅读本合同所有条款,应甲方要求,乙方已经就合同条款做了相应说明,甲方对本合同所有条款的含义及相应的法律后果已全部知晓,并予以充分、准确无误的理解。
甲方:
乙方:
签订日期: 年 月 日
机动车借款抵押合同格式 篇3
甲方;(出借人)________________
身份证号码:________________
住址:________________
乙方:(抵押人)________________
身份证号码:________________
住址:________________
甲乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同:
第一条、乙方承诺在借款期间将本人所抵押车辆品牌:型号:数量:台机动车牌照号码:车架号码:发动机号:抵押给甲方,抵押车辆估计价值:人民币。
第二条、借款金额:(人民币________________)________元整, (人民币大写)________元整。
第三条:借款期限:________年____月____日至________年____月____日。违约责任:如果乙方不能按期归还欠款本息,违约金________元整,人民币大写________元整。
第四条:本合同期满,如乙方未能履行此约定,甲方有权单方提前终止合同并向乙方追索借款本金、利息、综合费用及违约金,行使抵押权。
第五条:双方责任:
1、乙方保证对抵押机动车辆依法享有所有权。在抵押前未将该质物转让抵押、抵押担保及依法保全等,无任何经济纠纷,如有纠纷乙方愿承担全部责任。
2、抵押车辆在甲方存放。
3、抵押车辆的保险,由乙方到保险公司办理投保手续。保险费用由乙方负担。
4、在抵押期间,若是由于车辆自身原因或自然损坏、不可抗力等因素造成的车辆损失、免除甲方赔偿责任。
5、机动车抵押期间,如果价值有所减少,甲方认为有必要对机动车重新估价,乙方必须予以合作。重新估价后,甲方认为机动车不足以担保其债权时,乙方必须提前偿还部分或全部借款。
6、随车手续:由甲方保存。
7、甲方行驶抵押权处理抵押车辆所得价款,不足清偿债务的,甲方有权另行追索。乙方承诺抵押物一旦被甲方行驶抵押权,乙方无条件、无偿向甲方提供合法有效的过户手续。
第六条:甲乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,须向甲方所在地人民法院起诉。
第七条:本合同在乙方还清借款本金,综合费用后,甲方将乙方提供的抵押物和证件等返还乙方,本合同自行终止。
第八条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份以资信守。本合同未尽事宜,双方以补充协议的方式另行约定。
第九条:提示条款
乙方已阅读本合同所有条款,应乙方要求,甲方已经就合同条款做了相应说明,乙方对本合同搜索页条款的含义及相应的法律后果全部知晓,并予以充分、准确无误的理解。
第十条:、备注
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
机动车借款抵押合同格式 篇4
查看更多,借款合同
甲方,_______________(借款人) 性别,_______________
身份证号,_______________
地址,_______________
电话,_______________
乙方,_______________(出借人) 性别,_______________
身份证号,_______________
地址,_______________
电话,_______________
甲方因本人生产或经营需要,向乙方申请借款,并以自有车辆作为抵押物,经当事方协商一致,乙方同意出借并签定本合同内容。
第一项 借款事项
第一条 借款内容
借款总金额,人民币 _____元,大写 _______________.
借款期限,自 年 月 日起至 年 月 日止,共计 _____天。月利息 _______.
第二条 借款的支付及偿还
1. 借款的支付,借款及抵押手续办妥后,乙方将借款金额一次性支付给甲方或转入甲方账户。
2. 借款的偿还,本借款在到期日一次性还清本息。
3. 甲方可以提前还款,但必须提前15天通知乙方。
第三条 违约责任
1. 如果甲方到期不能全额偿还本借款,则从逾期之日起,对未偿还部分加收 /天 的违约金,逾期超过十日的,视为甲方彻底违约,乙方可以解除本借款合同,要求甲方支付合同总借款金额20%的违约金;
第二项 抵押事项
第四条 甲方确认抵押资产为其本人所有,一切手续合法、有效,该资产在抵押前无任何经济纠纷和违法责任,否则甲方承担全部法律责任。
第五条 抵押物事项
1.汽车种类及牌号,_______________
2.车架号,_______________
3. 发动机号,_______________
第六条 抵押物的保管
1. 抵押物由乙方保管, 在抵押期间,乙方无偿使用该车辆,保证该车辆无任何交通事故及违章。若是由于车辆自身原因或自然损坏,不可抗力等因素造成的车辆损失,免除乙方赔偿责任。
2. 甲方必须连同与抵押车辆相关的钥匙、机动车登记证书、行车证、购车发票、购置税、养路费、保险单据、户口本原件及身份证复印件交由乙方或中间人保管。
第七条 抵押物的处置
1.抵押期间,甲方对抵押车辆做出的任何处置均无效。
2.甲方如不能按时还款,自逾期 天后,乙方则可以变卖抵押物以挽回损失,甲方同时签署逾期变卖委托书。
第八条 抵押期间,发生下列情形之一,乙方有权提前处置抵押物
1.借款人被宣告失踪,而其财产代管人拒绝履行本合同的;
2.借款人丧失民事行为能力,而监护人拒绝履行本合同的;
3.借款人死亡或宣告死亡而其财产合法继承人拒绝履行本合同的;
4.借款人不履行还款义务或有其他缺乏偿债诚意的行为;
5.借款人卷入或将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷,足以影响其偿债能力;
6.借款人变更住所。通信地址。联系电话等事项未在5日内及时通知的。
第三项 其它规定
第九条 费用的承担
1.如果甲方不能按期还款,在争取乙方同意的情况下可以展期。
2.有关抵押、借款产生的一切费用均由甲方承担。
第十条 本合同生效条件
本合同自当事人签字之日起生效。
本合同一式 份,甲方、乙方各执一份,其余在有关部门备案。
甲方,_______________(借款人) 乙方,_______________(出借人)
见证人,_______________
合同签订地点,_______________ 签订日期,_________________
房产抵押借款的合同范本
汽车抵押借款协议书范本
房屋房产抵押借款合同范本
个人住房抵押借款合同样本
汽车抵押借款合同协议
房屋抵押借款合同范本下载
2019车辆抵押借款合同样本
动产抵押借款的合同范本
动产抵押借款合同样本
分期车辆抵押借款合同范本
12345
下载此范文,机动车抵押借款合同.docx
相关信息,
2019年度民间借款合同简单范本
【民间借款合同简单范本一】 贷款方, 借款方, 一、借款用途 张要从事个体经营,急需一笔资金。 二、借款金额 借款方向贷款方借款人民币**万元。 三、借款利息 自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利...(查看全文)
个体自建经典房屋租赁合同
出租方(甲方), 地 址, 邮 编, 委托代理人, 地 址, 邮 编, 承租方(乙方), 地 址, 邮 编, 营业执照或身份证号码, 委托代理人, 地 址, 邮 编, 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房屋管...(查看全文)
通用的房屋租赁合同模板
篇一, 合同编号,__________ 出租方, (以下简称甲方) 承租方, (以下简称乙方) 为支持企业发展,甲方愿将房屋的使用权出租给乙方,经双方充分协商一致,达成如下条款并特立本合同,以便双方遵守。 第一条 出租房屋...(查看全文)
第三方担保合同范本
担保借款是指有一定的担保人作保证或利用一定的财产作抵押或质押而取得的借款。抵押借款是指按中华人民共和国民法典规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物而取得的借款。 第三方抵押担保借款合同范本...(查看全文)
2019一线城市通用房屋租赁合同范本
出租方(简称甲方), 承租方(简称乙方), 地址, 地址, 身份证号码: 身份证号码, 电话, 电话, 根据中华人民共和国民法典及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同条...(查看全文)
机动车借款抵押合同格式 篇5
机动车抵押借款合同模板
咀方;(借款人 )
身份证号码:
住址:
乙方:(抵押人 )
身份证号码:
住址:
咀乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同:
第一条、乙方承诺在借款期间将本人所抵押车辆品牌: 型号: 数量: 台
机动车牌照号码: 车架号码: 发动机号: 抵押给甲方,抵押车辆估计价值:人名币 元。
第二条、借款金额:人民币 元整,(天利息): 人民币 元整,(天利息人民币大写) 元整。
第三条: 借款期限: 年 月 日至 年 月 日。违约责任:如果乙方不能按期归还欠款本息,违约金 元整,人民币大写 元整。
第四条:本合同期满,如乙方未能履行此约定,甲方有权单方提前终止合同并向乙方追索借款本金、利息、综合费用及违约金,行使抵押权。
第五条:双方责任:
1、乙方保证对抵押机动车辆依法享有所有权。在抵押前未将该质物转让抵押、抵押担保及依法保全等,无任何经济纠纷,如有纠纷乙方愿承担全部责任。
2、抵押车辆在甲方存放。
3、抵押车辆的保险,由乙方到保险公司办理投保手续。保险费用由乙方负担。
4、在抵押期间,若是由于车辆自身原因或自然损坏、不可抗力等因素造成的车辆损失、免除甲方赔偿责任。
5、机动车抵押期间,如果价值有所减少,甲方认为有必要对机动车重新估价,乙方必须予以合作。重新估价后,甲方认为机动车不足以担保其债权时,乙方必须提前偿还部分或全部借款。
6、随车手续:由甲方保存。
7、甲方行驶抵押权处理抵押车辆所得价款,不足清偿债务的,甲方有权另行追索。乙方承诺抵押物一旦被甲方行驶抵押权,乙方无条件、无偿向甲方提供合法有效的过户手续。
第六条:甲乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,须向甲方所在地人民法院起诉。
第七条:本合同在乙方还清借款本金,综合费用后,甲方将乙方提供的抵押物和证件等返还乙方,本合同自行终止。
第八条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份以资信守。本合同未尽事宜,双方以补充协议的方式另行约定。
第九条:提示条款
乙方已阅读本合同所有条款,应乙方要求,甲方已经就合同条款做了相应说明,乙方对本合同搜索页条款的含义及相应的法律后果全部知晓,并予以充分、准确无误的理解。
第十条:、备注
咀方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
关于车辆抵押借款合同
编号:_________________
咀方:_______(借款人) 身份证号:_________
乙方:_______(出借人) 身份证号:_________
咀方因本人及家庭生活需要,向乙方申请借款,并以自有汽车作为抵押物,经当事方协商一致,乙方同意出借并签定本合同内容。
第一项 借款事项
第一条 借款内容及利息
1. 借款金额:人民币____ 元,大写______。
2. 借款期限:自___ 年___ 月___ 日起至___ 年___ 月___ 日止。
3. 利息:按照月利率____ %,每月结算利息。
第二条 借款的支付及偿还
1. 借款的支付:借款及抵押手续办妥后,乙方将借款金额一次性支付给甲方或转入甲方账户,甲方同时开据借款收到条。
2. 借款的偿还:本借款在到期日一次性还清。
3. 甲方可以提前还款,在原利率不变的前提下,按甲方实际使用的借款金额及时间计算利息。
第三条 违约责任
如果甲方到期不能全额偿还本借款,则从逾期之日起,对未偿还部分加收___天的违约金。
第二项 抵押事项
第四条 甲方确认抵押资产为其本人所有,一切手续合法、有效,该资产在抵押前无任何经济纠纷和违法责任,否则甲方承担全部法律责任。
第五条 抵押物事项 1.汽车种类及牌号:____ 2.车架号____: 3. 发动机号:____
第六条 抵押物的保管
1. 抵押物由乙方保管。
2. 甲方必须连同与抵押车辆相关的钥匙、机动车登记证书、行车证、购车发票、购置税、养路费、保险单据、户口本原件及身份证复印峻交由乙方或中间人保管。
3. 在抵押期间,乙方保证该车辆无任何交通事故及违章,并愿意承担相应的法律责任。
第七条 抵押物的处置
1.抵押期间,甲方对抵押车辆做出的任何处置均无效。
2.甲方如不能按时还款,自逾期___ 天后,乙方则可以变卖抵押物以挽回损失。甲方签订本合同的同时签署同意逾期变卖的《委托书》。届时甲方违约,甲方同意乙方凭此《委托书》处置抵押车辆。
第三项 其它规定
第八条 费用的承担
1.如果甲方不能按期还款,在争取乙方同意的情况下可以展期。
2.有关抵押、借款产生的一切费用均由甲方承担。
第九条 本合同生效条件
本合同自当事人签字之日起生效。
本合同一式____ 份,甲方、乙方各执一份,其余在有关部门备案。
咀方:__________(借款人) (盖章)
乙方:__________(出借人) (盖章)
____年_____ 月______ 日
汽车抵押借款合同范本
咀方;(借款人 )
身份证号码:
住址:
乙方:(抵押人 )
身份证号码:
住址:
咀乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同:
第一条、乙方承诺在借款期间将本人所抵押车辆品牌: 型号: 数量: 台
机动车牌照号码: 车架号码: 发动机号: 抵押给甲方,抵押车辆估计价值:人名币 元。
第二条、借款金额:人民币 元整,(天利息) 人民币 元整,(天利息人民币大写) 元整。甲方将借款本金以转账的形式到乙方指定账户。
第三条: 借款期限: 年 月 日至 年 月 日。违约责任:如果乙方不能按期归还欠款本息,违约金 元整,人民币大写 元整。
第四条:本合同期满,如乙方未能履行此约定,甲方有权单方提前终止合同并向乙方追索借款本金、利息、综合费用及违约金,行使抵押权。
第五条:双方责任:
1、乙方保证对抵押机动车辆依法享有所有权。在抵押前未将该质物转让抵押、抵押担保及依法保全等,无任何经济纠纷,如有纠纷乙方愿承担全部责任。
2、抵押车辆在甲方存放。
3、抵押车辆的保险,由乙方到保险公司办理投保手续。保险费用由乙方负担。
4、在抵押期间,若是由于车辆自身原因或自然损坏、不可抗力等因素造成的车辆损失、免除甲方赔偿责任。
5、机动车抵押期间,如果价值有所减少,甲方认为有必要对机动车重新估价,乙方必须予以合作。重新估价后,甲方认为机动车不足以担保其债权时,乙方必须提前偿还部分或全部借款。
6、随车手续:由甲方保存。
7、甲方行驶抵押权处理抵押车辆所得价款,不足清偿债务的,甲方有权另行追索。乙方承诺抵押物一旦被甲方行驶抵押权,乙方无条件、无偿向甲方提供合法有效的过户手续。
第六条:甲乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,须向甲方所在地人民法院起诉。
第七条:本合同在乙方还清借款本金,综合费用后,甲方将乙方提供的抵押物和证件等返还乙方,本合同自行终止。
第八条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份以资信守。本合同未尽事宜,双方以补充协议的方式另行约定。
第九条:提示条款
乙方已阅读本合同所有条款,应乙方要求,甲方已经就合同条款做了相应说明,乙方对本合同搜索页条款的含义及相应的法律后果全部知晓,并予以充分、准确无误的理解。
第十条:备注
机动车借款抵押合同格式 篇6
2022个人机动车抵押借款标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。个人机动车抵押借款标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022个人机动车抵押借款标准合同范本正文内容
甲方: 身份正号码:
乙方: 身份证号码:
甲乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同:
第一条、抵押车辆品牌: 型号: 数量: 台 机动车牌照号码: 车架号码: 发动机号:
第二条、借款金额:人民币 元整 。抵押车辆评估价值:人民币 元。
第三条、借款期限:________年____月____日 至________年____月____日。
第四条、如甲方未能履行此约定,乙方有权单方提前终止合同并向甲方追索借款本金、利息、综合费用及违约金,行使抵押权。
第五条、抵押的范围包括: 《机动车辆抵押借款合同书》项下的借款本息与综合服务费;实现债权和抵押权的费用(包括抵押登记费、律师费、诉讼费、申请执行费、拍卖或变卖费等)、罚息、以及应支付的违约金、赔偿金等。
第六条、
双方责任:
1、 甲方保证对抵押机动车辆依法享有所有权。在抵押前未将该质物转让抵押、抵押担保及依法保全等,无任何经济纠纷,如有纠纷甲方愿承担全部责任。
2、 抵押车辆在乙方封存。
3、 抵押车辆的保险,由甲方到保险公司办理投保手续,保险费用由甲方负担。
4、 在抵押期间,乙方须妥善保管甲方交付的抵押车辆。若是由于车辆自身原因或自然损坏、不可抗力等因素造成的车辆损失,免除乙方赔偿责任。
5、 机动车抵押期间,如果价值有所减少,乙方认为有必要对机动车重新估价,甲方必须予以合作。重新估价后,乙方认为机动车价值不足以担保其债权时,甲方必须提前偿还部分或全部借款。
6、 随车手续:由乙方保存。
甲方:
乙方:
________年____月____日
机动车借款抵押合同格式 篇7
贷款人,
通讯地址,
邮政编码,
联系电话,
借款人,
身份证件名称,
身份证件号码,
通讯地址,
邮政编码,
联系电话,
保证人,
(法定代表人/委托代理人),
身份证件名称,
身份证件号码,
通讯地址,
邮政编码,
联系电话,
抵押人,
身份证件名称,
身份证件号码,
通讯地址,
邮政编码,
联系电话,
第1项贷款种类贷款人同意向借款人发放_________________贷款。
第2项贷款用途本合同项下贷款的用途为,____________________。
第3项贷款金额本合同项下的贷款金额为人民币(大写)_________________元整。
第4项贷款期限本合同项下的贷款期限为____个月 天,即自 年 月 日起至 年 月日止。贷款借据对贷款期限实际起始日与实际到期日另有约定的,以贷款借据中的约定为准。
第5项贷款利率本合同的贷款年利率按照中国人民银行公布的同期基准利率 % (上/下)浮 %执行;本合同项下首期执行贷款年利率为 %。
注,如遇国家利率调整,浮动利率参照调整后的同档次贷款利率,并按照贷款人相关政策执行。
第6项罚息利率借款人未按本合同约定期限归还贷款本金的,贷款人有权对逾期贷款计收罚息,罚息利率为本合同约定的贷款执行利率基础上上浮%。罚息计算期间自逾期之日起至当期应付本息全部清偿之日止。逾期期间,如遇中国人民银行上调同期贷款基准利率,罚息利率自基准利率调整之日起相应上调。
借款人未按本合同约定用途使用贷款的,贷款人有权对违约使用部分计收罚息,罚息利率为本合同约定的贷款执行利率基础上上浮%。罚息计算期间自逾期之日起至挪用部分贷款本息全部清偿之日止。在此期间,如遇中国人民银行上调同期贷款基准利率,罚息利率自基准利率调整之日起相应上调。
第7项贷款发放贷款发放至借款人在贷款行开立的账户内,户名,__ _____,账号,_______,开户行,_ ____。采取 □自主支付□受托支付方式。
第8项贷款担保本合同项下的全部贷款采用下列第____ _种担保方式,
(1)抵押担保。抵押人自愿将其享有合法所有权和处分权的以本合同签订时贷款人认可的价值为人民币(大写)___________________元的□房产□车辆 □____________抵押给贷款人,以担保借款人按期偿还本合同项下的贷款本息和其他应付款项。抵押物具体情况见附件1,抵押物品清单。
(2)连带责任保证担保。其中,保证人提供贷款金额的___%或人民币_________________元的保证金作为担保,保证金户名,__________________,账号,_______________,开户行,________________________。
第9项贷款偿还借款人还款账户,户名, ______,账号,______,开户行, ________。
借款人选择下列第_____种还款方式偿还贷款本息。本合同项下贷款按□月 □季□年共分_____期偿还,具体还款金额及还款日期以贷款人提供的还款计划表为准。
(1) 利随本清
(2) 按期还息一次还本
(3) 等额还本付息
(4) 等本金还款
(5) 递增还款法:年递增比例为 %
(6) 递减还款法:年递减比例为 %
(7) 先期___个月按月还息 后期___个月按月□等额□等本还款
(8) 随心还A、B( 组合还款方式)
第一阶段,分段本金 分段期数 ;
第二阶段,分段本金 分段期数 ;
第三阶段,分段本金 分段期数 ;
第四阶段,分段本金 分段期数 ;
第五阶段,分段本金 分段期数 ;
第六阶段,分段本金 分段期数 ;
第10项提前还款
违约金(1)借款人提前偿还部分或全部贷款,应至少提前_______个工作日向贷款人提出书面申请。
(2)部分提前还款的,每次提前归还金额不少于 万元。
(3) □借款人的任何提前还款□如借款人的提前还款将导致本合同项下的已执行贷款期限在___年以内(含),借款人,
□必须按照提前还款金额的___%交纳提前还款违约金。
□必须向贷款人交纳 个月的贷款利息,计算利息的本金基数是提前还款前的贷款余额。
第11项保证担保
方式保证人自愿为借款人因在本合同项下借取贷款所产生的全部债务向贷款人提供以下第_______种连带责任保证担保。如借款人出现本合同项下的违约行为,保证人保证向贷款人履行还款义务。
(1)阶段性连带责任保证,保证期间从本合同签署之日起至抵押人已就抵押物有效设定抵押,且相关抵押物权利证明及设定抵押的相关证明文件交付贷款人正式执管之日止。
(2) 全程连带责任保证,保证期间从本合同签署之日起至本合同项下贷款履行期届满之日起二年止。
第12项补充条款 经双方协商一致,同意在本合同中适用如下第__ _项约定,
(1) 借款人同时申请个人住房商业性贷款和个人住房公积金贷款的,借款人若将所购住房同时抵押给贷款人和 担保有限公司,贷款人和担保有限公司作为同一顺位的共同抵押权人。借款人未按本合同或个人住房公积金借款合同偿还贷款本息的,共同抵押权人中遭受违约损失的一方可以依法处置抵押物,另一方有权参与处置抵押物,共同抵押权人一方实现抵押权作为另一方实现抵押权的理由。
(2)在放款之日起 天内未能办理完毕
□预抵押登记手续、贷款人未取得预购商品房贷款抵押登记证明的
□抵押登记手续、贷款人未取得房屋他项权证的
□营运车辆/机械设备抵押登记/抵押公证的
贷款人有权宣布贷款提前到期,保证人应承担连带责任保证,贷款人有权从保证人开立在贷款人的任何账户中直接扣划相应资金。
(3)对于抵押房地产为所购房产且为期房的,借款人有义务及时办理房屋所有权证,并配合贷款人办理抵押登记手续,否则贷款人有权宣布贷款立即到期并要求借款人立即偿还全部贷款本金、利息和其他应付款项。
(4)借款人在此同意,如借款人拖欠贷款人贷款本息或未按本合同附表第13项第2款办理的,第三方代借款人偿还其拖欠贷款人的剩余贷款本息后,第三方即就代偿部分的债权取得代位求偿权,第三方可以向借款人进行任何方式的合法追偿,且诉讼地点设定为原告所在地。同时,在第三方代本借款人偿还拖欠的贷款本息后,借款人授权贷款行从本借款人在贷款行开立的活期储蓄存折账户\阳光卡账户中直接扣划相应的款项归还第三方。
(5) 如借款人在我行申请营运车辆及机械设备贷款,且在一个还款年度内无任何违约行为,贷款人有权在下一年度按%下调其利率上浮幅度(不得低于基准利率;如果借款人发生违约行为,则按照本合同附表第6项约定的贷款利率执行。对于上述调整,贷款人不再另行向借款人发送书面通知,调整自下一年度的公历1月1日起开始生效并执行)。
(6)如果借款人在还款期限内连续60日未能按时、足额归还贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还贷款本息的,或借款人在贷款人放款之日起90日内未将按揭工程机械的车辆牌照、抵押登记及公证所涉及的资料和手续办理完毕,并且未将相关材料(原件)送达贷款人的,贷款人有权将债权转让与第三人,因第三人为实现债权而提起诉讼的,由原告所在地法院管辖。
(7)借款人指定 为本合同的联系人,联系电话,
联系人地址, 邮政编码, 贷款人有关贷款告知信息送达该联系人时即视同送达借款人。
(8)其他约定,
第13项合同份数本合同正本一式_______份,□借款人、□贷款人、□抵押人、□保证人、□抵押物登记机关、□公证机关各执一份,各份具有相同法律效力。
贷款人,中国光大银行 分行 支行
法定代表人/负责人(或委托代理人),
借款人,
抵押人(含抵押物共有人),
保证人(法人),
法定代表人(或委托代理人),
保证人(自然人),
附件1,抵 押 物 品 清 单
本合同项下抵押物为 ,
房 地 产 抵 押 一
抵押物名称
抵押物地址
建筑面积 评估/购买价值 抵押率
房产权证明编号 土地使用权证明编号
备 注
房 地 产 抵 押 二
抵押物名称
抵押物地址
建筑面积 评估/购买价值 抵押率
房产权证明编号 土地使用权证明编号
备 注
房 地 产 抵 押 三
抵押物名称
抵押物地址
建筑面积 评估/购买价值 抵押率
房产权证明编号 土地使用权证明编号
备 注
本合同项下抵押物为 ,
车 辆 及 工 程 机 械 设 备 抵 押
品牌 车型
车牌号 发动机号
底盘编号 车架号
车辆行驶证编号 购买价格
备 注
车 辆 及 工 程 机 械 设 备 抵 押
品牌 车型
车牌号 发动机号
底盘编号 车架号
车辆行驶证编号 购买价格
备 注
车 辆 及 工 程 机 械 设 备 抵 押
品牌 车型
车牌号 发动机号
底盘编号 车架号
车辆行驶证编号 购买价格
备 注
机动车借款抵押合同格式 篇8
借款机动车抵押合同
甲方(出借人):_______________________身份证号码:_______________________联系电话:_______________________
乙方(借款人):_______________________身份证号码:_______________________联系电话:_______________________
丙方(抵押人):_______________________身份证号码:_______________________联系电话:_______________________
经甲、乙、丙三方协商一致,就乙方向甲方借款,以其名下所述机动车为抵押物而订立本借款机动车抵押合同(下称“本合同”),以确保甲方的债权得到充分的保障。
第一条 借款金额
1、乙方通过抵押其名下的机动车向甲方借款RMB _________ 元;
2、此次借款不逾期不超期,所有借款及利息,应于_____________前一次性还清。
第二条 利率
借款利率为 ______________% ,自借款日起计算,直至该笔借款全部结清。如借款人未按期还款,则甲方将根据债务逾期利率另外计息。
第三条 还款方式
1、乙方应按照还款计划表及约定的时间,按期归还本合同规定的借款及利息。
2、乙方应在规定时间内将还款金额存入甲方指定的账户中。
3、如乙方无法按期归还款项,应当在发生逾期之日起三日内通知甲方,否则甲方可以使用合同规定的抵押物进行追偿。
第四条 抵押物的措施
1、本合同中约定的抵押物是乙方名下的机动车,乙方保证其对抵押物拥有合法、无争议的所有权,并保证抵押物不受任何担保或质押,不被司法机关、行政机关或第三方侵占,没有被出租、抵押或保留任何权利。
2、如因债务未能及时偿还导致逾期未还款项,甲方可以行使本合同中规定的抵押物处置权,有权变卖、拍卖或以其他方式处理抵押物,所得价款先用于偿还本借款,再用于偿还逾期利息、滞纳金及因处置权所发生的费用,剩余部分返还乙方。
第五条 其他约定
1、乙方在借款期间,应按时缴纳车船税、保险费等费用,如乙方未按时缴纳造成的任何损失,由乙方承担。
2、乙方在合同期内,应保证该机动车的安全,不得发生交通事故,如乙方未能履行该义务而造成的任何损失,由乙方承担。
第六条 合同争议的解决
本合同的履行与解释应适用中华人民共和国法律,如发生争议,三方应优先通过协商解决;如协商未能解决,应向协商地的人民法院提起诉讼。
第七条 本合同的生效
本合同自各方签字、盖章之日起生效,并严格保密。
甲方(出借人):_______________________ 乙方(借款人):_______________________
丙方(抵押人):_______________________日期:_______________________________
机动车借款抵押合同格式 篇9
甲方:(借款人)
身份证号:
电话:
乙方: (出借人)
身份证号:
电话:
丙方: (担保人)
身份证号:
电话:
甲乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同:
第一条、抵押车辆品牌: 型号: 数量: 台 机动车牌照号码: 车架号码:
发动机号:
第二条、借款金额:人民币 元整 。抵押车辆评估价值:人民币 元。
第三条、借款期限: 年 月 日 至 年 月 日。
第四条、如甲方未能履行此约定,乙方有权单方提前终止合同并向甲方追索借款本金、利息、综合费用及违约金,行使抵押权。
第五条、抵押的范围包括:
《机动车辆抵押借款合同书》项下的借款本息与综合服务费;实现债权和抵押权的费用(包括抵押登记费、律师费、诉讼费、申请执行费、拍卖或变卖费等)、罚息、以及应支付的违约金、赔偿金等。
第六条、各方责任:
1、 甲方保证对抵押机动车辆依法享有所有权。在抵押前未将该质物转让抵押、抵押担保及依法保全等,无任何经济纠纷,如有纠纷甲方愿承担全部责任。
2、 抵押车辆在乙方封存。
3、 抵押车辆的.保险,由甲方到保险公司办理投保手续,保险费用由甲方负担。
4、 在抵押期间,乙方须妥善保管甲方交付的抵押车辆。若是由于车辆自身原因或自然损坏、不可抗力等因素造成的车辆损失,免除乙方赔偿责任。
5、 机动车抵押期间,如果价值有所减少,乙方认为有必要对机动车重新估价,甲方必须予以合作。重新估价后,乙方认为机动车价值不足以担保其债权时,甲方必须提前偿还部分或全部借款。
6、 随车手续:由乙方保存。
7、 乙方行使抵押权处理抵押车辆所得价款,不足清偿债务的,乙方有权另行追索。甲方承诺抵押物一旦被乙方行使抵押权,甲方无条件、无偿向乙方提供合法有效的过户手续。
8、担保人对本合同承担无限连带责任。
第七条、各方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,须向乙方所在地人民法院起诉。
第八条、本合同在甲方还清借款本金、综合费用后,乙方将甲方提供的抵押物和证件等返还甲方。本合同自行终止。
第九条、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份以资信守。本合同未尽事宜,各方以补充协议的方式另行约定。
第十条、提示条款
甲方已阅读本合同所有条款,应甲方要求,乙方已经就合同条款做了相应说明,甲方对本合同所有条款的含义及相应的法律后果已全部知晓,并予以充分、准确无误的理解。
甲 方:
__年__月__日
乙 方:
__年__月__日
丙方:
__年__月__日
担保合同九篇
如果您在寻找优质文章建议您阅读“担保合同”,热烈欢迎您光顾希望此篇文章能够令您心旷神怡。这个世界发展地很快,合同对我们的约束力越来越大。签订合同内容不得损害社会公共利益。
担保合同 篇1
购货方(甲方):
销货方(乙方):
担保人:
一、根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则,甲乙双方进行了友好的协商,并达成一致签订本合同,供双方严格遵守执行。
二、交货地点:
三、交货方式:乙方负责将货送至甲方或甲方指定的广州市内地点。如甲方要求以物流方式发货则费用由甲方承担,且乙方不承担货运风险。
四、验货标准及提出异议期限:
4.1甲方应及时验货,若质量或数量有异,甲方应在收货十五天内通知乙方处理,逾期或布料一经裁剪或后加工即视为验收合格,乙方不负任何责任。
4.2 非质量问题甲方不能退货,若因质量问题需换货或退货,甲方需提前通知乙方,以书面形式传真退货单到乙方,征得乙方同意方可退换。因质量问题产生的退换货运输费用由乙方承担。
4.3 因存在合理批差,每批大货到甲方请及时检验布面质量、颜色、缩水率等数据,若发 现异常,请及时与乙方沟通处理。双方协商达到一致后甲方方可生产。若甲方擅自处理造成的后果由甲方自行承担。
五、结算方式及期限:合同签订后付货款30% 定金,余下货款下个月结清。
六、本合同自签定之日起,长期有效,如需修改或废除,,甲乙双方须同时签名盖章确认,附表同具法律效力。
七、违约责任:如有纠纷,双方友好协商解决,协商不成,交广州市地方法院诉讼裁决。
八、本合同一式两份,双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效,传真件为有效文本。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
担保人(签字):_________
_________年____月____日
担保合同 篇2
个人担保借款合同最新范文
借款的时候需要签订借款合同,规范的合同才具有法律效益,下面,小编为大家带来个人担保借款合同最新范文,希望大家能喜欢!
个人担保借款合同最新范文
订立合同单位:
____________________,以下简称借款方;
中国人民建设银行______行,以下简称贷款方。
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款方向贷款方借款人民币(大写)______元,用于______。预计用款为一九__年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九___年_______元;一九____年______元;一九____年______元;
第二条 自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的`借款期内,年息为____%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利息20%。
第三条 借款方保证从一九____年____月起至一九____年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第四条 因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因,需要变更合同条款,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第五条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。
第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理,计划执行,财务活动,物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率罚息50%。
第七条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第八条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门,总行,分行各一份。
借款方________(盖章) 贷款方_______(盖章)
负责人:__________ 负责人:____________
地址:__________ 地址:__________
担保合同 篇3
原告:_______,身份证号码:___________________________,性别:____,____族,年龄_____,
住址:_____________,联系电话:_________________________________。
被告:_______,身份证号码:___________________________,性别:____,____族,年龄_____,
住址:_____________,联系电话:_________________________________。
诉讼请求:
1、判令被告返还借款______元;
2、判令原告对拍卖、变卖抵押物土地使用权(______(____)字第_____号证)价款享有优先受偿权;
3、判令被告承担本案诉讼费。
事实和理由:
____年___月___日,原告与被告经过平等协商达成借款协议,约定被告从原告处借款____万元,归还期限为____年,即到____年___月____日被告必须归还借款,并约定了以被告合法拥用有的土地使用权证(______(____)字第_____号证)为债务设定抵押。现已届至还款期限,可是被告至今没有还款给原告,并且将设定已经设定抵押的`土地使用权由第三人_____________使用,侵犯了原告对抵押权的使用、收益等合法权益。经原告多次想要与被告协商交涉,但被告置之不理。
此致
____________人民法院
具状人:_________
____年____月____日
担保合同 篇4
原告:_________________担保有限公司
地址:_________________
法定代表人:_________________
被告:_________________长春市__________有限公司
地址:_________________
法定代表人:_________________
被告:_________________王__________,女,汉族,__________日生,住__________,身份证号码:_________________。
诉讼请求
1、请求2被告连带支付原告人民币200万元(贰佰万元)及利息;
2、请求案件受理费用、律师代理费用2被告承担。
事实与理由
20xx年8月7日,被告王__________与中国建设银行股份有限公司吉林省分行签订《个人助业借款合同》(合同编号:_________________),贷款金额400万元,原告依据与中国建设银行股份有限公司吉林省分行签订的《保证合同》(编号__________)为被告王__________的上述400万元贷款金额提供担保。
20xx年,被告长春市__________有限公司、王__________与原告签订《反担保合同》(编号:_________________)约定被告__________公司自愿以企业全部资产、被告王__________自愿以个人所有的`全部财产,为原告400万金额的担保提供连带责任保证的反担保。
后中国建设银行股份有限公司吉林省分行向被告王__________支付了400万借款。但王__________偿还了200万本金之后,因借款期限届满,建设银行从原告处划扣了剩余的200万元。原告承担保证责任后,同被告多次协商未果,因此起诉至贵院,请求判如所请。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____年_____月_____日
担保合同 篇5
担保合同4甲方(债权人):
乙方(债务人):
丙方(担保人):
合同签订时间:
合同签署地点:
鉴于甲乙双方已签订《货物销售框架合同》,乙方以赊销方式向甲方购买产品;
鉴于丙方愿意对乙方在上述《货物买卖框架合同》项下欠甲方的未偿债务承担连带保证责任。
甲乙丙三方根据《中华人民共和国担保法》及其他相关法律的规定,本着诚实信用、协商一致的原则,签订本合同,共同遵守。
第一条:丙方向乙方提供的担保金额为乙方在___________
第二条:丙方担保的范围是乙方向甲方支付的货款、违约金、利息、损害赔偿金及实现债权的费用
第三条:乙方和丙方对前条所列债务承担连带责任。保证期为2年。如乙方或丙方未能按本保证合同的约定偿还前条的债务,甲方有权直接向任何一方或多方索赔。乙方和丙方保证,任何一方或各方将在收到甲方书面催款通知后____天内付清上述款项..
第四条:乙方和丙方的保证责任不因《货物买卖框架合同》的无效或解除而免除。本合同未尽事宜,参照《货物销售框架合同》执行。
第五条:如发生变更或撤销,乙方应提前30天书面通知甲方,本担保合同项下的所有义务由变更后的机构承担。
第6条:违约责任
一、乙方或丙方违反本合同第三条,未能按时清偿到期债务的,应向甲方支付最高担保金额的____%作为违约金。
二.乙方违反本合同第五条的,变更后的机构应按最高担保金额的____%向甲方支付违约金。给甲方造成经济损失,违约金金额不足以赔偿所受损失的,还应当赔偿甲方直接经济损失。
三.违约金应在违约发生后____天内支付。
第7条:解决争端的方式
甲、乙、丙三方在解释和履行本合同过程中发生的争议,由三方协商解决。协商不成,任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。
第八条:本合同自甲乙双方盖章、丙方签字之日起生效。
第九条:本合同正本一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
丙方:(签名)
承租人(以下简称乙方):_______________________________________
担保人(以下简称丙方):_______________________________________
一、住房概况:
租赁物业位于__________________________。
二、租赁期限:
本合同约定的租赁期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
租赁期满后乙方续租的,应与甲方协商重新签订房屋租赁合同;如不续租,乙方应提前一个月通知甲方,并在合同期满(解除)后三天内无条件搬出租赁房屋。
三.租金:
本合同约定租金:年租金总额为________人民币(小写:)。房租每月预付一次。乙方应在签订本合同时支付第一笔租金和抵押款________人民币(小写:)。租赁期满后,如乙方无违约或欠款,甲方应返还抵押款。房贷不计息。
四.租赁房屋的用途:
五、甲方的权利和义务:
5.1甲方有权按本合同约定收取租赁房屋的租金、抵押及相关费用。
5.2租赁期内,如乙方违约,甲方有权解除租赁合同,收回房屋,扣除租赁抵押,并要求乙方承担违约责任和赔偿损失。
5.3租赁期满或本合同第八条规定的违约导致合同解除后,乙方应在3天内归还租赁房屋及附属设施。如租赁房屋及附属设施逾期未归还,甲方有权强行收回。
5.4乙方将房屋归还甲方时,应保持房屋及设施完好,不得存放物品或影响房屋的正常使用。甲方有权处置未经同意留下的物品。
5.5乙方支付租金后,甲方应将租赁物交付给乙方。
六、不及物动词乙方的权利和义务:
6.1在不违反合同的情况下,乙方有权在约定的权限内独立使用租赁房屋的租赁部分。
6.2租赁期满后,在同等条件下,乙方有优先租赁权。
6.3乙方应按本合同约定按时足额支付租赁房屋的租金、水、电、煤气、暖气等费用。
6.4经甲方书面同意,乙方可以赎回现有经营项目,但新承租人必须与甲方重新签订租赁合同..
6.5乙方不得利用租赁物从事约定以外的经营活动或从事违反法律、法规和社会公德的活动,由此产生的一切法律和经济责任由乙方承担..
6.6乙方有义务安全使用水、电、气、暖等设备和设施。因乙方不安全使用造成的一切损失(包括对邻居造成的损失)由乙方赔偿..
6.7乙方需要装修租赁房屋时,不得损坏房屋现有结构,并事先征得甲方书面同意。租赁期满或因乙方责任退租后,附属装修归甲方免费所有,乙方不得损坏装修。
七.丙方的义务:
7.1丙方作为承租人(乙方)的担保人自愿签署本合同,对本合同的所有内容理解完全清晰一致,并自愿以个人全部财产无限连带责任的形式向甲方提供担保。如乙方违反本合同,丙方应对乙方造成的违约后果承担全部保证责任,其地位与乙方相同,对此丙方没有任何疑问。
7.2丙方在合同约定的保证范围内承担无限连带责任保证。本合同约定的租赁期限届满,乙方未履行或未完全履行义务,甲方未追究乙方的,甲方已向丙方提起民事诉讼
7.3丙方提供的连带责任保证的保证期为本合同约定的房屋租赁履行期届满之日起____年。
八.违约责任:
8.1甲、乙、丙三方违反本合同的,应承担违约责任,并赔偿无过错方因此遭受的经济损失。
8.2乙方违反本合同,有下列违约原因时,甲方有权解除租赁合同,收回房屋,扣除租赁抵押,要求乙方承担责任和赔偿损失,并要求丙方承担保证责任。
8.2.1未经甲方书面同意,乙方擅自将出租的房屋全部或部分转租、赎回或由第三方使用。
8.2.2乙方利用租赁房屋进行违法活动,损害公共利益的。
8.2.3乙方在租赁场所存放易燃、易爆或其他危险品的,
8.2.4乙方拖欠租金、水、电、卫生、暖气等相关费用。
8.2.5未经甲方书面同意,乙方单方改变房屋用途或结构。
8.2.6损坏的租赁房屋未在甲方提出的合理期限内修复..
8.2.7在公共通道内或不在自己租赁范围内堆放杂物或放置其他物品,会影响他人通行或使用。
8.3违约赔偿金
8.3.1租赁期内,如乙方违约或未经甲方同意退租,乙方应向甲方支付合同总租金的10%作为违约金,如支付的违约金不足以赔偿甲方损失,乙方还应承担赔偿责任。丙方承担保证责任的,也适用上述约定。
8.4如甲方违反本合同,乙方有权终止租赁合同,并向甲方收回预付租金,预付租金的金额从租赁合同终止之日起至合同到期日止计算,并要求甲方承担责任和赔偿损失。
九.如该房屋需要维修,而甲方在接到通知后的合理期限内未能修复或完全修复,乙方可自行修复或改善,合理费用由甲方承担。
9.1本合同履行过程中,甲、乙、丙三方之间的争议可通过协商解决。协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9.2本合同未尽事宜,甲、乙、丙三方可共同协商作出修改或补充规定,与本合同具有同等法律效力。
十二.生效合同:本合同一式三份,双方各执一份,三方签字盖章(指纹)后生效。
甲方:________________乙方:_____________________丙方:___________
身份证号码:________________身份证号码:________身份证号码:________________
联系地址:____________联系地址:________________联系地址:
电话:_________________电话:______________________电话:______________________
签署日期:_____________签署日期:_____________签署日期:_____________
担保合同 篇6
借款人(甲方):_______________
贷款人(乙方):_______________
甲方因生产经营项目的实施临时需要资金,乙方有闲置资金。为此,甲、乙双方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本借款合同,并保证共同遵守执行。
一、借款金额:
__________元(大写:__________人民币/万元整)。
二、借款期限:
从____年____月___日至____年____月____日止,借款期限为____年。
三、借款利率及付息方法:
1、借款利息为____月息,即每月____元。以甲方收到借款日计算利息。
2、双方设定每月1日为付息日。若1日为周末或节假日则相应顺延。
四、借款偿还:
1、借款到期后如双方无异议,则本借款合同自动延期____年。
2、借款合同履行三个月后,如乙方临时需要收回借款,应提前十五天向甲方提出还款申请,借款利息按实际借款天数计算利息。
六、违约和违约处理:
甲方未能按合同还本付息,属甲方违约。根据违约情况,乙方有权采取下列措施:
1、对违约部分借款加收____罚息。
2、采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息。
七、合同生效:
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同共贰份,双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜,双方进一步商定补充条款。
借款人(甲方):_______________贷款人(乙方):_______________
甲方代表签字:_______________乙方签字:_______________
签约日期:_______________签约日期:_______________
担保合同 篇7
合同担保书格式(一)
甲方(担保权人): 乙方(担 保 人): 丙方(被担保人): (以下简称甲方)与担保人(以下简称乙方) 就被担保人(以下简称丙方) , 提供担保,签订如下担保合同:
1、乙方自愿为丙方保,并承担连带担保责任。
2、担保人承担担保责任的范围为:
(1)丙方 所发的一切费用及违约金;
(2)甲方与丙方之间出现协议终止或被解除 等情况;丙方出现 时,乙方仍然应依照本合同履行担保责任,以上情况不发生免除乙方担保责任的后果。
3、担保人承担担保责任的期限自本合同生效之日起至丙方赔偿甲方所有损失并承担违约金后终止。
4、若丙方出现权要求乙方承担连带担保责任,若乙方和丙方都不履行合同义务的,甲方有权向甲方注册所在地法院申请强制执行或采取相应的强制措施,并追究乙方和丙方相应的违约责任。
5、在担保期间担保人不得擅自单方撤销担保;担保人若撤销担保,需经甲、乙、丙三方再次共同达成相关协议,赔偿甲方所有损失并承担相应违约责任后方可撤销。
6、担保人承诺在本合同下面所填写个人资料真实无误。如资料有误,甲方有权随时要求乙方支付违约金 元。
7、本合同自甲、乙、丙三方方签字、盖章之日起生效。一式三份,甲方、乙方、担保人各执一份,具有同等法律效力。担保合同8、乙方、丙方需提供身份证复印件并按手印或法人营业执照、法人证、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证并加盖公章。
甲方(盖章、签字):
乙方(盖章、签字):
丙方(盖章、签字):
年 月 日
合同担保书格式(二)
债权人(全称):
保证人(全称): (1)____________
(2)____________
(3)____________
为了确保____________(下称债务人)与债权人签订的编号为__________的《特许经营合同》(下称主合同)的切实履行,保障债权人债权的实现,保证人愿意为债务人依主合同与债权人所形成的债务提供保证。为明确双方权利义务,根据我国《担保法》及其他有关法律、法规,经双方当事人协商一致,特订立本合同。
第一条 被保证的主债权种类、数额
担保合同保证人担保的主债权种类、数额(币种及大写金额)分别为:_________________________。
第二条 保证范围
保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
第三条 保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
第四条 保证期间
1、 保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
2、 银行承兑汇票、减免开证保证金、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。
3、 商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。
4、 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。
5、 若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
第五条 保证人承诺
1、 提供真实的财务报表及其它相关资料、信息。
2、 债务人未按主合同约定履行债务,保证人自愿履行保证责任。
3、 保证人不按本合同约定履行保证责任的,债权人有权直接从保证人在债权人处开立的任何帐户中扣收。
4、 发生以下事项时,保证人应于事项发生后5个银行工作日内书面通知债权人:
(1) 保证人发生隶属关系变更、高层人事变动、公司章程修改以及组织结构调整等。
(2) 保证人生产经营发生严重困难、财务状况恶化或发生重大诉讼、仲裁事件,可能影响其履行本合同项下保证责任的。
(3) 保证人变更名称、住所、法定代表人等工商登记事项。
5、 保证人采取以下行动,应提前15日书面通知债务人并征得债权人书面同意:
(1) 保证人改变资本结构或经营方式。
(2) 保证人为第三人债务提供保证担保或其主要资产为自身或第三人债务设定抵押、质押担保,可能影响其履行本合同项下保证责任的。
6、 即使主合同被确认无效,保证人仍对债务人应履行的义务承担连带责任。
第六条 违约责任
本合同生效后,债权人和保证人均应履行本合同约定的义务,任何一方不履行约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。
第七条 争议的解决
本合同履行中发生争议,可由双方协商解决;若通过诉讼解决的由债权人住所地法院管辖。
第八条 其他事项
1、 保证人已收到并阅知所保证的主合同。
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
第九条 合同的生效:本合同自各方签字或盖章之日起生效。
第十条 本合同一式___份,双方各持一份,___份,效力相同。
第十一条 提示
债权人已提请保证人对本合同就条款作全面、准确的理解,并应保证人的要求作了相应的条款说明。签约各方对本合同含义认识一致。
债权人(盖章): 保证人(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
或授权代理人: 或授权代理人:
签约日期: 年 月 日
签约地点:
合同担保书格式(三)
甲方:_________
乙方:_________
为确保甲、乙双方签订的_________年_________字第_________号合同(以下称主合同)的履行,双方经协商一致,就定金担保事宜达成如下协议:
第一条 依据主合同,甲、乙双方应履行如下义务:_________。
第二条 甲方应在本合同签订之日起_________日内向乙方交付定金_________元整。
第三条 本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除,除非使双方协商一致并达成书面协议。
第四条 甲方履行主合同义务后,乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。
第五条 甲方不履行主合同,无权要求返还定金;乙方不履行主合同,应当双倍返还定金。定金罚则的执行,不影响任何一方要求赔偿的权利。
第六条 本合同经双方签章自定金交付之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________担保合同法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
合同担保书格式(四)
甲方:__________________
法定代表人:____________
住所地:________________
乙方:__________________
法定代表人:____________
住所地:________________
丙方:__________________
法定代表人:____________
住所地:________________
甲乙双方于_______年_______月_______日签订了《合同或者协议书》(合同编号为______________,下称主合同)。按照该份主合同的约定,乙方应于_______年_______月_______日支付给甲方款项计人民币______________万元。为保证上述主合同的履行,丙方自愿作为乙方的保证人。现各方达成本担保合同:
一、丙方的担保范围是乙方在主合同的全部合同义务和产生的全部合同责任,以及甲方为实现上述权利而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费等全部必要费用。
二、担保期限至_______ 年_______月_______日止。
三、担保方式为连带责任的保证,即甲方届时有权选择向乙方或者丙方主张全部权利。
四、如届时乙方或者丙方未能履行义务的,各方同意甲方在不得已之下向西湖区人民法院诉讼主张权利的。
五、各方明确,为签署本合同,各自已经完成了议事程序和必须的授权,签署本合同是真实自愿的。
六、本合同经各方签章后生效。合同一式三份,各方一份。
担保合同甲方:_____________________
乙方:_____________________
丙方:_____________________
_______年_______月_______日
合同担保书格式(五)
担保人:
被担保A人:贵公司司 代理人文益书 被担保B人:####有限公司 项目经理### 担保内容:###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表,B人为承包人代表,为更好地履行《施工合同》双方约定,特定立本担保合同:
一、被担保A人:用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保,作以下承诺:
1、各期拨付的工程款,延期壹个月时,由担保公司计算停工损失,追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约,使工程长期停工达两个月时,由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保,作以下承诺:
1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的,由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时,动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工,下一期拨款阶段再不进入施工的,终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺,接受被担保人违约诉告,派员调查核实,按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项
1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效,工程竣工验收之日终止,总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息,作为本担保的担保费,担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内,退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份,三方签字(章)后生效。
担保人:
被担保A人:
被担保B人:
年 月 日
担保合同 篇8
甲方:
乙方:
为保证(借款人)与乙方于20__年__月__日签订的本合同项下的借款合同(以下简称主合同)(穗汇利鲜字(2__)号)项下的借款人义务,甲方愿意向乙方提供连带责任保证。为明确双方的权利和义务,根据《合同法》、《担保法》等相关法律法规,甲乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条甲方的陈述和保证
1.1根据中国法律,他具有担保人主体资格,可以提供对外担保。
1.2有足够的能力承担担保责任,不因任何指令、财务状况变化或与任何单位签订的任何协议而免除或免除担保责任。
1.3甲方已仔细阅读本合同主合同的所有条款,完全理解主合同借款人的借款目的,对主合同双方的约定无任何理解或误解。为主合同借款人提供担保完全是自愿的,其在本合同项下的所有含义均属实。
1.4如借款人未能履行主合同约定的偿还贷款本息及相应费用的义务,乙方可直接向甲方追索,甲方授权乙方通过人民法院查询、冻结、扣划甲方在各银行开立的所有账户内的资金,以冲抵甲方在主合同项下的担保债务。扣款为外汇的,按照扣款日中国银行公布的外汇买入价折算。同时,甲方的任何资产,包括上市股票、公司股权、所有动产和不动产,均可依法查封和出售,可用于乙方优先补偿本合同项下的担保债权本息及相关费用。
第二条被担保主债权的种类和金额
2.1本合同担保的主债权为乙方根据主合同发放的贷款,金额为人民币1万元整。人民币____万元。
第三条主合同借款人履行债务的期限
3.1主合同履行期为个月,从20__年至20__年。如有变更,以主合同约定为准。
第四条担保方式
4.1本合同的保证方式为连带责任保证。将甲方(两个担保人)的全部资产(包括但不限于现金、存款、上市股票、公司股权、任何实物资产和债权)和全部收入作为无限连带保证责任。借款人未按借款合同约定履行义务的,甲方的任何担保人应负责偿还贷款本息及费用,并在承担担保责任后依法收回款项。
第五条担保范围
5.1本担保合同的担保范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用以及主合同项下所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
第六条保证期间和被保证人权益的实现
6.1本合同项下的保证期为两年,自独立合同规定的贷款到期之次日起计算。
6.2如果主合同规定的贷款分批到期,每批贷款的保证期为每批贷款到期后第二天起两年。
6.3如果乙方按照主合同的约定提前收回贷款,保证期为自乙方通知借款人还款日次日起两年。
6.4乙方有担保债权的实现。如主合同借款人未能按时足额履行主合同项下的债务,乙方可在主合同违约之日起五日内书面通知主合同项下的担保人按照被担保债务承担未偿债务的连带清偿义务,并依法处分本合同1.4和4.1项下担保人的任何资产,用于优先清偿乙方应收的债权..
第七条甲方的权利和义务
7.1按乙方要求提供相关资料,并保证所提供资料的真实性和合法性。
7.2对于乙方发出的催收函或其他催收文件,甲方有义务签收,并在签收后3天内发出收据。
7.3有下列情形之一的,甲方应及时通知乙方:
7.3.1经营机制发生变化,如承包、租赁、合资、兼并、合并、分立、股份制改造、合资、合作等。;
7.3.2经营范围和注册资本的变化及股权变化;
7.3.3财务状况恶化或涉及重大经济纠纷;
7.3.4破产、停业、解散、停业整顿、吊销营业执照、撤销;
7.3.5住所、电话、法定代表人变更。
7.4如有7.3.1或7.3.2的情况,甲方应提前30天通知乙方;有前款所列情形之一的,应当在事件发生后5日内通知乙方。
7.5乙方与借款人约定变更主合同的,除延长或增加贷款金额外,甲方无需征得甲方同意,甲方仍在原担保范围内承担连带保证责任。
7.6如果乙方在本合同有效期内将主债权转让给第三方,甲方将继续在原担保范围内承担连带保证责任。
7.7在本合同有效期内,如果甲方向第三方提供任何形式的担保,乙方在本合同项下的约定权益不受侵犯。
7.8在本合同有效期内,如发生分立、合并、股份制改造或其他事件,甲方应确保本合同项下的所有担保责任得到妥善履行。
7.9借款人清偿主合同项下全部债务后,甲方不再承担担保责任。
第八条乙方的权利和义务
8.1甲方有权要求甲方提供能够证明其合法身份的相关文件。
8.2甲方有权要求甲方提供能够反映其信用状况的财务报告及其他资料。
8.3如主债务履行期届满后,乙方的债权未全部或部分清偿,乙方有权要求甲方按照本合同承担担保责任。
8.4有下列情形之一的,乙方有权提前书面通知甲方承担担保责任,甲方应在收到上述通知之日起10日内履行担保责任:
8.4.1乙方根据主合同的约定解除主合同;
8.4.2乙方根据主合同约定的其他情况提前收回贷款。
8.5在本合同有效期内,乙方如依法将主债权转让给第三方,并发放主合同项下的贷款,应及时通知甲方..
第九条违约责任
9.1甲方在本合同第一条中作出虚假陈述和声明,给乙方造成损失的,应予以赔偿。
9.2本合同生效后,甲乙双方应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或者不完全履行约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿对方由此造成的损失。
9.3如因甲方过错导致本合同无效,甲方应赔偿乙方在担保范围内的一切损失。
9.4如甲方未按本合同约定履行向乙方清偿保证债务的连带责任,或未经乙方书面同意处分、转移或隐匿财产,或对乙方依法追究保证责任设置障碍,甲方应对应付给乙方的保证债务金额承担双倍赔偿责任..
9.5如甲方违反本合同,乙方有权不经甲方同意,直接通过媒体等公开方式发布征集公告;有权向国家信用管理机构举报违约事实,并要求将违约事实记入甲方信用记录。
第十条合同的生效、变更、解除和终止
10.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效,当主合同借款人应支付的本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及所有其他费用全部付清时,本合同终止。
10.2本合同独立于主合同,不因主合同无效而无效。主合同无效的,本合同继续有效。甲方仍应根据本合同承担保证责任。
10.3本合同生效后,任何一方不得擅自变更或解除。如确需变更或取消,双方应协商达成书面协议。在达成书面协议之前,本合同一直有效。
第十一条争端的解决
11.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应首先由双方协商解决;协商不成的,由乙方所在地法院通过诉讼解决。
11.2如本合同双方经协商一致,同意因履行本合同发生的争议可通过仲裁解决,则应由遂宁仲裁委员会进行仲裁。但是仲裁协议必须单独达成。
第十二条双方约定的其他事项
12.1无。
第十三条补充规定
13.1本合同正本一式三份,双方各执一份,具有同等法律效力。
13.2本合同的附录:
13.2.1甲方证书复印件(复印件应与原件一致)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
担保合同 篇9
担保方(甲方):
被担保方(乙方):
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,为明确责任,恪守信用,签订本合同。
第一条 根据乙方申请,甲方同意接受乙方委托,为乙方因购买_________________(牌 照号码)车辆向___________________(以下简称丙方)的贷款本息提供担保。
第二条 贷款金额为人民币(大写):______佰________拾______万_____仟_______佰 _____拾________元整(小写)______________。贷款利率按国家规定或乙方和丙方的约定执行。
第三条 贷款担保期限为_______个月,此起止日期与乙方和丙方签订的《借款合同》规定的起止日期一致。
第四条 乙方与丙方签订的《借款合同》及《抵押合同》作为本合同的相关合同,如有约定不明或未约定事宜以本合同为准。
第五条 乙方承诺:
乙方贷款所购车辆在贷款期间必须在甲方指定的保险公司购买车辆保险(保险由甲方或丙方要求),保险受益人为甲方或丙方,保险相关手续交由甲方或丙方保管。为确保车辆续保,乙方须向甲方缴纳续保押金,具体金额由甲方规定。乙方如约完成所有还款付息义务解除担保并无其他违约行为后,甲方将在10个工作日内退还乙方。
第六条
1、乙方未按时、足额支付贷款本息(包括复利和罚息)及相关费用,在未形成丙方的不良贷款前,甲方依约先行代乙方垫付的资金,有权向乙方清偿,并从垫付上述费用之日起,按银行同期贷款利率的四倍向乙方计收利息。
2、乙方每出现一次逾期还款须向甲方支付违约金200元,甲方直接从乙方续保押金里扣除,续保押金不足的在乙方贷款结束时向甲方补齐后方可取回抵押手续。
3、如乙方连续或累计三期未按时、足额向丙方支付贷款本息,应向甲方支付全部贷款本金20%的违约金。且甲方有权要求乙方提前向丙方偿还全部借款,或要求乙方支付和贷款总额相同金额的保证金。甲方因此产生的诉讼费、仲裁费及律师费由乙方承担。
第七条 出现下列情况之一时,乙方同意:在甲方为乙方支付了所欠丙方的全部贷款本息(包括复利和罚息)及相关费用后,将贷款所购车辆交予甲方转让或拍卖,处置变现资金用于偿还甲方为乙方代付贷款本息(包括复利和罚息)及相关费用、4倍罚息和全部贷款本金为基数的20%的违约金和处置过程的一切费用(包括但不限于案件受理费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费及其他费用)。
1、 乙方未按与丙方签订的《借款合同》之规定,按时、足额归还贷款本息。
2、乙方违反本合同任何条款;
3、乙方未按照本合同约定支付相关费用。
4、乙方向甲方、丙方提供虚假的证明材料或隐瞒重要事项的文件或资料;
5、乙方本人丧失民事行为能力且无法定监护人,或者被宣告失踪、被宣告死亡或死亡后无合法继承人或受遗赠人;
6、乙方的继承人、受遗赠人或法定监护人拒绝为甲方履行偿还贷款本息的义务;
7、乙方出现财务状况恶化或者所负的任何其他债务等情形已影响到或者是可能影响到还贷义务的履行;
8、乙方发生的其他足以影响其偿债能力的情况。
第八条 乙方须向甲方缴纳担保费及其他相关费用,具体金额按照甲方规定执行。乙方未按约定提前还清贷款本息,甲方自动终止担保人义务,所有费用不予退还。
第九条 甲方全程代理服务范围:为乙方向丙方的上述贷款本息提供担保、催办银行贷款划转。
第十条 在乙方正常履行还贷义务期间,如果发生交通事故或者是其他原因造成贷款所购车辆损毁或者报废,在车辆保险责任范围之内的,乙方须按照保险公司规定办理索赔手续后向保险公司索赔,所得保险公司赔款首先支付丙方的贷款本息,不足部分乙方筹资补足;不在车辆责任保险范围之内的,乙方损失自负,自筹资金正常履行对于丙方的还贷义务。
第十一条 本合同期内,乙方变更住所、名称、电话等,应在五日以内书面通知甲方,否则甲方或司法机关依据本合同所写明的住所、名称、电话等通讯方式向乙方发送的有关文件视同送达。
第十二条 本合同壹式叁份,具有同等效力,甲乙双方各执壹份,存档壹份。
第十三条 本合同由甲乙双方共同签字盖章,并自与本合同相应的《借款合同》、《抵押合同》全部生效之日起生效。如因履行本合同而产生任何纠纷,双方同意选择第( )种方式:
(1)由本合同签订地青岛市______________________区人民法院管辖;
(2)由青岛仲裁委员会管辖。
担保方(甲方): 被担保方(乙方):
法定代表人:
法定代理人: 住址:
委托代理人: 通讯方式:
年 月 日
租赁合同九篇
如何让自己的合同更具有逻辑性呢?人们对合同的认识也日益加深。签订合同后双方都要遵循且积极履行,通过学习“租赁合同”我们可以获得很多有益的启示,欢迎大家来到我的世界让我们一起享受读书的乐趣!
租赁合同 篇1
出租单位(甲方):
承租单位(乙方):
签订地点:签订时间: 年 月 日
在平等、自愿前提下,本着配合、协作、互利的精神,根据《中华人民共和国合同
法》及有关法律规定,为明确出租人(甲方)与承租人(乙方)的权利义务,保证租赁设备安全、有效地使用,经甲、乙双方友好协商,就乙方租用甲方塔吊事宜签订本合同,双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
三、租赁期间:
自 年 月 日(该时间为预计开始时间,实际开始时间以安装完毕日为准)至上述工程封顶。乙方保证塔吊在上述工地使用个月按个月计算,超出个月,以工程结束时项目部的报停日为准结算租赁费用。
四、租金内容:
1、租金收取:在塔机起租日起的每月对应日起三日内,乙方现金交足对应月份的月
租费给甲方,甲方出据收款收据。最后一次租金,在甲方拆除完毕日起3日内,由乙方现金支付结清,甲方出据收款收据。如乙方需开发票,由乙方承担全部税金。
2、租金内容:
(。
(、塔机的维修保养费(包含配件)。
3、租金计算:
塔机安装、调试合格可交付乙方使用日起计算租期(与检测报告出示日期无关)。
在上述工程结束时,乙方项目部报停日为止,按实际使用天数*月租金/30天计算。
五、租赁机械塔吊进出场费:
在塔吊到场时一次性现金
支付给甲方。
2、塔吊进出场费内容:
(装卸费;(拆卸及塔机的加高顶升费;
(3)塔机的验收检测费。
六、双方责任:
(一) 甲方责任:
安装、拆除。
2、派出的塔吊司机应具有有效塔吊操作证,职业技能满足要求,职业道德良好。如果派来的司机不能满足乙方的工作时间和要求,乙方有权提出调换人员。
3、塔吊司机应服从乙方工作安排及遵守乙方的各项规章制度,对于违反乙方的各种管理制度的人员,乙方有权清退,甲方另派司机。
4、塔吊司机应严格按塔机安全规范操作,发现违章指挥必须拒绝执行。乙方对坚持安全规范操作的司机不能找借口报复或要求清退。
安全进行全面检查,以保证满足工程安全使用要求;在塔吊安装、拆卸、工作运行、维修等过程中应严格按照国家规定的操作规程进行,严禁违章操作。若因塔吊质量、安装或操作不当造成安全事故,其责任由甲方承担。
,超出后的时间,租金作相应扣减;每月例行检修两次,每次检修时间保养及各种检查记录。检修及维修费用由甲方承担。
;负责根据塔机安装使用说明书及乙方提供的基础设计方案、附墙设计方案编制塔吊的《塔吊安拆方案》。
拆卸、运输、加高顶升及检测工作,并负责其费用。
9、负责租赁塔吊的产权备案,配合乙方做好塔机使用登记等相关手续。
(二)乙方责任:
安装条件,否则塔机到场无法正常进场、安装造成的吊车重复使用、货车待车、人工怠工等损失、费用由乙方全部承担。因不能预见、不能避免及不能克服的客观情况造成租赁塔吊延迟交付使用时,甲方不承担责任;应提前十五日书面通知甲方租赁塔吊的报停日及其拆除,双方以甲方实际收到报停通知日起的第十六日确定为实际报停日。
的电源(及顶升塔吊所需工作面的安全、可用。若因乙方原因致使甲方无法正常安拆、顶升造成的吊车重复使用费用、安拆人员误工费等相关损失,由乙方承担。乙方保证提供电焊和氧气等辅助设备,以保证塔机附墙等相关设施的安装、拆卸;保证塔机为专用电箱和专用线,配电箱距离租赁设备中心距离不超过3米。塔机用电及配电箱以外的电缆费用由乙方承担。
乙方保证塔机所用施工电源的稳定。如因电源不稳或工地人员强制关电闸等造成塔机
电机烧毁或安全事故等损失及费用,由乙方完全承担,且乙方无偿协助甲方修复。
制作塔机基础,塔机基础必须符合塔吊使用要求,如因基础原因造成的塔吊安全事故,责任完全由乙方承担。基础施工费用由乙方承担。设计塔机基础位置时,乙方应考虑安装拆卸方便,如遇无法或难以安装拆除等异常安拆情况,所增加的一切费用由乙方承担。
(;
(。 乙方应提前壹周书面通知甲方安装附墙及塔机的预升。附墙拉杆单根长度超过5M的增加费用由乙方承担,具体增加金额以施工现场确认制作尺寸后厂家的实际报价与厂家标准附墙的差价为准。
(3)基础制作完毕,乙方将所制作基础的隐蔽工程资料一式两份盖章确认后交甲方。
垂直间距、水平间距、自由端高度等的规定。
》等有关涉及租赁塔吊安全、正常使用的有关技术资料、方案。一旦审定双方应严格执行。
6、乙方负责提供地面指挥人员及对讲机。指挥人员应持证上岗,其工资等费用由乙方承担。乙方保证指挥人员按安全规范指挥,如因指挥人员不按安全规范指挥造成安全事故由乙方负全责。
7、乙方应按时支付本合同规定的租金,若乙方不按时支付租金给甲方,甲方有权停机,停机租金照计;其它非甲方原因造成的停机,租金不减。
被盗责任,由乙方全部承担;本塔吊在工地使用时,如因不符合相关安全规范使用要求而乙方和班组要求强制吊物、使用,而甲方人员又无法制止,造成事故或塔机损伤由乙方负全责。
9、乙方负责吊钩以下所需要的材料;如甲方提供的是全新塔机,乙方免费负责按甲方提供的图纸制作标准配重块供塔机使用。在租赁期间,乙方如需要对租赁塔吊进行改革或增设它物,必须书面征得甲方的同意,费用由乙方承担。
七、违约处理:
用,造成的损失均由乙方负责。
2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其它费用,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
(2)终止本合同,收回租赁塔吊,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
3、甲方应保证塔吊设备完好。如因甲方违反本合同给乙方造成的损失由甲方负责。
4、未经双方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违反本条规定的一方,应在本合同履行时间过期一周内支付对方违约金¥20000.00元/台(人民币:贰万元/台),同时支付因此给对方造成的相关损失。
八、其他事项:
一、节假日计费约定:如乙方在春节期间继续使用塔吊,应按国家规定另行单独计付加班费给塔吊司机。
二、设备进出场期间,乙方须提供良好的道路、场地、空间、电源等现场条件,为甲方设备安装、拆卸提供必要的配合与协助。工程完工后,确保设备及时顺利地退场,并承担因乙方原因造成设备不能及时退场造成的损失。若设备进出场安装、拆除时需占道、停电(高压线障碍)时,其费用均由乙方负责承担。
九、争议解决:
本租赁合同争议由双方协商解决,协商不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。仲裁费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。
十、本合同壹式贰份,双方各执壹份,具同等法律效力。
十一、本合同在双方代表签字盖法人公章后生效,在塔吊租赁相关费用付清后,本合同自行失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
年 月 日年 月 日
租赁合同 篇2
出租人(以下称甲方):_______________________
承租人(以下称乙方):_______________________
根据《_____》及有关规定,为明确甲乙双方的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条甲方将____节柜台总面积____平方米出租给乙方,用在甲方店内从事商业经营。柜台坐落于________________。
第二条租赁期共____年零____个月,甲方从____年____月____日起将出租柜台交付乙方使用,至____年____月____日收回。
第三条租金每月为____元(国家有规定的按规定执行,国家没有规定的则由双方协商确定)租金交纳期限为________。
第四条乙方有下列情形之一的,甲方有权随时终止合同收回柜台:
转让或转借他人的;
2、利用所租柜台进行非法活动,损害公共利益的;
3、严重违反有关部门的规定或甲方单位的管理制度;
4、给甲方造成严重不良影响的;
5、拖欠租金累计达____个月的。
第五条甲方权利和义务
1、甲方权利:
①组织乙方来店人员学习有关法律政策,制订依法经营的具体规章,建立健全各项有关管理制度,并有权要求乙方遵守;
②有权监督检查乙方遵纪守法、文明经营情况,对乙方违反有关规定及出售假冒伪劣商品和“雇托”经营欺骗消费者等行为进行教育和管理,并报告有关执法部门;
③有权要求乙方更换人员。
2、甲方义务:
①严格执行《___市商业服务业企业出租柜台管理暂行规定》;
②不得擅自提前终止合同,将柜台转租他人;
③对乙方损害消费者利益行为的后果承担连带赔偿损失责任;
④对乙方人员经营提供必要方便,支持乙方的工作。
第六条乙方的权利和义务。
1、乙方的权利
①在工商行政管理部门核准的经营范围内享有自主经营权;
②甲方违反合同规定给乙方造成损失的乙方有权要求甲方赔偿;
③有权甲方的各种不合理要求,并可向有关部门反映。
2、乙方义务
①严格执行《___市商业服务业企业出租柜台管理规定》,承租柜台明显处悬挂承租柜台标志,服从有关部门的管理,自觉遵守甲方企业的各项规章制度,维护甲方利益及声誉;
②严格依法经营,明码标价,现货交易不得超范围经营,不搞批发业务,不得出售假冒伪劣商品,不得“雇托”经营;
③遵守国家物价及有关政策,照章纳税,文明经商,做到售出商品包退、包换、包修,保证商品质量,讲求信誉;
④爱护柜台及其他设施,不得损失,如有损坏应负担全部修理费用或照价赔偿,租赁期满乙方应完好归还承租的柜台。
第七条合同的变更或解除:________________
第八条双方违约责任:_______________
第九条合同争议的解决方式:
双方因履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:
1、提交委员会;
2、依法向人民法院起诉。
第十条其他约定事项:_______________
第十一条本合同未尽事宜,一律按《_____》的有关规定,经合同双方共同协商,做出补充规定,与本合同具有同等效力。
第十二条本合同期满前____日双方如愿延长租赁期,应重新签订合同。
本合同自双方签字、盖章之日起生效。此合同正本一份两分,甲、乙双方各执一份;合同副本____份,送____单位备案。
出租人(章):_______________承租人(章):_______________
单位地址:_______________单位地址:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
电话:_______________电话:_______________
传真:_______________传真:_______________
开户银行:_______________开户银行:_______________
账号:_______________账号:_______________
编码:_______________编码:_______________
鉴(公)证意见:_______________经办人:_______________
鉴(公)证机关(章)
_______________年_______________月_______________日
租赁合同 篇3
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规有关规定,为保证出租方和承租方的合法权益,双方就汽车租赁事宜达如下协议:
第一条:乙方向甲方租赁车辆名称型号及牌号见附近一,车辆状况见附近二
第二条:租赁期限及租金交纳详见附近一
第三条:出租方的权力和义务
1、 向承租方交付符合机动车国家安全技术标准,设备齐全的租赁车辆及租赁车辆行驶所需的有效证件。
2、 交接车辆时实提供车辆状况信息。
3、 免费提供租赁车辆保养。
4、 如车辆属于非承租方使用不当所产生的无法投入正常行驶时,出租方可承租方免费提供临时替换车辆。
5、 对所获得的承租方信息负有保密义务。
6、 不承担租赁车辆租赁期内所发生的交通事故或其它事故造成的一切后果,包括有关部门的罚款。不承担租赁车辆在租赁期间引发的第三者责任。
7、 国承租方原因造成车辆损坏,出租方应严格依照汽车维修规定的标准收取修车费用。
第四条:承租方的权力及义务
法规,并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
身份证、户口本、营业执照、企业代码等证明资料,并保证所提供资料内容的真实性。
3、 按合同约定交纳租金及其它费用。
操作规程及相关法律、法规的规定使用租赁车辆。
更换、增设它物。
6、 协助出租方按规定定期对租赁车辆进行车检和维修保养。
抵押、典当、转借、转租租赁车辆及车辆证件。
8、 保证租赁车辆由合同登记的驾驶驾驶。
9、 如需续租车辆,需提前24小时到出租方输续租手续。
辆牌照及有关证件,如有遗失,应承担补费用及车辆由此停驶期间的租赁费用。
应按合同规定的还车时间、地点,按时归还承租车辆,且车况与《车辆检验交接单》登记无出入。若出现刮、蹭、划痕等现象或证件不全,应按实际损失交纳车损费用其它相应的费用。
严禁承租车辆用于教练车使用;严禁用租赁车辆参加竞赛;严禁装载易燃、易爆、腐蚀性及在车中留下刺激性气味的物品。
不得使用承租车辆进行违法、犯罪活动。
严禁利用承租车辆从事客、货营运;且因此造成的一切责任和经济损失均由承租方承担。
押金不得用于冲抵租金。
承租方还车时需交纳交通违章押金1000元,一个月后查询无交通违章记录退还。
第五条:车辆保险
1、 出租方为承租车提供的保险祥见随车保险卡。承租方自愿买其它险种,费用由承租方自理。
2、 车辆在租赁期内如发生交通保险事故,承租方应立即通知交通管理部门和出租方。
3、 承租方发生交通事故车辆,必须送达甲方指定的修理厂定损及维修。
修理期间,租金照付。
第六条:违约责任
第四条所列条款内容的行为,均视违约。
2、 违约金数额为车辆租赁押金。
3、 承租方提前解除合同归还租赁车辆的,应按未履行部分租期租金总额的30%向出租方支付违约金。
4、 承担方逾期交纳租金,每逾期一日,还需按应交租金总额的05%交纳滞纳金。
第七条:担保条款
担保方(人)自愿为承租方租赁车辆提供担保,就承租方履行本汽车租赁合同及附件承担连带责任,并保证所提供担保资料内容真实有效。
第八条:合同效力及附件
1、 本合同各自方签字后生效,签字各方各执一份,具有同等法律效力。
《汽车租赁登记表》、《车辆检验交接单》等作为本合同的织成部分,与其具有同等法律效力。
第九条:争议的解决
有关本合同的一切争议,双方经协商未能解决的,任何一方均有权向出租方所在地人民法院提起诉讼。
附件一、《汽车租赁登记表》
附件二、《车辆检验交接单》
附件三、《承租人须知》
出租方: 承租方: 担保方:
电话: 电话: 电话:
地址: 地址: 地址:
代表签字: 代表签字: 代表签字:
盖章: 盖章: 盖章:
签定日期: 年 月 日
租赁合同 篇4
绿化租赁合同
时间:20xx年x月x日
甲方:XXX(以下简称甲方)
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方:XXX(以下简称乙方)
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》、《城市园林绿化条例》等法律法规规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、租赁物品
1、甲方将其所有拥有的绿植、花卉等园林绿化物品,出租给乙方使用。
2、具体物品以双方签订的《物品清单》为准。
二、租赁期限
1、租赁期限为xxxx年x月x日至xxxx年x月x日。
2、租赁期限届满前14天,甲乙双方应协商确定是否续租,续租期限以协商结果为准。
三、租金及押金
1、乙方应在本合同签订之日,向甲方支付租金xxxx元。
2、乙方应在本合同签订之日,向甲方支付押金xxxx元(押金不计入租金中)。
3、租金及押金支付方式:账户转账。
4、租金及押金的支付时间为签署本合同之日起5个工作日内。
5、租金押金缴纳完成后,甲方应当将出租物品的使用权交付给乙方。
6、租金的计算方式:按照出租物品数量以及乙方选择的租赁期限计算。
四、责任和义务
1、甲方责任和义务
a) 提供合格、种类、质量符合国家标准的绿植、花卉等园林绿化物品;
b) 按照约定时间提供物品;
c) 对出租物品进行维护、保养和管理;
d) 对乙方因出租物品使用造成的损失负责。
2、乙方责任和义务
a) 使用出租物品时,遵守《城市园林绿化条例》等有关法律法规的规定;
b) 对所出租物品进行合理使用、保存、维护,保证物品的完好无损,如有损坏造成损失应进行赔偿;
c) 对所出租物品进行保险,并及时做好赔偿事宜;
d) 如临时用不到相关物品,应当及时通知甲方退还,不得私自处理。
五、保险
乙方在进行绿化租赁时需购买保险,有关应保险的事宜由乙方自行处理。
六、违约责任
1、任何一方未按照本合同的约定履行其义务,应当向对方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。
2、如乙方未能按时归还、赔偿所租用的物品,则每逾期一天,需向甲方支付相应的租金以及赔偿费,如逾期一周未归还,则甲方有权收回物品并拒绝乙方的继续租赁请求。
七、解除合同
1、甲方或乙方在以下情形下,有权解除本合同:
a) 一方违约,另一方可以书面通知违约方限期改正,限期到期后违约方仍未改正的,守约方有权解除合同;
b) 因不可抗力因素导致出租物品无法继续使用的;
c) 经双方协商一致的其他原因。
2、无论甲乙双方是否解除合同,双方在解除合同后均应根据本合同的约定,释放租借物品并支付相关款项。
八、争议解决
因本合同发生的一切争议,应协商解决;协商不成时应向所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签字生效,合同解释权归甲乙双方共同享有。
3、本合同未尽事宜,双方另作订立补充协议。
甲方代表(签字):_______________
乙方代表(签字):_______________
签订日期:20xx年x月x日
租赁合同 篇5
物品租赁合作协议
甲方: 乙方: 甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则,经友好协商,就相关租赁合作事宜, 达成如下,双方共同遵守:
第一条:合作范围
甲方向乙方租用________以作甲方所属项目“____________”会务现场布置之用。 乙方同时配合甲方上述租用物之现场布置摆放。
第二条:合作期限
合作期限自____年____月____日至____年____月____日,共____天
第三条:收费标准、结算方式
2、结算方式:甲方签订本合同当日以现金预付总价款的70%为定金,进场验收后付30%,余款于活动结束当天以现金一次性付清予乙方 。
第四条:甲乙双方的权利和义务
(一) 甲方的权利和义务
1、负责提供活动场地,提供必要的活动协助。
2、双方签署合同之日起,甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。
3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全,财物保管。
4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用,愈期3天无故不支付,则按每天5%的标准向乙方支付滞纳金。
(二) 乙方的权利和义务
1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间,应遵守国家的法律法规,自觉遵守甲方 的规章制度,配合甲方管理人员的安排。
按质、按量地完成相关作业。
3、甲方有权根据乙方活动内容及质量提出合理建议,乙方需积极与甲方进行协商,并 根据协商结果作相应调整。
4、 应在协议约定时间内提供合同内容中的租用器材及相关作业,如因天气原因及不可抗力因素阻碍活动进行,经甲方同意后可中止活动,已安排提供服务的活动项目费用需照常支付费用。
5、本次活动基本设施的'验收日期为____年____月____日
第五条:违约责任
1、乙方未能按合同规定时间如期合同内容中的租用器材及相关作业,则均属违约,应给予甲方经济赔偿,赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、若甲方未能够按期付款,则按合同法规定给乙方5%滞纳金。
委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约,违约方须赔偿对方。
第六条:其它
1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。
2、本协议中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。
3、本协议自签定之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签名): 法定代表人(签名):
或指定授权人: 或指定授权人:
签订日期: 年月日签订日期: 年月
日
租赁合同 篇6
出租人(以下简称甲方):XX
承租人(以下简称乙方):XX
鉴于甲、乙双方,《租赁合同》生效后,甲方依约将车辆交付给乙方使用。现乙方因自身原因提出终止履行《租赁合同》。
为此,甲乙双方经友好协商一致,就《车辆租赁合同》终止、车辆返还等事宜达成如下协议:
一、《租赁合同》自20xx 年9 月 23日协商解除。
二、本协议生效后乙方于20xx 年9 月 23日前将车辆退还给甲方。
三、乙方承担车辆实际退还之日期间的所有费用,包括驾驶员工资、路桥费、停车费、交通违章费用等一切费用。
四、乙方退还车辆时应保证车辆各种设施齐全、配件完整能正常使用,若有损坏,乙方需照价赔偿。
五、《租赁合同》解除后,乙方按《租赁合同》第一条第退费时间为合同解除后满两个月,退费方式为网银转账。
七、乙方撤出商铺后,遗留物品视为放弃,甲方有权处置。
八、因乙方退租给第三人造成的任何损失由乙方承担全部责任。
九、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
十、本协议自甲乙双方盖章之日起生效。
甲方:乙方:
(签字): (签字):
_________年____月____日_________年____月____日
租赁合同 篇7
出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方)
第一条 出租物坐落
甲方将坐落于 的 柜台 出租给乙方进行 的经营;经有好共同协商,甲乙双方达成如下协议:
第二条 租赁期限
自 年 月 日起至 年 月 日止,共 年。 乙方有意在租赁期满后续租的,应提前 日书面通知甲方,甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的,双方应重新签订租赁合同。租赁期满前甲方未做出书面答复的,视为甲方不同意续租。
第三条 租金及支付方式
经双方协商确定,租金为: 元/年,租金每年缴纳一次,乙方应于租期内下一年度开始的前一个月向甲方支付下年度租金。乙方逾期超过 日未支付的,则乙方需按年租金的 向甲方支付违约金。乙方逾期超过 日未支付的,甲方有权利解除合同。
第四条 押金及保证金
乙方一次性缴纳押金及保证金 元整,需在缴纳第一年租金时可以并缴纳。押金及保证金用于保证乙方在租赁期间的合法规范经营和相关设施正常使用;租约期满后,没有合同纠纷,甲方将在租约期满后 天内将押金及保证金退还乙方。
第五条 出租物及附属物的移交状况及返还要求
甲方将上述柜台及附属设备设施出租给乙方,经甲乙双方实地清点,出租物移交时状况如下表:
保管、保养。对各种可能出现的故障和危险应及时消除,以避免一切可能发生的隐患。
设备设施及附属物以良好、适租的状态交还甲方。租赁期满或合同提前终止时,乙方应将租赁物清扫干净,搬迁完毕,并将租赁物交还给甲方,双方当面清点,如发生损坏、丢失等,乙方按照租赁期满移交时新购买该物的市场价格进行赔偿。
第六条 租赁用途
乙方承诺,承租上述柜台、场地及其附属物用于经营中药材(并仅限于经营中药材),不得转租他人(他单位),并遵守国家和本市有关规定。在租赁期间内未征得甲方的书面同意,不得擅自增加或者改变约定的用途,否则甲方有权扣除租赁年租金并解除合同。
第七条 甲方权利和责任
依法制订有关治安、消防、卫生、营业时间等内容的各项规章制度并交由乙方实施。
教育。 3、除有明确约定外,不干涉乙方正常的经营活动。
卫生等工作进行检查和抽查。 电、暖气费用由甲方承担。
第八条 乙方的权利和责任
1、乙方自主经营,自负盈亏。甲方不得干涉其经营活动,但乙方应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料,遵守甲方的日常管理制度,并服从甲方的日常管理。
2、乙方应按期支付租金。
3、乙方必须合理使用并爱护配套设施,租赁期限内,如柜台及附属设备设施出现毁损的,均由乙方自费维修。
消防、城建、环卫、市政、工商、税务、药监、卫生等部门的管理规定。
5、乙方不得对柜台及附属设施等进行改造。
防火、防抢等工作,乙方因管理不善,造成安全事故、人员伤亡、财产损失,由乙方自行负责。
7、租赁期间,乙方不得改变租赁物的用途。乙方承租期内不得将上述承租物转租任何第三人。
犯罪活动或因任何原因被新闻媒体曝光或者被主管部门查处,责任由乙方自行承担;造成甲方损失的,责任由乙方承担,甲方将追究乙方的全部责任。
第九条 乙方保证合理使用租赁物的约定
为保证店面良好工作秩序,乙方不得违反下列约定,否则甲方经二次书面通知,乙方仍未整改的,乙方向甲方支付年租金的20%作为违约金,且甲方有权利解除合同。
设立广告牌及未经甲方同意的宣传标语。
易爆、剧毒、放射性等物品和排放有毒、有害、危险物质等。
3、消防安全:租赁期间,乙方须严格遵守《中华人民共和国消防条例》以及甲方的有关制度,积极配合甲方做好消防工作。对于甲方配置的灭火器及相关消防器材,不得用作其它用途。
第十条 违约责任
1、租赁期限内,任何一方违约,由违约方承担违约赔偿责任。
2、乙方在租赁期限内,如要求退租的,应提前3个月通知甲方,按违约处理,并支付年租金的20%作为赔偿。因甲方自身原因提前解除协议的,按约定支付年租金的20%作为违约金。
第十一条 免责条款
或其他不能预见的因素致使任何一方不能履行本合同时,本合同自动终止且互不承担责任。
第十二条 合同的解除
乙方有下列情形之一的,甲方有权解除协议,乙方承担违约责任: 将场地及设备设施擅自转租、转让、转借给第三人。 3、乙不承担维修责任致使出租物或设备严重损坏的。
4、在合同履行过程中,因不可抗因素致乙方不能继续承租的。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十四条 生效
自双方签字并加盖公章之日起生效,一式二份,双方各执一份。 (以下无正文)
甲方(章): 乙方:
联系电话: 联系电话: 地址: 地址: 年 月 日 年 月 日
租赁合同 篇8
甲方:___________
乙方:___________
一、甲方根据乙方需要,同意将_______牌汽车_______辆租给乙方使用,经双方协商订立如下条款。
二、乙方租用的_________限用于__________________。
三、租用期定为_______年,自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,乙方如果继续使用或停用应在_____日前向甲方提出协商,否则按合同规定照收租费或按合同期限将车调回。
四、租金每年为_________元,从合同生效日起计,每年结算一次。
五、所用燃料、过路费、车辆保养、合理使用中出现的故障维修等由乙方负责。
六、甲方权利义务
设备齐全的租赁车辆,及租赁车辆行驶所需的有效证件。
车辆盗抢、第三者责任的风险。
3.甲方不承担由乙方使用租赁车辆引发的连带责任和本合同规定的风险赔付范围之外的任何经济责任。
4.乙方拒绝接受租赁车辆在合同期间发生交通违章的处罚时,甲方有权将合同中登记的驾驶员作为责任人提交公安交通管理部门处理。
5.甲方对汽车租赁申请者及乙方的信用信息有知情权。
七、乙方权利义务
1.在租赁合同规定的期间拥有租赁车辆的合法使用权并享有甲方为保障租赁车辆使用功能所提供的服务。
法规。
3.妥善保管租赁车辆;配合甲方保障车辆性能的各项工作。
车辆盗抢、第三者责任的赔偿。
抵押、质押、转租、转借租赁车辆。不得擅自变动、修理、添改租赁车辆任何部位或部件。
6.在合同期内,如乙方登记的信息发生变化,应及时通知甲方。
7.承担由于违反本条2至6款所产生的全部责任及经济损失。
停驶的损失;承担丢失租赁车辆牌证补办费用及停驶期间租金;承担因不当使用租赁车辆或过失造成的不在保险赔偿范围内的任何损失。
八、违约责任
甲方不得擅自将车调回,否则将按租金的双倍索赔乙方。乙方必须按合同规定的时间和租金付款,否则,每逾期一天,加罚一天的租金。
九、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在______天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十一、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_____年,自_____年____月____日至______年____月____日。本合同正本一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力;
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
租赁合同 篇9
承租方(甲方): 出租方(乙方):
甲乙双方经协商,就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同,共同遵守执行。
一、 租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称:xx200挖掘机 数量: 壹台
二、 设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点:xxxxxxxxxxxxxx(xx大道-xx大道)、xx路市政道路工程
设备进场时间:20xx年3月6日
三、 租赁期限
甲方设备租用:租期暂定为3个月,如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素,双方均可不履行本合同,使用时间按甲方实际签认为准
四、 租赁费标准及结算方式
计价单位:月租 维修(自带司机)。
五、 租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费,退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的,以每月(27000元÷30)×天数计算。
3、付款方式:按实际甲方签认单×计费单价结算,工程结束后一个月内结清全部租金。
开 户 名:xx县xxxx有限公司
开户银行:xx银行股份有限公司xx县xx路支行
帐 号:xxxxxxxxxxxxxx
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业,保证设备有正常的维修保养时间。
抵押及变卖,未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
质检等手续完备,保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转,维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故,均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成,则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
九、附则
本合同一式四份,承租方三份,出租方一份,双方签字(盖章)生效。
甲方(公章):xxxxxxxxx 乙方(公章):xxxxxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxxxxx 法定代表人(签字):xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
特殊合同九篇
随着经济活动的日益复杂,合同便是维权的重要方式。你知道一份完整的合同需要包含哪些内容吗?这是教师范文大全的编辑从网络上精心挑选的一篇“特殊合同”文章,或许这篇文章会有你需要的信息希望你喜欢!
特殊合同 篇1
2022特殊生鲜肉批发合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。特殊生鲜肉批发合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022特殊生鲜肉批发合同正文内容
购买方:____________________(以下简称甲方)
供货方:____________________(以下简称乙方)
为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理,防止食物中毒事故的发生,切实保障就餐师生的身体健康和生命安全,根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神,结合学校食堂实际情况,甲方特与乙方签订特殊生鲜肉采、供货协议如下:
一、甲方经过一定的程序,每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂特殊生鲜肉供应商(乙方)。
二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。在供货前需将原件和复印件送给甲方验核,甲方确认无误后,原件退回,复印件留下存档。
三、乙方所供特殊生鲜肉必须安全、卫生,每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。严禁乙方向甲方提供“三无”食品或腐败变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。
四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货,不得随意改变或停供。如果乙方自行改变规格和数量,甲方有权拒收。如果造成延误(包括突然停供),影响原料出熟进而影响师生正常就餐的,乙方需承担临时应急采购费用________元(甲方从乙方质量保证金___________元中先行支取)。
五、乙方如违反《食品卫生法》的有关规定,提供有毒有害或不洁的食物原料造成就餐师生食物中毒的,或其他食源性疾患的(经相关卫生部门裁定),需承担一切的经济和法律责任。
六、甲方采购人员和检验人员需加强工作责任心,对乙方每次供应的特殊生鲜肉必须认真检验、认真记录,发现不合要求的坚决拒收。如果因为工作不到位造成后果的,需承担相关的经济、法律责任。
七、甲方对乙方所提供的特殊生鲜肉验收合格后,签字确认,在手续俱全时,二周内付清货款。
八、本协议每学期签订一次,一式二份,双方各执一份,自签字(盖章)之日起生效。
本协议有效期至_________年_____月_____日止。
甲方(盖章):__________
代表签字:________________
乙方签字(盖章):_______________
___________年_____月___日
特殊合同 篇2
在人们的法律意识不断增强的社会,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的.商城特殊商品买卖合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
供方:
需方:
经甲乙双方友好协商,就乙方向甲方购买___继电器产品事宜达成如下协议:
一、购买产品清单:合计:
二、甲方的权利和责任:1、甲方保证所供货物质量符合乙方要求。2、甲方负责更换已经烧毁的继电器,不再收取任何费用。
三、乙方的权利和责任:1、乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。
四、运输和安装:甲方负责将设备运输至乙方指定的地点,并负责安装更换,相关费用由甲方承担。
五、付款方式:1、乙方需预付合同总金额的60%,合计给甲方,设备到场经甲方验收合格后。再付总货款的30%,合计:元,剩余20%,待甲方安装调试完成后,____日内支付完毕,合计:25000.00元给甲方。
六、售后服务:甲方销售之产品,质保期为________年。甲方销售之产品,如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成,则按照该厂家的售后服务条款执行。以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成,则不属于质保范围。甲方销售之产品实行________年保修,质保期后相关维修费用由乙方承担。
七、违约责任:甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果,节电率每下降一个百分点,售价也同比例下调。乙方必须按合同规定条款支付货款,如拖延不付,甲方有权拆走设备,乙方必须赔付合同金额30%的违约金给甲方。
八、其它事项:本合同双方签字盖章后生效,未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
九、备注条款:
甲方:
银行帐号:
公司地址:签订人____日期:
乙方:
银行帐号:
公司地址:签订人____日期:
特殊合同 篇3
2022特殊工种培训协议书范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。特殊工种培训协议书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022特殊工种培训协议书范本正文内容
文中蓝色字体后会有风险提示)甲方:乙方:风险提示:
注意慎重选择培训对象,不对试用期内的员工进行委外出资培训,因为,按法律规定,即使与其签订了服务期协议,试用期员工一旦辞职,企业是不能追究其赔偿违约金的。若该新员工表现优秀,确实要出资对其进行委外培训的,建议先给予办理提前转正,将其转为正式员工后再与其签订服务期协议,这样追究其违约责任时才合法。甲方根据公司的特殊发展需要,安排乙方进行特殊工种的专业技术培训,依据《劳动法》等有关法律规定,甲乙双方在平等互惠、协商一致的基础上达成如下条款:
第一条 培训的项目
1、培训项目:
2、培训主要内容:
第二条 培训时间及培训费用
1、培训时间:________年____月____日起,至________年____月____日止。
2、培训费用由公司全部负担,如乙方有违约事由,乙方要赔偿甲方的培训费用。
第三条 工资及福利待遇风险提示:
对于培训期间的待遇要明确,包括培训期间的补贴、工资福利、保险等。要特别注意:在培训协议中写明培训费包括什么费用,不包括什么费用,以防在员工违约时不致引起争议。要明确在培训期间的住宿标准、交通费等。要注意较长时间的培训是否有探亲假,如有规定要写明。
1、乙方通过甲方培训期考核的,甲方可依据公司规定给予乙方适当的经济补助及奖惩,补助具体金额为______元月;
2、乙方不享受甲方员工根据《劳动合同》和公司制度规定享有的福利待遇,但甲方可视具体情况给予适当的福利待遇;
3、乙方培训期间的出勤考核及休假,参照甲方相关规定执行,乙方向甲方请假期间,甲方不承担对乙方的管理义务。
第四条 乙方的义务乙方如果不服从甲方安排的工作岗位,不适合甲方工作环境、不遵守国家的法律法规及甲方工作纪律或未通过甲方培训考核,甲方有权终止本合同。乙方的行为给甲方造成损失的,由乙方赔偿、情节严重的追究法律责任、甲方对乙方将不负任何责任。一切后果乙方自负,该合同自行终止。
第五条 违约责任发生下列情况之一,乙方承担的经济责任:
1、培训期间乙方必须严格遵守甲方《考勤管理制度》,若出现迟到、早退、旷工现象,按规定给予处罚;
2、在培训期间损坏甲方形象和利益,造成经济损失,乙方补偿甲方全部经济损失。
第六条 其他此协议一式两份,自双方签字或盖章后生效,具同等法律效力。甲方(签章):法定代表人:________年____月____日乙方(签字):________年____月____日
特殊合同 篇4
甲方:_________(以下简称甲方)
办公地址:_________
法定代表人:_________
开户银行:_________
帐号:_________
税号:_________
邮编:_________
电子信箱:_________
电话:_________
传真:_________
网址:_________
乙方:_________(以下简称乙方)
办公地址:_________
法定代表人:_________
开户银行:_________
帐号:_________
税号:_________
邮编:_________
电子信箱:_________
电话:_________
传真:_________
上列甲、乙双方之办公地址及通讯号码即为协议双方法定通讯联络地址,双方发生之一切有关业务联系,均以发到上列指定处的相关文件与信息为准。
二、资信证明
乙方应提供营业执照、税务登记证、注册商标证及法人授权委托书,以及特殊商品生产销售许可证等有关法律文件,同时还应提供自己的企业概况、商品目录和报价单。
三、商品资料
1、广告
甲方将利用报纸、样本、画报等广告媒体宣传乙方的商品,如乙方有制作广告的要求应向甲方广告部门提交所供商品的艺术构思、规格说明以及司徽等材料,以便甲方审核及广告制作,任何广告制作需经双方认可。
2、宣传品
乙方如备有发放给消费者的印刷品,需在供货同时提供给甲方,以便于及时散发。如宣传品有不实之词或商品名称不规范及有与法律相冲突的内容,乙方应承担全部责任。
3、商品说明及书面警告标签
按相关法律规定,乙方商品应备有符合法律规定的说明书及明确的警告标签等提示。
4、商品质量证书及检验标准
乙方向甲方提供商品时应提供相应的商品质量检验标准,其顺序为国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准、企业标准,并在实际供货时根据约定出具有效的质检部门的检验报告。所有商品应提供合格证(合格证应注明生产日期、适用标准代码、检验人)或质量检验证明,该商品的行业许可证等。若无明确的质检标准,双方应对商品封样或以经甲方确认的乙方样品为准,作为验收依据。甲方有权对商品进行抽样甚至全部检验。
5、商品知识培训
为了有效地向顾客提供优质服务,提高商品销售,乙方应对甲方销售人员进行商品知识的培训,培训主要内容为:
(性能及其应用的相关知识;
(安装、维护、修整的知识;
(包换的内容。
6、商品商标与知识产权
乙方应提供已享有的商标权、品牌、专利权或原产地证、报关单等证明文件。乙方的任何伪冒侵权行为所引起的一切法律后果及给甲方造成经济损失的由乙方承担。
7、商品包装
除裸装商品外,乙方商品内包装应有用中文标示出明确可辨的商品名称、规格、型号、等级、颜色以及生产厂名称、地址、电话等。
商品外包装应具有相应的强度、适宜搬运的规格尺寸
寸,并标明堆放高度及其它注意标志。此外还应注明商品名称、规格、型号、等级、颜色以及生产厂名称。
包装物一般不回收,如有回收包装物的特别要求,需另外签订“包装物回收协议”,作为本供货合作协议附件。
8、环保要求
对国家有环保要求的商品,乙方应提供有关证明材料和生产许可证等。
四、供货
1、展示样品
为促进商场的商品销售,甲方愿在每家新开超市中提供货架、柜台为乙方展示样品,乙方也愿为甲方的每家新开超市中免费提供样品供商场展示。
乙方可在供货数量外另行提供展示样品,但需另订取样合同,也可让甲方在供货商品中取样展示,甲方需在取样时列出样品清单并经乙方确认。
2、商品条码(UPC)
乙方应在供给甲方的商品上粘贴商品条码标签,否则应积极申请成为中国商品条码系统成员。
3、订货
按照本协议的条款,交易双方已在订单上加盖具有法律效力的印章(一般为合同专用章),或订单中的内容已经实际实施,则表明乙方认可并接受此项交易。
4、价格
甲方将与乙方建立长期的合作伙伴关系,乙方应向甲方提供优惠的商品价格并支持甲方的经营理念及平价宣言政策,乙方承诺给甲方供货价格低于给其他经销商的供货价格。随着甲方连锁超市的成倍发展,乙方商品在商场中的销售也将成倍增长。为确保成倍增长的市场占有率,乙方同意将供货价随销售额增加而相应下浮(下浮幅度则另行商洽);甲方可对乙方供货价的下浮部分将全部转让给消费者受惠,供货价下浮后,该商品在商场的`零售价也将作相应下浮,如果乙方违反价格承诺引起消费者对商品价格投诉,乙方应当解决并进行赔偿。
5、商品价格变动及调整
如乙方提高商品价格,必须提前30天以书面形式通知甲方以便甲方决策。如果提价被接受,乙方将接到一份注明生效日期的甲方书面确认书,但甲方库存待销商品则按原价格执行。否则,对于商品实际价格超过订单价格的部分货款,甲方不予支付。乙方同意如果商品在装运前的价格低于订单规定的价格,则订单中的价格也将随之下降至此时的价格。
6、最低供货价保证
乙方保证提供给甲方的供货价格相对国内其他供货商是最低价格,同时保证甲方的毛利率在
以上。
7、降价
(1)双方确定的价格为一段时间内的结算价格,当甲方发现乙方产品的供货价格高于乙方给其他销售商价格,或甲方应市场要求需要下调价格时,乙方有义务同步下降合同货物的价格。
(2)在双方确认进行供货价格降低时,在甲方门店中未形成销售的库存商品价值一并降低至降价以后的价格。
8、停产或中止供货
乙方因故需停产关闭或中止供货,须提前60天以书面形式通知甲方,以便甲方做好相应的调整。
9:商品促销
(1)广告:乙方应对自己的商品提供广告支持,应在合同签订时拟定促销计划,具体方式在双方签署的确认书中明确
(2)配合甲方整体促销政策,在甲方司庆及甲方各门店店庆期间乙方须应甲方要求对其部分或全部商品折价,或采取其他方式,让利于消费者。
(3)甲方在具体促销时,将促销方案及需要乙方的支持与合作的事项一并用传真方式发送给乙方,如果乙方未按传真所示的回执时间内回函反馈意见,视为乙方全部同意甲方的促销方案和要求。
价格、规范名称等相关信息发生改变时,应及时以书面形式通知甲方采购人员,以便甲方及时将甲方系统中相应信息进行更正,否则因此而产生的相关客诉以及其他损失由乙方负责赔偿。
五、交货
1、乙方保证按订单所确定的到货日期将商品运达订单指定的地点,提前或延后不得超过两天。如需分批交运时,应在运输单据上注明。如果不能按期交货,乙方应立即书面(含传真)通知甲方。未经甲方同意,乙方不得早于或迟于上述规定的期间交货。对于无故不按时交货的商品,甲方有权拒收和取消订单。
2、乙方迟延交货,造成甲方迟延交货给消费者,引起消费者投诉赔偿损失的,由乙方负担,但最高赔偿额度不超过消费者订购商品的总价款。
3、商品的运输方式由双方协商确定。对于改变运输方式可能会增加费用的情形必须经过甲方的书面同意。
六、收货及验收标准
外观缺陷及内在质量提出期限为:装箱单与货物不符的商品、外包装破损造成货损的商品、质量未达到标准的商品甲方有权拒收,并及时通知乙方。为了减少损失,甲方可代为保管,其货损和由此产生的费用由乙方承担。若乙方在两个月内尚不能妥善处理,甲方有权将之拍卖或变卖,所得偿付相关费用后余额返还乙方。甲方对完好接收的商品签发收货凭证,以便于乙方记帐、结算。
七、开票及结算
25日支付货款,双方另有约定的除外。
2、甲方付款时,乙方应根据双方核对的结算金额出具填写正确无误的全国统一正本增值税发票及其它必要的单据。双方另有约定的除外。
八、担保和保险
法规的规定。
及生产工艺是符合法律要求的
3、如乙方对合同标的投保保险的,应向甲方提供有效证明文件。
九、协议的取消和商品退换
1、由甲方发现的或由商品使用者发现的质量问题,甲方都将提示给乙方,并由乙方负责退货或换货。
2、在甲方合理运作中发生以下情况时,乙方同意甲方全部或部分取消订单,放弃或拒绝接受商品,全部或部分退货,并由乙方支付甲方向其退回商品时发生的费用:
(1)乙方未履行或未完全履行本协议及订单中的条款;
(2)乙方违反了在本文中第八部分中所做的担保;
(3)商品全部或部分存在不符合质量检验标准的缺陷;
(4)发运的商品少于或多于订单中规定的数量,或者与样品不符,或者与订单中的规定不符;
(5)乙方事先未征得甲方同意,擅自改变交货日期而发运的商品。
3、滞销商品的处理
甲方同意及时将商场内有关的由乙方所供商品中的滞销品种的信息告诉乙方;乙方同意向甲方收回滞销品种,或按该货同等金额向甲方调换甲方所需的品种。
十、乙方承诺
1、甲方发现乙方有下述行为时,乙方应甲方要求立即中止协议,乙方须按涉及金额的10倍向甲方支付违约金。
1)乙方不得以任何形式给甲方采购员及利益相关人员吃请和回扣。
2)乙方接受甲方人员或其近亲属在乙方或乙方的关联公司任职。
3)乙方赠送或低价出售乙方或乙方关联公司的股权给甲方人员。
十一、解决消费者投诉
消费者对乙方商品的质量及价格投诉时乙方应负责解决,如果乙方不及时解决或不予解决因此引发诉讼或有新闻媒体参与给甲方造成经济和名誉损失的,乙方应予赔偿。
十二、违约责任:
任何一方违约应承担违约责任,违约责任的具体承担方式为向守约方支付违约金。.违约金为违约部分合同标的总金额的1%;如一方违约给对方造成损失,所支付违约金又不能祢补损失时还应承担赔偿责任。
十三、终止合同的条件
1、供货合作协议约定的合同期限届满,双方未续签合同。
2、合同一方违约,不能达到预期合同目的。
3、在合同有效期内,任何一方均可提前30天提出终止合作解除合同,但需经另一方同意。
十四、终止合同善后事宜处理>终止合同后双方应在一个月内核清帐务,最后一笔货款在双方核清帐务完毕后180天内支付
十五、本协议的附件
十六、协议书的生效条件
本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效。
十七、其它事项
1、在履行协议时任何一方对协议不得自行修改或删减,除了在订单中注明有其它条款或双方另有协议之外。双方确认本合作协议为双方交易的原则。
2、因为甲方的失误或者未按协议条款执行的,应赔偿由此给乙方造成的损失。因为乙方的失误,或者乙方未按协议及订单中条款执行,应赔偿由此给甲方造成的损失,乙方向甲方赔偿损失时可以现金或应由乙方支付的相关费用中支付,也可从甲方应付乙方货款中扣减。
3、双方同意在守约方向违约方追索自己的权利时,违约方应承担由此而产生的相应费用。
4、本协议在中华人民共和国北京签署,应受中华人民共和国有关法律约束。
5、本协议项下事宜产生的争议,尽量由双方协商解决,协商未果时由北京市相应人民法院通过诉讼方式解决。
6、本协议有效期自年月日至年月日止。
7、本协议书一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)_________
法定代表人签字:_________
(或委托代理人))_____年_____月_____日
乙方:(盖章)_________
法定代表人签字:_________
特殊合同 篇5
生命只有一次,责任重于泰山。学校与家庭应共同担负起学生的安全教育与监护职责。尊敬的家长,为了进一步深入“特殊学生管理工作”,增强家校配合力度,现就学校与家庭双方应担负的责任协议如下,望双方通力合作,加强教育管理。
一、甲方应履行的义务
1、把学生安全教育和管理放在学校工作的突出位置上,利用多种渠道反复深入地对学生进行交通、消防、饮食、防汛、防震、传染病预防、防踩踏及集体活动等安全教育,提高学生自我保护意识,防患于未然。
2、通过电话、家访,告知家长或监护人学生在校的不安全动态,并与家长或监护人紧密配合,预防事故发生。
3、发现学生人身安全受到威胁时,应及时采取有效措施,必要时与公安机关紧密配合,保护学生的人身安全。
4、对旷课的学生,班主任应及时与家长或监护人取得联系。
5、加强教师的工作责任心和职业道德教育,做到爱护学生。
6、上好安全教育课、法制教育课、搞好必要的应急演练,提高学生的安全意识。
二、乙方(学生家长)应承担的'义务
1、家长或监护人应及时向学校、班主任告知子女身体异常情况,如:突发性疾病或有特意体质、特定疾病、异常心理状态等,如:先天性心脏病、癫痫、抑郁病等特殊性体质的应及时告知学校,否则因此引发的安全事故,一切责任由家长或监护人承担。
2、根据学校作息时间要求,家长要管理好子女自觉遵守学校的上、下学作息制度,不迟到早退。如因病、因事不能到校上学时,家长必须及时向班主任请假。及时掌握子女非在校时间的行为情况。当子女未进入校园时,在校外一切安全有家长或监护人负责。
3、因为孩子的特殊性格,随意走出教室和座位,妨碍了别人的学习,扰乱了课堂秩序,家长坚持每天到校陪读上课。
4、孩子随意拿别人的东西造成损坏的,家长或监护人要进行赔偿。
5、孩子课间活动和体育课不听老师指挥,乱动校园实施,家长要监督负责孩子的安全,对损坏公物的行为要经济上赔偿。
6、家长要制止子女携带易燃、易爆及管制刀具等危险物品上学。
三、丙方(学生)应做到的事项:
1、学生要准时到校,不迟到,进校后不得随便出校门。
2、来校前衣服穿着清洁整齐,戴好红领巾和胸卡,不带与学习无关的东西来校(比如手机、MP3等)。
3、上课铃响即进教室,认真听讲,不无故离开教室和座位,不妨碍别人学习。
4、排队安静、整齐,精神饱满地做广播操。
5、在校不闹事,不和同学起纠纷,严重的要受处分。
6、爱护学校一切公物,对损坏公物的行为经济上赔偿。
四、此协议于双方签字之日起生效,学生在校就读期间有效。
特殊合同 篇6
甲方,
乙方,中国移动通信集团广西有限公司xx分公司
特别提示,
◆ 本协议为保障使用特殊号码客户的权益而约定。
◆ 在签署本协议之前,请甲方仔细阅读本协议各条款,如有疑问请及时咨询。甲方在签署本协议后即视为完全理解并同意接受本协议的全部条款。
甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上,就特殊号码 的有关事宜,达成协议如下,
一、特殊号码入网要求
(一)甲方自愿选择设定有最低消费限制的号码,甲方同意在入网时一次性预存 元预存话费,月最低消费元话费(不含手机支付、代付费用),如甲方所选优惠业务设有最低消费限制时,按照两者中较高的额度标准执行。
(二)甲方入网一年之内不可办理停机保号业务,不可过户。为保护甲方权益,特殊号码入网时甲方应另行登记其他联系号码,以便在办理过户、补卡、换卡、更改资料、销户时复核身份。
二、特殊号码过户要求
(一) 甲方使用本特殊号码一年后方可办理过户业务,每次过户的时间间隔不得少于一年。
(二) 过户双方须同时亲自到场,乙方对过户双方的有效身份证件与服务密码进行双重校验。
(三) 甲方将协议项下的权利义务转让给第三人(过户)后,由第三人与乙方重新签订特殊号码服务协议, 本协议自动终止。
三、特殊号码资料更改要求
(一)甲方办理特殊号码的密码重置及其他资料变更业务,需持本人有效身份证件及该特殊号码对应的SIM卡办理。
(二)为保障客户利益和信息安全,密码重置功能需在换卡业务申请一周后方可办理。
四、补卡换卡要求
(一) 若甲方因挂失补卡的,需本人持有效身份证×件办理,同时通过服务密码或系统内记录的其他信息进行校验。
(二) 若甲方因卡损坏或卡的应用问题需换卡的,除需本人持有效身份证件和服务密码外,还需凭旧卡办理更换。
五、协议解除
有下列情况之一的,乙方有权解除协议,收回号码,终止提供服务,并有权向甲方追索欠费,由此造成的后果由甲方自行承担,
(一)甲方(包括代理人)提供的证件或资料虚假不实;
(二)利用乙方提供的服务从事违法犯罪活动;
(三)利用乙方提供的服务从事损害社会公共利益的活动;
(四)乙方收到国家有关部门通知要求停止向甲方提供通信服务;
(五)甲方欠费满60日仍未交纳费用;
(六)甲方办理停机保号业务后,号码保留期届满,甲方仍未办理恢复使用手续的。
六、争议解决
本协议项下发生的争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,双方可向电信管理部门申诉、向消费者协会等有关部门投诉,或向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
(一)若甲方办理特殊号码的入网、过户、换卡、修改资料、重置密码、拆机复装、销户、停机保号,需到号码归属地乙方指定的沟通100服务厅办理。
(二)协议解除或终止后乙方有权收回号码重新启用。
(三)本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。本协议经加盖乙方公司的合同专用章、经办人签字或印鉴,甲方盖章或签字后生效。对本协议未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方 ,(签名或单位盖章) 乙方,(合同专用章)
经办人(签名) ,
签署日期, 年 月 日
特殊合同 篇7
某中心校
安全协议书
甲方,。
住所地,。
法定代表人,,系该校校长。
乙方,。
法定监护人,
因乙方李子么呷扎及其法定监护人(父亲)李子日查多次向甲方和乙方班主任马均琴老师反映李子么呷扎自幼患有“梦游症”;并在2018年9月19日,该生无故犯病,手脚僵硬,全身发麻,两眼翻白。甲乙双方经充分协商,根据中华人民共和国民法典、人身损害赔偿司法解释、中华人民共和国义务教育法及其相关法律法规和甲方制定的安全管理及寄宿制的规定,在自愿、平等、公平公正原则的基础上,现甲乙双方就乙方及其监护人强烈要求李子么呷扎走读及安全事宜订条约如下,共同遵照执行。
第一条乙方及其法定监护人确认李子么呷扎自幼患有“梦游症”;并在2018年9月19日,该生无故犯病,手脚僵硬,全身发麻,两眼翻白。
第二条鉴于本协议第一条陈述的相关情况,乙方李子么呷扎及其法定监护人(父亲)李子日查多次强烈要求李子么呷扎不住校,需要走读,经甲方校务会研究决定,准许该生李子么呷扎走读,不住校。
第三条自本协议签订之日起,乙方李子么呷扎走读期间在校外所产生的一切安全事故或人身损害由乙方监护人李子日查自行负责和承担,与甲方及班主任和任教老师无关。
第四条乙方在上课期间出现犯病引发的突发情况,班主任和任教老师向学校电话或口头报告,由学校通知乙方监护人李子日查将李子么呷扎领回家处理;班主任、任教老师和学校尽到报告或通知义务(学校拨打监护人李子日查打电话即视为甲方尽到了通知义务)后,班主任、任教老师和学校均不承担任何法律责任。走读期间,乙方在校内出现犯病引发的突发情况导致的一切后果(含乙方监护人李子日查电话不通、拒接电话或拒绝领回等引起的病情加重后果)由其监护人李子日查负责和承担。
第五条乙方在上课期间由于无故旷课、缺席、早退所产生的一切安全事故均由其监护人李子日查负责和承担。
第六条本协议自甲乙双方签字盖章或签字捺印之日起生效。
第七条本协议一式二份,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。
甲方(盖章),乙方,
法定负责人(签字),法定监护人(签字捺印),
二〇一八年九月二十五日二〇一八年九月二十五日
特殊合同 篇8
聘请方:__________身份证号:______________(下称甲方)
住 所:
电 话:
受聘方:北京商安(重庆)律师事*所 (下称乙方)
住 所:渝北区洪湖西路22号上丁商务楼19-20
法定代表人:何-芳
受聘律师:______________证号:________________,联系电话:________________________
根据《中华人民共和国律师法》的规定,甲方与乙方经友好协商,就聘请私人律师的相关事宜订立书面协议如下:
凡由甲方出资培训和招接收的人员,应向甲方偿付培训费和招接收费。其标准为:
第一条 乙方接受甲方的聘请和选任并指派______律师担任甲方的私人常年法律顾问。
第二条 乙方担任甲方私人律师的责任,是为甲方就其个人有关事务提供相关法律服务以维护甲方的合法权益。乙方律师的工作范围如下:
因生产需要,甲方委托乙方以包工方式承包本公司低压产品铸造加工。为明确双方责任,确保产品按时,按量,按质完成,双方在平等,公平的基础上。
(一)应甲方的要求,对乙方关于其个人生活或工作中的法律问题提供咨询和法律意见。
(二)应甲方的要求,协助审查甲方涉及法律事务方面的已签订的各类文件(包括但不限于各类经济合同),并提供相关法律意见。
甲方委托乙方为其代加工电力金具(低压)产品,生产加工所需的场所,设备,模具(夹具)以及生产过程所需要的原材料,辅助材料,水,电,气等均由甲方提供:加工产品款式,品种,标准要求,质量数量,工艺文件,交货期限等以甲方提供的生产单,技术图纸和工艺文件为准:加工的品种单价由双方事先协商确定,乙方签字确认,同意接受甲方委托及要求进行加工生产。(详细清单附后)
(三)应甲方要求,参与甲方认为是个人重要事务的草拟、谈判、签约工作。
(四)应甲方要求和委托,代理甲方参加以甲方为在案当事人的诉讼活动及非诉讼案件的调解与仲裁等活动。
(五)协助甲方办理其他有关其个人法律事务。
聘请方不必另办委托手续,除按本协议书第七条支付个人律师费用外,不再另交付费用;属第(三)(四)项,须另行办理委托手续,并另行交纳代理费,费用标准由双方依据国家有关律师收费的规定适时商定,乙方应在规定标准内给予甲方半价优惠。
.在每次生产前,甲方开立具体的委托加工生产单,其一般条款由本合同规定,补充条款在生产单中说明,经双方确认签字盖章或乙方实际着手试样生产时生效。
第三条 乙方接受聘请担任甲方私人律师后,对甲方的个人生活隐私或商业秘密负有保密责任。
第四条 乙方为甲方开通法律热线以便随时解答法律疑问,一般服务响应时间为24小时内,重大事项由双方适时商定。
委托加工生产单的主要内容为加工的产品名称,质量标准,交货期的资料以及具体的特定要求,违约责任等。
第五条 为了使私人律师能依法执行职务和更好地提供法律帮助,甲方应向私人律师真实详细地介绍有关情况并提供有关文件、资料的副本或复印件。
)保证熔炉,压机,模具(夹具)等生产设施,设备的完好性;保证产品技术图纸和工艺文件的准确性;保证原,辅助材料的及时性和水,电,气等畅通无碍;为乙方提供相关的安全设施和保护工具。
第六条 经私人律师参与草拟、谈判或审查、修改的各类合同,甲方应将其(包括修改后的合同稿和正式签署的合同文本其副本或复印件)及时送交私人律师留存备查。
甲方保证每天台低压铸造机12小时工作,因甲方生产原因造成乙方停工,甲方应安排乙方工作普工每天90/元,停机期间工作效率不得低于本公司员工的日生产量,若故意散漫或影响他人工作,不按甲方规定要求实施生产的。
第七条 甲方向乙方支付私人律师费标准为____RMB元/年,由本协议签署之日支付。
第八条 应甲方的要求,私人律师到万州行政辖区境外进行项目谈判或进行调查、非诉讼协商、调解、仲裁或诉讼等活动时,相关差旅费及其他直接有关费用由甲方负担。乙方应就该等费用的实际发生提供必要的明细和说明。
甲方要求乙方从合同签订日起到终止日止,乙方本人必须操作低压设备生产产品,若中途违约,甲方按年生产量的工资作为乙方的违约金。
第九条 本协议有效期为一年,自___年__月__日起至___年__月__日止。
第十条 本协议一式两份,甲、乙双方各存一份。
第十一条 本协议自签字之日即时生效。
协议签订方:
甲 方: (签字)
乙方:北京商安(重庆)律师事*所 (盖章)
签定地址:重庆市渝北区
签订日期:__年__月__日
特殊合同 篇9
特殊合同是指在合同中涉及到独特的、非常规的条款和要求的合同形式。这些合同通常与普通合同有所不同,要求双方在特定条件下履行特殊条款。这些合同可能涉及到非常规的交易或具有独特的法律、商业或金融规定。这篇文章将探讨特殊合同的定义、应用,以及一些案例来更好地理解这一概念。
特殊合同是指在合同中包含了非常规的、独特的特征和要求的合同。这些合同可能是由于特殊的需求、场合或法律规定而产生的。与普通合同相比,特殊合同更具挑战性和复杂性,需要双方对合同内容的理解和执行能力更高。
特殊合同适用于各种不同的领域和行业。在商业领域,特殊合同经常用于涉及大额交易、高风险或复杂市场的交易。例如,国际贸易中的外汇买卖合同、石油贸易合同、证券交易合同等都可以被视为特殊合同。这些合同通常有着独特的要求和条款,需要双方在特定条件下履行。
在法律领域,特殊合同可以通过特殊的法律规定来产生。例如,房地产交易中的租赁合同、购房合同、关于知识产权的合同等都可以被视为特殊合同。这些合同通常涉及到法律的保护和约束,需要双方在合同条款和法律规定下进行交易。
除了商业和法律领域,特殊合同还可以应用于金融领域。例如,金融交易合同、衍生品合同等都可以被视为特殊合同。这些合同通常涉及到金融市场上复杂的交易和金融产品,需要双方对市场情况和合同条款的理解和执行能力更高。
特殊合同的一个例子是建筑工程合同。在这种合同中,建筑商和业主协商并约定了许多特殊条款,以确保工程的质量和完成时间。这些条款可能涉及到工程的特殊要求、担保机制、支付方式等。由于建筑工程的复杂性和风险,特殊合同在这个领域中十分常见。
另一个例子是创作合同。在艺术和娱乐行业,创作合同通常涉及到版权和创作权的问题。艺术家、音乐家、作家等需要与唱片公司、出版社等签订特殊合同,以确保他们的作品可以得到合适的保护和回报。这些合同可能涉及到版权归属、版税分配、改编权等问题,需要双方在艺术和商业领域的专业知识。
特殊合同的签订和执行需要双方充分了解合同内容和业务背景。这要求合同参与者具备良好的法律、商业和金融素养,能够理解和执行特殊合同条款。合同参与者还需要与专业顾问、律师、会计师等合作,以确保合同的有效性和权益的保护。
小编认为,“特殊合同”是指在合同中具有非常规特征和要求的合同形式。它们有着独特的条款和要求,适用于各种行业和领域。特殊合同的签订和执行需要双方对合同内容的理解和执行能力高,并与专业顾问合作,以确保合同的有效性和权益的保护。通过这篇文章,我们对特殊合同的定义和应用有了更深入的了解。
装饰合同九篇
在拟定合同时有什么不能忽视的重点吗?伴随着法治化社会的不断推进,当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同,这里是我为大家总结的“装饰合同”相关的实用资料,请认真思考本文中的启示和经验!
装饰合同 篇1
甲方:_________________________________乙方:_________________________________甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_____________________________________________________
二、工程量:_______________________________________________________
三、工程造价:_____________________________________________________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任:
1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________________年____月____日________年____月____日依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人综合楼的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:________________________
1.2 工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3 工程期限____天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.4 合同价款:本合同工程暂定造价为(大写)_________________________ 。
第二条 工程结算方式工程结算造价编制以《________年_____省建筑装饰工程预算定额》及________年____月《_____省工程造价信息》为依据,不能直接套用定额及信息价的,应提前通知甲方,由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。
第三条 施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸,图纸贰份,发包人、承包人各壹份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前7天,为承包人入场施工创造条件。
4.2 提供施工期间的水源、电源。
4.3 派置______同志为甲方代表协调现场施工监理。
4.4 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
5.3 乙方在施工中发生的安全事故,一切责任均由乙方负责承担。
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。
5.5 乙方应对该单位工程的产品负责,应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。
5.6 乙方派项目经理_______同志负责现场施工工作。
第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第七条 材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材,承包人应在运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更。
(2)不可抗力。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准:《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议,由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收;承包人应提前两天通知发包人进行验收,验收合格后应填写工程验收单。
10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人接到验收通知后七天内组织验收,经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条 工程款支付方式1
1.1 双方约定按以下方式支付工程款:
(1)开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。
(2)工程进度至50%时再付_____元。
(3)工程进度至80%时再付_____元。
(4)工程竣工验收后10天内付______元。
(5)工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金,余款7天内一次性付清。1
1.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。1
1.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任1
2.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。1
2.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。1
2.3 因一方原因,造成合同无法继续发行时,该方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。1
2.4 发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金______元。1
2.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。1
2.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。
第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。
第十五条 附则1
5.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。1
5.2 本合同签订后工程不得转包。1
5.3 本合同一式肆份,双方各执贰份。1
5.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人(签字)__________________ 承包人(盖章)法定代表人 _____________________ 法定代表人____________________委托代理人 _____________________ 委托代理人____________________________年____月____日 ________年____月____日施工单位:公司(以下简称甲方)承包单位:XX公司(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则
1、 工程名称:公司林生产、生活基地
2、3楼
2、 工程地点:上林深华石料公司大院内
3、 工程内容:根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(
1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:乙方应确保公司林生活、生产基地
2、3楼防水工程达到优良标准,严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有 关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、 甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(2)配合市建公司林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。
六、付款方式:本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,________年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。甲方:(签章) 乙方:(签章)代表: 代表:施工合同 篇10甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:
第一条 甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_______甲方:_________________________乙方:_________________________甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:
第一条 甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。
第二条 乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为________年,贷资计算按年息________计。
第三条 计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。
第四条 乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。
第五条 偿还贷资额本金及利息,________年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。
第六条 乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条 陈述和保证
7.1 甲方的陈述和保证
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.2 乙方的陈述和保证
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条 违约责任
8.1 除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。
8.2 任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条 保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他
第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条 补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。
第十一条 合同附件1
1.1 本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件
第十二条 不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条 争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条 后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十六条 通知1
6.1 本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。1
6.2 一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条 合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十八条 生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
装饰合同 篇2
工 程 名 称 :
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行室内装饰。为保证工程顺利进行。根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
工程竣工办理移交手续后之工程尾款,如未按以上约定付款方式及时付清款项,每延误一天。
第一条:工程概况
1. 1工程地址: 漳浦县绥安镇中国台湾东路
1.2规格:一楼、二楼、三楼、四楼地面、墙身、天花的装修
1. 3施工内容:详见本合同附件《预算书》。
1.4装饰工程开工日期: 20xx 年 6 月 10 日
1.5装饰工程竣工日期: 20xx 年 9 月 10 日
1.6 工程总天数: 90 天(注:不含国家规定的节假日及双休日。)
第二条:工程价款
工程总造价 500000 元,(金额大写) 伍拾万元整 详见本合同附件《预算书》。
第三条:质量要求
3. 1 工程使用主要材料的品种、名称、规格、型号,经双方认可。详见本合同预算书。
3. 2 工程验收标准,双方同意参照国家行业标准《家庭装饰工程质量规范》。
3.3 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应签订补充合同。
3.4 质量检查监督部门:广西区室内装饰工程质量监督检验站
3.5 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方负责;施工质量由乙方负责。
3.6 甲方如自聘工程监理,必须在工程开工前以书面形式通知乙方,以便于工作衔接。
3.7 质量不符合国家标准,乙方负责反工,直到符合国家标准为止。
第四条:工程验收
4.1 开工进场时,甲、乙双方共同对原土建、水、电等工程进行质量确认,如有问题,由甲方负责解决后,乙方开始施工,并从此时计算工期。
隐蔽工程施工完毕,甲方在接到《工程验收通知单》后,因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的。
4.2.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。
4.3 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收,甲方应三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权力并视为验收合格。若甲方自行搬入与该工程无关的家具、其它物品或更换分户门锁。
乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收。
第五条:材料供应
5. 1 乙方应按合同预算书所列材料进行材料供应,并负责保管。
5.2 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
竣工工程验收:乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内,须协同乙方进行竣工工程验收,竣工验收完毕。
5.3 甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。工期顺延,并按延误工期处罚。甲方提供的主要材料,不在乙方保修范围内,如需乙方负责安装,如因施工不当造成的损失。
工程竣工,甲乙双方办理完移交手续后,乙方须在2个日历天内向甲方送达《工程结算表》,甲方须在工程验收合格后7个工作日内付清所有应结算款项。
第六条:违约责任
9.1 合同生效后,擅自解除合同方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
保修服务时间及保修金退还约定:工程竣工验收合格交付使用起次日的365个自然日内,保修期内,乙方应在接到甲方保修通知两日内及时履行保修义务,紧急保修事项则应在接到保修通知后一小时内进行保修,否则承担因此给甲方造成的一切直接和间接损失。
9.2 如果因乙方原因而延迟完工,每延迟一日,以装饰工程直接造价(不含主材的造价)的0.5‰作为违约金罚款支付给甲方直至工程直接造价扣完为止,如果因甲方原因而延迟完工。
7.乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题,乙方实行全部保修;并承担甲方所有损失。
第七条:争议解决
10.1 本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应友好协商解决,或凭本合同向广西区室内装饰工程质量监督检验站投诉,请求解决。
本合同自双方签署后,即发生法律效力,未正式履行该合同条款之前,如甲乙任何一方单方面终止该合同。
10. 2 如双方对造价发生争议,双方应友好协商解决,若双方无法达成一致,按法律规定选择鉴定机构。
10.3 当事人不愿通过协商、调解解决、或协商、调解解决不成时,可以直接向——南宁仲裁委员会,在南宁的仲裁庭申请仲裁(不由其它办事处受理)。
甲、乙双方经过多次友好洽谈和协商,现甲方决定将居室装潢权委托给乙方。为了保证工程顺利的进行,根据国家有关法律规定。
第八条:合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
凡由甲方所提供的所有建筑材料,经由乙方验收后并给予保管,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的。
第九条:合同生效
12.1 合同和合同附件(工程预算、材料清单、施工图纸、工程过程中的施工设计变更、项目变更、材料变更、工程结算书等)由双方盖章、签字后生效。
工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天。
12.2 补充合同与本合同具有同等的法律效力。
12.3 本合同(包括合同附件、补充合同)一式 两 份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表: 乙方代表:
签约日期: 签约日期:
签名: 签名:
装饰合同 篇3
甲方(委托方) 签约时间
乙方(施工方) 签约时间
为规范装饰工程装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、以及其他有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。乙方应按甲方的要求返工、修改。
一、工程概况
1、装饰施工地点:
2、装饰施工内容:详见《工程预算书》。
3、承包方式:。
4、工期:工程期限天,从至 年 月 日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款:大写 小写 元。经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程款按实另计。
2、合同签订后:甲方支付总款的,计元。 当日,甲方支付总价款的%,计元; 当日,甲方支付总价款的%,计元; 当日,甲方支付总价款的%,计元; 尾款甲方应在本工程竣工验收合格后 日内一次性付清。
工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工。
2、甲方应在开工前天,向乙方进行现场交底。腾空房屋,消除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时。
(二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,叫甲方审定。
2、指派为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请____________调解。协商或调解不成时。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的。
本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定___(签字、鉴证、公证)后生效。
乙方提供的材料、设备,如不符合质量环保要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失有乙方负责。
家里的房子想要装修一下,一定要跟装修公司签订合同哦!下面是的小编为大家收集整理的“家庭居室装饰装修合同范本”希望可以帮助到大家!
五、施工内容个工期的更变
六、工程质量及竣工验收的办法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中问工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予书面承认。
合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
6、工期竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内进行验收。
七、违约责任
1、本合同签订生效后,甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等),不得擅自变更或解除。
室内装修的合同你知道是怎样的吗?要如何签订呢?以下是的小编为大家整理的“室内装饰装修合同范本”,仅供参考,希望对大家有帮助,欢迎查阅!
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元:甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付违约金。
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定。
3、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方
4、甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方索任并承担损失。
乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,不得挪作他用。乙方如挪作他用。
5、未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性能,由此发生的损失或事故(包括罚款),乙方负责并承担损失。
甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管。
八、工程保修
1、凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之同计算,保修期为一年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之目起计算。
合同经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)。
2、由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。
3、由于甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,不属保修范围。
4、本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
九、纠纷处理
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或协商、调解不成的,当事人可按下列第 种方式处理:
工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令。
(1)提交黄山仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十、其他约定事项
十一、本合同一式 份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方: 乙方:
姓名(签名): 姓名(签名):
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
开户银行:
帐号:
装饰合同 篇4
工程名称:
一、承包粉饰工程范围:
1、所有内墙面粉饰包括墙面小面积锤凿、补眼、湿水、打饼、打底、抹面、做水泥护角、架眼、厨房、厕、地面、顶棚砼面补整、和灰、熬胶、安搅拌机等所应做的一切包干。
2、所有天棚修补、梁面及梁阴阳角修补、地面、梁柱、厕所、梯间所有房间各种小型砌体粉饰,以及地面清理、清洗。小卫生间,收捡落地灰及时利用,卫生间、厨房防水处理以及做蓄水24小时试验不渗漏验收合格后排水等。
3、墙地面湿水各道工序。
4、完工后修补清理卫生等。
5、内粉饰所有装饰材料,按指定地点堆放。
6、小型工具、斗车、铁铲、尺条、操条、木荡子、灰桶、灰线、橡皮水管、安全帽等及晚间施工的行灯线和照明电器等自备。
7、室内梁、柱内挂钢丝网,墙面刷水泥胶接层。
8、成品湿水养护和保护工作。
二、质量要求:
1、所有内粉饰工程必须按要求施工规范操作,按优良工程标准验收。
2、墙地面必须平、正、光、直、角线分明、清晰、符合国家的验收标准。
3、质量第一,安全第一,节约材料,不得浪费材料,保证场地干净。
4、所有房间内必须现粉水泥砂浆护角和扫角线。
5、厨房、厕所为水泥砂浆搓毛,内墙为混合砂浆一片成活。
三、承包工程单价工资:
1、按以上工程内容按实际抹灰面积 7.3 元/m。
2、顶棚、角线、孔洞修补等按签证单结算;
3、计时工100元/天结算。
四、安全和责任:
1、执行现行安全规定和工地安全制度,上班前搞好安全教育工作和安全防范自制思想,杜绝有癔病和其他疾病人员和童工上班,做到安全“十不准”,每各职工必须有自我安全保护能力,如违反条例发生事故由乙方负一切责任。 2
2、不得在高空向下抛东西,不得打架斗殴,塘流河坝洗澡和交通事故,不得违反国家法令、法规。如发生事故概由乙方负责。
3、不得乱接乱动电源,粉饰工程加晚班,必须有安全防护措施,专人指挥。
4、认为的安全事故概由乙方负责一切经济责任。
5、班长必须跟班作业,时刻掌握安全情况,及时消除安全隐患,时刻督促安全,教育每各职工的自我保护意识防止事故发生。
五、工地罚款规定:
1、偷盗工地财产罚款,交有关部门处理,后果由班长负责。
2、必须节约材料,随时收检场地,浪费按质论价赔偿。
3、执行工地管理制度,门卫制度,听从统一指挥,违反者罚款。
4、不准在工地打架戏闹,赌博,无理取闹、蛮干,独断专行,违反国策等。
六、工程安全及工伤事故:
1、乙方施工严守操作规程,不得违章作业,若发生安全事故,根据项目部规定,经济责任明确如下。
2、工伤事故费用:五千元以内乙方自理,五千元以上部分 甲方只承担50%医药费用。
3、肉因班组造成其他班组的安全事故由项目部出面调解,所发生费用一概由班组承担。
七、付款方式:
按工程进度,质量验收合格后,每月由现场施工员出据付工资60%,工程完工验收后一个月一次性结清。
八、工期要求:
室内粉饰工程按甲方指定时间30天完成施工任务,不得延误,如延误工期,甲方有权更换施工队伍或扣除工资。
本合同一式两份,双方签字生效。
甲方签字: 乙方签字:
电话号码: 电话号码:
年 月 日
装饰合同 篇5
委托方(以下简称甲方):_____________委托代理人(姓名):_________________单位:_______________________________住所地址:___________________________联系电话:___________________________手机号:_____________________________ 监理方(以下简称乙方):_____________单位名称:___________________________注册地址:___________________________监理负责人:_________________________联系电话:___________________________ 根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程勘察监理合同条例》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
甲方单方提出终止合同,乙方不退还甲方已付的定金,已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同。
第一条 工程项目甲方委托乙方承担以下工程监理任务:工程名称:_____________________________工程地址:_____________________________
第二条 监理收费及支付方法
(一)本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定监理总收费________元月,共____月, 金额大写______________
(二)本合同生效时甲方向乙方预付合同监理费总额的_____%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。监理工作进行到超过该监理阶段的一半时,监理工作结束甲方工程验收通过当日。
4甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款,应当向乙方按日支付迟延部分工程款2‰的违约金,但累计不得超过工程造价总金额的20%。甲方延迟支付超过____日的,乙方有权解除合同。
第三条 双方责任
(一)甲方责任
1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和监理资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。
2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。
3.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时,所需费用由甲方承担。
(二)乙方责任
1.每周两次检查工地情况,并向业主汇报。对工程涉及的问题为业主提供中立的专业意见。
2.对开工前期的监理工作
①对施工图设计方案进行会审。
②对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。
3.原材料、构配件及设备的质量认可,以及工程投资成本控制。
4.分项、分部工程的检查和竣工验收。
5.工程进度进行控制,审核设计、施工总计划,审核施工进度计划和材料采购计划,并对工程进度进行检查。
第四条 违约责任
(一)甲方未在本合同
第三条所约定的时间内交付工程监理费时,甲方从应付监理费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程监理费的_____偿付违约金。
5由于乙方责任延误工期的,应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金,但累计不得超过工程造价总金额的20%。
(二)由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在监理上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。
本合同在履行中发生纠纷,甲、乙双方无法自行协商解决时,可申请南京市装饰行业协会协助进行调解。
本合同项下发生的争议,双方应当协商解决或向市场主办单位、北京市建筑装饰协会、消费者协会等组织申请调解解决;
(三)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部监理费。
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程勘察监理合同条例》,以及装饰行业的有关规定。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修设计的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
第五条 合同生效、中止与结束
(一)甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时,应提前两周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
(二)因甲方原因要求中途停止监理工作的,当监理工作进行不到半个月时,甲方应支付半月监理费。当监理工作进行超过半个月时,甲方应支付一个月的监理费。
甲方接到乙方通知后应于____日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于____日内付清设计费余额。
(三)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程监理文件,甲方按本合同规定付清全部监理费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底,并在施工过程中,根据工程进度情况。
(四)由于施工方、材料供应或者业主的原因不能按规定施工期限完工,导致的施工时间延长,其监理费用另算。如果甲方要求乙方继续完成本工程的监理直到工程完工,双方需再签订监理延长合同。
甲方要求变更设计文件的,乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求,对所变更的项目进行重新设计的,需协商签订补充协议。
第六条 不可抗力本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。
甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前。
乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督,并在工程竣工后日内。
第七条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:
1.向消费者委员会申请调解;
2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
3.向有管辖权的人民法院起诉;
4.其它解决方式:_______________
第八条未尽事宜与附加条款
(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
(二)本合同附加条款如下:_______________________________________
第九条 合同文本
1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3.合同履行完后自动终止。甲方:________年____月____日乙方:________年____月____日
返
装饰合同 篇6
包方:___________________________________
承包方:___________________________________
第一条工程概况
1.1工程地点:_________市_________区_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
1.3工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写:_________。
由甲方供应的材料、设备,甲方应当在材料、设备送到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收并办理交接手续。
其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包全部材料。
1.5工程期限_________天开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日
1.6工程内容及做法。
第二条施工单位资格
2.1凡承接家庭居室装饰装修工程的单位,应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。
由乙方供应的材料、设备,乙方应当在材料、设备送到施工现场前通知甲方。
2.2乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的。
双方供应的装饰装修材料,应当符合《室内装饰装修有害物质限量标准》,并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。
2.3对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者,应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证,向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案,实行登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗的制度。
验收时双方对材料、工程质量、室内空气质量发生争议的,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构进行检测认定;相关费用由申请方垫付,最终由责任方承担。
2.4凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。
乙方应当通知甲方在三日内进行验收,待双方验收合格并签字确认后,乙方方可进行下道工序施工;如甲方不进行验收,乙方有权暂停施工,相应工期损失由甲方承担;如乙方未通知甲方进行隐蔽工程或中期工程验收而擅自进行下道工序施工的。
第三条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第四条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
4.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为________年____月____日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。
6竣工验收在工程质量、室内空气质量及结算方面存在个别的非重大问题时。
4.2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费由甲方支付
4.3施工图纸双方签字后生效。
第五条甲方权利义务
5.1开工前_________天,为乙方入场施工创造条件。全部__或部分__房屋,清除影响施工的障碍物对只能部份__的房屋中所滞留的家具、陈__采取保护措施。
3中期工程验收通过后,甲方对乙方提交的按实际施工情况编制的《工程报价单》、《工程决算单》进行审核。甲方自提交之日起三日内如未提出异议,视为甲方同意支付乙方工程中期款。
5.2开工前将原有的电话设备拆除提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项
5.3负责协调施工队与邻里之间的关系
5.4禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续
4工程竣工验收通过后,甲方应当在三日内到乙方财务部门支付尾款。工程款全部结清后。
5.5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收
5.6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳,乙方协助提供物业管理所需的相关材料
4甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款,应当向乙方按日支付迟延部分工程款2‰的违约金。
5.7未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,甲方不得变动建筑主体和承重结构
5.8甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线
5.9房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运
5由于乙方责任延误工期的,应当按日向甲方支付工程造价总金额 ‰的违约金。
5.10甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定,对住宅室内装饰装修活动的监督检查
室内空气质量经综合治理仍不达标且确属乙方责任的,甲方有权要求乙方返还不达标工程项目涉及的工程款;
5.11甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施,降低节能效果
5.12未经批准,甲方不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗不得随意增加楼地面静荷载。
本合同项下发生的争议,双方应当协商解决或向市场主办单位、新疆市建筑装饰协会、消费者协会等组织申请调解解决;经协商或调解未达成一致的,按下述第种方式解决:
5.13未经批准,甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施,不得损坏他人的房屋及物品。
5.14因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,应由甲方负责修复和赔偿如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
4.双方可以书面形式对本合同进行变更或补充。
第六条乙方权利义务
6.1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程
6.2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表态:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费__________元。
6.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通
6.4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品
开工前__________天,为承包人入场施工创造条件。包括:
6.5乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:
6.6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的。
6.7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
6.8乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造
6.9乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全
6.10乙方不得欺行霸市、强迫交易
6.11乙方不得冒用其他企业名称和商标
6.12乙方不得损害居民和其他经营者权益
6.13在居民居住的地域,十二时三十分至十四时三十分、十九时至次日七时之间,乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由____________________部门对工程质量予以认证,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准。
第七条工程变更
7.1为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》,同时调整相关工程费用及工期。
3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用若甲方要求减少的施工项目已施工。
施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格、色调差异,应及时向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程质量问题或影响装饰设计效果,责任由甲方承担。
7.3甲方
第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第八条材料的提供
8.1由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方。
全部工程竣工后,乙方应及时通知甲方组织验收。验收合格的,办理验收移交手续,签署工程质量验收单(见附件五),并由甲方按照约定付清全部工程价款。装饰工程未经验收或验收不合格的,甲方有权拒付尾款。
8.2由乙方提供的材料、设备的,乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用。
工程竣工验收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙双方签署工程保修单(见附件七),乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修,保修期从竣工验收合格签字或盖章之日算起。
8.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复或赔偿。
8.4除合同注明外,五金、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场若需要乙方代购,加收所购材料款_________%的采购费及运输费。
本合同经甲乙双方签字生效后,双方必须严格遵守。工程项目如需变更,需提前与对方联系。签署工程项目变更单,同时调整相关工程费用及工期(见附件四)。申方提出变更设计、材料,造成乙方材料积压。
第九条工期延误
9.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更
不可抗力
甲方未按时参加阶段验收而造成的停工
甲方同意工期顺延的其他情况。
9.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延
合同签订后施工前,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出。
9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延
9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
施工过程中,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议。
第十条质量标准
10.1工程质量
乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_________。
由于乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工。经过修理或返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。
凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
乙方未按照合同约定提供材料的,甲方有权要求乙方更换材料或按材料品质计价付款。女吩乙方故意提供假冒伪劣的材料或设备,应按材料或设备的价款双倍赔偿给甲方。
10.2双方约定本工程施工质量按下列第_________项标准验收:
《50210-建筑装饰装修工程质理验收规范》
《_________市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》
其它验收标准:_________
10.3施工过程中双方对工程质量发生争议时:
可向_________市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或_________市建筑装饰协会投诉进行调解
由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天。
如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿协商一致的基础上。
第十一条工程验收和保修
1.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收
油漆、面层涂料施工前验收
竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担
1.2保修
工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单。
在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为________年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为________年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
甲方负责供应的林料、设备应是符合设计要求的合格产品,并应按时送到施工现场,甲乙双方应办理验收交接手续。甲方提供的材料按时送到现场后,由乙方负责保管。
第十二条工程款支付方式
2.1双方约定按下列第_________种方式支付工程款:
本合同签订后,开工前_________至____日,甲方支付相当于总价款_________%的工程款
完成_________%的工程量之日后的____日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款
竣工验收合格________年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
乙方应及时通知甲方组织验收。验收合格的,办理验收移交手续,签署工程质量验收单(见附件五),并由甲方按照约定付清全部工程价款。
甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
2.2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
2.3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
2.4竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_________%的保修基金。竣工验收合格后________年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。
工程竣工验收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙双方签署工程保修单(见附件七),乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修。
第十三条违约责任
3.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应予以赔偿。
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复或赔偿。
3.2工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。
本合同经甲乙双方签字生效后,双方必须严格遵守。工程项目如需变更,需提前与对方联系。签署工程项目变更单,同时调整相关工程费用及工期(见附件四)。申方提出变更设计、材料,造成乙方材料积压。
3.3甲方未按期支付工程款的,乙方有权停工,每延误____日向乙方支付工程总造价2的违约金。
3.4由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
合同签订后施工前,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出。
3.5由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误____日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。
第十四条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:
4.1向_________仲裁委员会申请仲裁
4.2向人民起诉。
第十五条其他具体规定
5.1工程地在_____________区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费
施工过程中,任何一方提出终止合同,须向对方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议。
5.2因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用_________元,
由于乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工。经过修理或返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。
5.3施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用
5.4施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分下午_________点_________分至_________点_________分。
第十六条附则
6.1本合同签订后工程不得转包。
6.2甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字后生效,甲、乙双方各持一份。
6.3凡在_________市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签字后生效,三方各持一份。
由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天。
6.4合同履行完后自动终止。
6.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
6.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
第十七条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
2.签订合同后未开工前,如单方要求解除合同,解约方除承担对方的实际损失外。
甲方:_________乙方:_________
________年____月____日________年____月____日
家庭装饰装修市场合同认证意见:_________
委托代理人:_________
联系电话:_________
签订地点:_________
________年____月____日
装饰合同 篇7
辽宁省工商行政管理局制定
20__年3月7日发布
使用说明
一、本合同文本是依据《中华人民共和国民法典》和《辽宁省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。
二、为维护双方当事人的合法权益,双方签订合同时应慎重,力求内容具体、全面、严密,正确选择示范文本所提供的选择项条款。家庭装饰装修企业应当格守诚实信用,负有对合同条款正确说明的义务。
合同生效后,擅自解除合同方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同。
1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。
任何方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。
三、本合同文本所称家庭居室装饰装修是指居民为改善自己的居住环境,委托他人对居住的房屋,进行修缮处理的工程建设活动。本合同文本由使用说明、12项协议条款和7个附件组成,对双方当事人均有约束力。文本共25页。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
四、签订合同前发包人(业主、甲方)要验看承包人(装饰装修企业、乙方)的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与分公司(分部)签订合同,除验看其《营业执照》及企业资质证书外。
合同价款:本合同工程造价为(大写):山湖电子商务运营中心室内、外装修造价表”中,双方签订的装修单价,完工验收合格后按实结算。
五、本合同第一条第5款包工包料是指将购买装饰材料的工作委托乙方并由乙方施工装修;包清工是指甲方自己购买装饰材料,委托乙方施工装修。第6款开、竣工日期必须明确,该条款关系到违约责任的认定。
六、本合同第五条第1款工程款付款方式原则上按工程进度分阶段付款,甲乙双方如另有协商约定,可在合同中写明。
七、家庭居室装饰装修每个隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内部的电器回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束都需进行验收,并须在验收单上签字确认。竣工总验收。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
八、工程竣工通过验收交付塑时,乙方应同甲方签署工程保修单,保修期从竣工验收合格之日算起,包工包料的工程对整个工程实行保修,部分包工包料的工程对相关部分实行保修。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
九、本合同第十条其他约定以及本合同以外的补充约定,不得含有不合理减轻或免除乙方应当承担责任的内容;与本合同的其他条款不一致的,以本合同的其他条款为准。
十、本合同文本条款由辽宁省工商行政管理局负责解释。
辽宁省家庭居室装饰装修合同
合同编号:_____________
发包人(简称甲方):________________
承包人(简称乙方):________________
依据《中华人民共和国民法典》和《辽宁省合同监督条例》以及其他有关法律法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的。
条工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议。
第一条 工程概况和造价
1.甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有。
甲方的有效证明(产权证书登记号):________________________________
乙方为经工商行政管理部门注册登记的企业,企业资质情况(证书登记号):_________
2.装饰施工地址:_________区(县)_________路(街)_________号_________楼_________室。
3.住房结构:________________房型________房_________厅_________厨________卫________阳台,套内施工面积_________平方米。
4.装饰施工内容:(见附件一)。
5.承包方式:________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期:
自________年_________月_________日开工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.总价款:¥________元。
人民币(大写):________________
其中:________________________
材料费:________元,人工费:________元,
拆除费:________元,清洁、搬运、运输费:_________元,
管理费:_________元,税金:________元,
其他费用(注明内容):________________元。
双方约定,合同签订生效后,如变更施工内容、材料,该部分的工程款应当按实计算。
第二条 材料供应
1.甲方提供的材料、设备:(见附件二)。
施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格、色调差异,应及时向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程质量问题或影响装饰设计效果,责任由甲方承担。
2.乙方提供的材料、设备及报价:(见附件三)。
乙方提供的材料、设备应当符合本合同主材料、设备报价单的规定。乙方供应的材料、设备,甲方有权到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格、色调、品质有差异,应停止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
3.甲方或乙方提供的材料,应当符合国家有关室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准。
第三条 工程质量及验收
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家现行的《住宅装饰装修工程施工规范》及本省现行的《住宅装饰装修验收标准》进行验收。
2.本工程由_________方设计,提供施工图纸一式_________份。设计图纸费用________元,由________方承担。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
装饰合同 篇8
2022装饰劳务承包合同模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。装饰劳务承包合同模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022装饰劳务承包合同模板正文内容
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
第一部分 工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.结构类型:
4.承包范围:
5.承包方式:
6.甲方驻施工现场代表:
乙方驻施工现场代表:
第二部分 工期
1.开工日期:
竣工日期:按甲方安排工期执行
2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。
3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见,乙方按甲方书面要求停止施工,实施甲方代表处理意见后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签字后,继续施工。
4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
5.停工责任在甲方,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担经济损失,工期不予顺延。
6.在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)一周内非乙方原因,停水、停电造成停工累计超过8小时。
非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承担违约责任,并处以罚款,计人民币 元(大写)
第三部分 质量
1.本工程质量等级为: 合格
2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查验收,为检查提供便利条件。
3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用;非乙方原因导致返工,由甲方承担有关费用。
4.凡隐蔽工程和中间验收部位,经乙方自检达到合同要求后,应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求,并签字认可后,乙方方可继续施工。
5.乙方应做好自身的成品保护工作,承担因成品保护不利而造成的损失,并积极配合甲方做好成品保护工作,如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏,应及时向甲方汇报。
6.竣工工程质量经验收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进行返工,修改,直到符合合同要求并承担返工修改的费用,工期不予顺延。
第五部分 材料供应
甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方承担由此造成的损失。
第六部分 劳保基金及税金
1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。
2.税金由甲方代扣代缴。
第七部分 对劳务队的管理
1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。
2.乙方进场人员必须经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。
3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。
第八部分 劳动力安排
1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成,随时接受甲方的核查和监督。
2.如发生劳动力不足或暂离现象,乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。
第九部分 奖 罚 条 款
1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据,乙方应注意节约材料,如有浪费,按浪费材料总值的100%进行赔偿。
2.乙方对甲方材料包装品的回收,甲方以回收品价值的进行奖励。
第十部分 工程结算与价款支付
1.工程结算:
①、
②、
③、
④、
2.价款支付方式:每月支付进度款的80%,完工验收合格后除保修金外,一次付清。
3.保修金比例:工程结算额5%,一年后付清。
第十一部分 合同的生效与终止
1.本合同自签章之日生效。
2.出现下列情况,甲方可提出终止合同。
(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。
(2)未完成甲方进度计划,并无具体改进措施。
(3)发生质量问题,对甲方责令不予改正,私自修补造成不良影响的。
(4)未按安全规章生产,整改后不能达到要求的。
第十二部分,其他
1.本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。
2.如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。
3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)
地址: 地址:
负责 人: 负责人:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 年 月 日
装饰合同 篇9
发包方(甲方): 承包方(乙方):
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,甲、乙双方本着利益分享、风险共担的原则,通过友好协商,就本项工程建设有关事项,达成如下协议:
第1条 工程概况。
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式:
1.5 开工日期:本合同工程定于 年 月 日开工。
竣工日期: 本合同工程定于 年 月 日竣工。
1.6 质量等级: 。
1.7 合同价款:本合同工程承包造价为 元。 金额大写: 。
第2条 双方责任
2.1 甲方责任
2.1.1 甲方驻工地代表姓名: 。
2.1.2 负责施工现场的协调管理,负责工程进度控制、质量监督工作。
2.1.3 负责与政府各部门、业主、总包的协调工作。
2.1.4 负责施工图纸、设计变更、工程洽商等联系确认工作。
2.1.5 负责组织编写施工组织设计或施工方案,并组织技术及安全交底。
2.1.6 负责工程质检、报验、验收等工作。
2.1.7 如果乙方工程质量、进度严重不满足业主或甲方要求,甲方有权单方终止合同。所造成的损失由乙方承担。
2.2 乙方责任
2.2.1 乙方驻工地代表姓名: 。
2.2.2 负责保质、保量、按期的进行施工,服从甲方经营、生产、技术、财务管理。遵守甲方对项目管理所制定的各项管理制度和各项程序。
2.2.3 负责协助甲方提供质检、报验、验收等基础资料。
2.2.4 要加强质量意识,强化质量管理,严格按照国家规范及质量验收标准施工。凡达不到标准的返工费用,全部由乙方自行承担。
2.2.5 严格按照《 北京市施工现场安全、文明施工规定》的要求施工,
如发生事故,责任自负。
2.2.6 负责施工现场的安全防火工作。
2.2.7 负责工程的成品保护工作。
2.2.8 负责甲供材料的装卸、施工现场的搬运等工作。
2.2.9 负责根据施工现场情况,有效、有序的调配劳动力,如出现劳动力短缺和窝工现象,责任由乙方承担。
2.2.10乙方不得将本工程转包或分包。一旦发生,甲方有权单方终止合同,所造成的损失由乙方承担。
第3条 工期
3.1 对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
3.1.1 重大设计变更;
3.1.2 一周内,非乙方原因停水、停电(地区限电除外)、停气造成停工累计超过8小时;
3.1.3 不可抗力;
3.1.4 甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。
3.1.5 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,应交付的违约金额和计算方法:
3.2 因乙方原因延误工期,工程不能按合同工期竣工时,甲方可认为乙方已部分或全部解除合同,由乙方承担违约责任。
第4条 工程质量。
4.1 约定的工程质量等级:(优良、合格) 。
4.2 违约责任。
4.2.1达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。
4.2.2 因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。
4.2.3因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出。
第5条 合同价款的调整。
第6条 费用计算和划分
6.1 人工单价 元/工日;
6.2 各费用划分:详见《附件 》;
6.3 工程量:由图纸和定额计算规则确定用工量及材料用量;
6.5 补充定额应报甲方确认,方可执行。
第7条 工程款支付。
7.1 本工程不支付工程预付款。
7.2 工程进度款按审定的月完成工作量支付。支付比例另定。
第8条 材料供应。
8.1 本工程项目装修的主要材料由甲方供应。包括:
8.2 乙方应严格执行甲方物资部门的各项管理规定。
8.3 如因使用不当或由于返工造成的材料超计划用量的,由乙方承 担。
8.4 辅助材料由乙方负责采购供应。乙方应按北京市相关规定选用环保型材料,当价格超出定额单价时,应报甲方确认,未经确认不得作为结算价格。其中主要辅材进场应提前通知甲方代表验收。
第9条 竣工决算。
9.1 工程结算办法:
9.2 工程经验收达到合同约定的质量标准后,按照施工合同签订的承包方式,及约定的工程结算办法,由双方进行工程竣工结算。 第10 条 保修。
10.1 保修工作的实施,乙方将工程交付甲方的同时,与甲方签订工程保修合同。
10.2 本工程保修期为 年,保修抵押金为工程结算金额的 。在结算时扣除,待保修期满后按保修合同条款规定返还乙方。
第11 条 合同生效与终止。
11.1 本合同自订立之日起生效。
11.2 乙方收到工程竣工决算尾款、交付竣工工程,双方已签订工程保修合同,乙方向甲方支付保修抵押金后,本合同即告终止。
11.3 招标文件与本协议具有同等法律效力本协议未涉及的条款按招标文件执行,复述条款按本协议执行。
第12条 合同份数。
12.1 本合同正本 份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。 12.2 本合同副本 份。
第13条 补充条款。 发包方: (章) 承包方: (章)
代表人: 代表人:
年 月 日
保管合同九篇
在校园里,我们阅读过许多范文,这些范文里面有很多优秀的地方值得我们去学习,阅读范文可以让我们学会将想要表达的传达给他人。对于一些人来说,多看一些范文能增进知识,你有没有看过的优秀范文的参考范文呢?小编收集并整理了“保管合同九篇”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!
保管合同 篇1
寄存人(简称甲方)
保管人(简称乙方)
兹为 保管,经双方同意,达成如下协议:
第一条 甲方因迁往 地居住,将下列动产目录记载的物品寄托乙方保管,而乙方愿依约受寄保管,本保管物于本合同成立日由甲方点交与乙方接管清楚。
验收期限:国外到货不超过30天)。超过验收期限所造成的损失由保管方负责。货物验收期限,是指货物和验收资料全部送达保管方之日起,至验收报告送出之日止。
第二条 本合同所称寄托系不定期限,但甲方可随时请求退还,而乙方亦得随时自动返还寄托物。
第三条 甲方保证保管物全部为甲方的完全所有,并无上手来历不明或与第三人间有纠葛不清的或于寄托有不法因素瑕疵,如有上列情况发生,致乙方蒙受损害时,甲方应负其赔偿责任。
条 入库和出库的手续按照有关入库、出库的规定办理,按双方协议办理。入库和出库时,双方代表或经办人都应在场,检验后的记录要由双方代表或经办人签字。
第四条 本件寄托保管为无报酬,所以乙方不得向甲方请求任何名目的补偿。
第五条 乙方在受寄存续期间中除禁止第三人使用外,乙方自己或其家属可任意使用寄托物,甲方无异议。
第六条 依前条使用保管物,致保管物的自然消耗损失,乙方不负其填补赔偿责任,甲方决无异议。
第七条 本件保管物乙方应存置于 (某某地号)乙方或其家属的住宅内,并应与处理自己事务为同一的注意保管,对于保管物的使用应以善良管理人的注意为之。
货物在储存期间,由于保管不善而发生货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,负责赔偿损失。
第八条 前条保管处所,非经甲方同意乙方不得变更,又不得使第三人代为保管保管物。
第九条 乙方如违反本合同约定,将保管物使第三人代为保管,致保管物发生损害,或因乙方的故意或重大过失,致保管物灭损时,应负其赔偿责任,但因不可抗力纵不使第三人代为保管仍不免发生损害者,不在此限。
由保管方负责发运的货物,不能按期发货,赔偿存货方逾期交货的损失;错发到货地点,除按合同规定无偿运到规定的到货地点外。
第十条 乙方因保管保管物,而支出的必要费用,不得请求甲方偿还。
第十一条 保管物的返还应在该保管物保管之地行之。
保管物因使用上的自然消耗,或减灭价值,乙方仍依该物现状返还,甲方不得异议。
第十二条 本合同未尽事项悉依合同法关于保管的规定及其他有关法规的规定解释。
第十三条 因本合同发生的诉讼由甲乙双方同意以 法院为管辖法院。
第十四条 本合同所称动产目录。
(略)
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份为凭。
甲方:
乙方:
保管合同 篇2
案情简介
20**年10月3日,林某骑了一辆助动自行车前往某饭店吃饭。到达饭店后,林某按照饭店保安人员的指示将车停在饭店专门为客人提供的停车场后即进去就餐,该饭店一直没有给客人存车凭证的习惯,所以林某也没有索取。等吃完饭后,却找不到自己的助动车了。林某找到饭店经理,要求饭店赔偿其助动车。而饭店认为,他们只是为了顾客的方便才给顾客提供停车场所的,他们没有收取任何保管费用,因此不应当承担责任。后林某起诉到法院要求赔偿。法院查明,助动车失窃的原因是由于被告的保安擅自离岗,造成无人看管的局面造成的。法院认为,尽管被告没有收取原告的保管费用,但被告是通过顾客的餐饮来获取利润的,被告有义务对顾客的人身和财产安全负责,原告和被告之间的保管合同成立。判令被告赔偿林某助动车灭失的损失费。
争议点
本案涉及的法律问题是在宾馆、饭店等服务场所免费为顾客提供的停车场所里发生车辆丢失时,宾馆、饭店等服务机构是否应对顾客承担赔偿责任,亦即他们之间是否形成保管合同?对于这种行为的性质,基本存在两种观点,一种认为双方形成的是一种保管合同关系,提供场所的主人就必须对车辆的失窃承担赔偿责任,一种认为是场地使用关系,提供场地的主人对停放在该场所的车辆没有保管义务,对车辆的失窃也就无需承担赔偿责任。
法理分析
《合同法》第保管合同是实践性合同,《合同法》第保管合同原则上为无偿合同,不要式合同。《合同法》第保管合同以保管物的保管为目的,保管合同并不发生保管物所有权或使用权的转移。
保管人附有妥善保管保管物的义务,《合同法》第灭失的,保管人应当承担损害赔偿责任,但保管是无偿的,保管人证明自己没有重大过失的,不承担损害赔偿责任。第386条规定,寄存人向保管人交付保管物的,保管人应当给付保管凭证,但另有交易习惯的除外。
本案中,林某到被告处就餐,将助动车按照被告保安的指定停放在被告专门为顾客停车的场所,双方的保管合同成立。由于被告是为了吸引顾客而专门为顾客免费提供停车场所的,所以他们之间成立的是无偿保管合同。按照《合同法》的有关规定,被告应当对原告的助动车承担损害赔偿责任。无偿合同中,保管人如能证明自己没有重大过失,可以不承担责任。在本案中,法院查明,助动车失窃的主要原因是被告的保安擅自离岗,造成无人看守的局面,从而使得原告的助动车失窃,因此,被告的重大过失不言而喻,应依法承担助动车免失的赔偿责任。
保管合同 篇3
联系方式:____________
乙方(寄存人):____________
联系方式:____________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,双方经平等自愿协商,签订本合同,共同信守。
第一条保管物
保管物名称:____________
性质:____________
数量:____________
价值:____________
第二条保管期限
自________年____月____日至________年____月____日止。
第三条保管费
1、保管费标准:元/日;
保管费合计:元。
2、支付时间:双方确认为下列第种:
________年____月____日前支付全部保管费;
领取保管物之时支付全部保管费;
其它:
3、如乙方到期仍未领回保管物的,则期满后的保管费按本合同约定的保管费标准的%计算。逾期保管费于领取保管物之时支付。双方另有约定除外。
条:乙方向甲方承诺及保证其具备全面履行本合同所必需的合法主体资格及进行仓储保管的合法资质,并保证严格依照本合同的约定安全、稳妥的为甲方进行仓储保管。
4、甲方指定收款账号:
开户行:____________
户名:____________
5、发票:甲方应为乙方开具正规发票。
第四条保管措施
1、保管场所:
2、保管措施说明:
第五条交付
乙方交付保管物时,甲方应当验收,并给付保管凭证。
甲方签署的保管凭证作为甲方收到保管物的凭证;本协议的签署不视为甲方收到保管物。
第六条转委托
双方确认为下列第种方式:
1、甲方不能将保管物转交他人保管。
2、甲方可以将保管物交由他人保管;同时不影响甲方作为保管人的义务与责任。
3、甲方可将保管物交由保管;同时不影响甲方作为保管人的义务与责任。,
第七条领取保管物方式
1、双方确认,保管方式为下列第种:
任何人持保管凭证可领回保管物;
乙方本人或本单位盖章的授权领回保管物。
2、如甲方有要求,领回保管物时应进行签收。
3、如领回的保管物受损,乙方应在下列第种方式约定的期限内通知甲方:
领回保管物当时;
领回保管物天内。
超过上述期限的,视为保管物未受损害。
第八条提前领取
如乙方提前领取保管物的,则保管费按如下第种方式结算:
按实际保管期限,根据本协议约定的保管费标准,据实结算。
即使乙方提前领回,乙方仍应按本协议的约定支付全额的保管费。
按实际保管期限,根据本协议约定的保管费标准,据实结算;同时,乙方应按剩余未履行部分期限对应的保管费用的%向甲方赔偿损失。
乙方应严格按甲方的随货同行联开出数量、品种一一对应的产品入库单,以便双方进行核对(并注明甲方的单号)。乙方应按照甲方的要求建立出入库台账,以方便甲方不定期的抽查。乙方如未建立进销存台账。
第九条逾期未领处理
如乙方到期后超过天仍未领回保管物的,则甲方有权按如下第种方式处置:
此时视为乙方放弃保管物所有权,甲方有权自行处置、转让、抛弃保管物;
甲方按本条约定处理后,乙方无权向甲方要求赔偿损失或归还保管物,且仍应按本协议约定的标准向甲方支付保管费,至本协议约定的保管期限到期之日为止。双方另有协议的,按另外的协议处理。
乙方的仓库必须具备防冻、防火、防雨等满足仓储物保管要求的基本功能,提供必要的地台板防冻、防潮、防鼠设施。
第十条留置
乙方未向甲方支付保管费或本协议约定的其它款项时,甲方(可以/不能)留置保管物。
第十一条违约责任
1、乙方未按时支付保管费及约定的其它费用的,每逾期一天,应按未付金额的0.1%向甲方支付违约金,同时仍应支付保管费及约定的其它费用。
乙方必须严格按照包装箱标示要求的高度、层数、方向堆码,产品摆放整齐有序,便于清点、盘存和日常检查。
2、甲方未能及时归还保管物的,每逾期一天,应按保管物价值的1%向乙方支付违约金,同时仍应归还保管物。
仓储物应采取的保管措施:乙方应确保提供安全、稳固、干燥,能够确保商品、产品质量要求的储存条件和环境,并提供符合要求的外部覆盖物,指派专人负责看护、保管。
3、根据本协议约定,双方互负已经到期的付款义务的,可以要求相应抵扣。
4、甲方再本合同履行期间,不得也不许可他人使用保管物,否则引起的一切责任由甲方承担。
第十二条保管物灭失赔偿
保管物毁损/灭失时,甲方应按如下第种方式赔偿:
双方同意,甲方支付的赔偿金额不超过元(但甲方故意造成损失时除外),于确定毁损/丢失或不能归还之日内支付;
货物入库:产品入库由乙方在铁路大票、领货凭证上签名确认,甲乙双方共同派人点件入库。
双方同意,甲方应按本协议约定的保管价值的%向乙方支付赔偿金,于确定毁损/丢失或不能归还之日起五日内支付。
货物出库:甲方所储存全部商品的出库凭证为经甲方指定的人员亲笔签字,乙方指定的签字人员为:如变更指定签字人,须出具加盖甲方印章的书面文件方可变更。乙方如允许未持有甲方有权代表签字确认的提货单的人提货,将承担违约责任并赔偿甲方的损失。甲方及其代表口头通知、白条,乙方不得受理。
如果甲方在乙方要求领回或合同到期后十天内仍不能归还,则视为已经“确定毁损/丢失或不能归还”;保管物的主要功能无法正常使用时,视为“确定毁损”。
本合同的仓储费共计人民币 元(大写),双方明确,除非另有书面明确约定,本合同约定款项为本合同的全部价款。
甲方按本款约定赔偿的,无需再向乙方支付其它违约金;但是甲方逾期支付赔偿的,每逾期一天,应按未付金额的0.1%向乙方另行支付违约金。
9.易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,甲方必须在合同中注明,并可以向乙方提供必要的保管运输技术资料。
第十三条争议解决
合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
9.货物保管期间,乙方未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物。
提交仲裁委员会仲裁;
向市区(本合同签订地)人民法院起诉。
第十四条其它
1、本合同自双方签字或盖章时成立。
2、补充约定:
本合同签订日期:________年____月____日
乙方(签字或盖章):____________
收取时间:________年____月____日
保管合同 篇4
合同编号:___________
保管人: 存货人:_________________
身份证号码:_____________ 身份证号码:_____________
联系电话: 联系电话:_______________
保管人和存货人根据委托储存计划和仓储容量的情况,双方协商一致,签订本合同,共同信守。
第一条储存货物的名称、规格、数量、质量
1.货物名称:
___________________________________________________。
2.品种规格:
___________________________________________________。
3.数量:
___________________________________________________。
4.质量:
___________________________________________________。
5.货物包装:
___________________________________________________。
第二条货物包装
1.存货人负责货物的包装,包装标准按国家或专业标准规定执行,没有以上标准的,在保证运输和储存安全的前提下,由合同当事人议定;
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分。
9.乙方提供24小时服务,节假日能正常工作,在甲方销售旺季,乙方必须保证配备足够的仓管人员、装卸人员。
2.包装不符合国家或合同规定,造成货物损坏、变质的,由存货人负责。
第三条保管人应当根据有关规定进行保管,或者根据双方协商方法进行保管。
第四条保管期限:从________年_____月_____日起至_______年______月______日止。
第五条验收项目和验收方法:
1.存货人应当向保管人提供必要的货物验收资料,如未提供必要的货物验收资料或提供的资料不齐全、不及时,所造成的验收差错及贻误索赔期或者发生货物品种、数量、质量不符合合同规定时,保管人不承担赔偿责任。
根据《民法典》的规定,当事人双方本着合法原则、平等互利等价有偿原则、契约自由原则和诚实信用原则。
如甲方因政策变化需要撤换仓库,应提前1个月通知乙方,以方便乙方做撤仓准备。另因城市规划的需要,须强制性搬迁仓库的。
2.保管人应按照合同规定的包装外观、货物品种、数量和质量,对入库货物进行验收,如果发现入库货物与合同规定不符,应及时通知存货人。保管人未按规定的项目、方法和期限验收。
储存期间,如发生储存物因潮湿、火灾或相关人为保管原因而出现产品变质、损耗、丢失,由乙方按照储存物的市场价值于15日内全额赔偿甲方因此而发生的各项损失,并承担仓储费用10%的违约金。
3.验收期限:国内货物不超过 天,国外到货不超过 天。超过验收期限所造成的损失由保管人负责。货物验收期限,是指货物和验收资料全部送达保管人之日起。
由于不可抗力事件,直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况以传真方式即时通知对方,并应在7天内,提供事故详情及合同不能履行、或者部份不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的县级以上的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部份免除履行合同的责任,或者延期履行合同。
第六条入库和出库的手续:按照有关入库、出库的规定办理,按双方协议办理。入库和出库时,双方代表或经办人都应在场,检验后的记录要由双方代表或经办人签字。
4.2本合同式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。双方签字盖章后生效。双方达成的补充协议为本合同不可分割的一部分,在补充协议和本合同冲突时以本合同为准。
第七条损耗标准和损耗处理:按照有关损耗标准和损耗处理的规定办理,如无规定,按双方协议办理。
第八条费用负担、结算办法_______________________________。
第九条违约责任
一、保管人的责任:
1.由于保管人的责任,造成退仓或不能入库时,应按合同规定赔偿存货人运费和支付违约金。
2.对危险物品和易腐货物,不按规程操作或妥善保管,造成毁损的,负责赔偿损失。
3.货物在储存期间,由于保管不善而发生货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,负责赔偿损失。如属包装不符合合同规定或超过有效储存期而造成货物损坏、变质的,不负赔偿责任。
4.由保管人负责发运的货物,不能按期发货,赔偿存货人逾期交货的损失;错发到货地点,除按合同规定无偿运到规定的到货地点外,并赔偿存货人因此而造成的实际损失。
费用包括为维持保管物原状所支出的费用,如修缮费、治疗费,还包括设置仓库,雇佣看管人,预防火灾危险的费用。
易燃、易爆、有毒等危险物品和易腐物品,必须在合同中注明,否则造成货物毁损或人身伤亡,由存货方承担赔偿责任直至由司法机关追究刑事责任。
二、存货人的责任:
1.易燃、易爆、有毒等危险物品和易腐物品,必须在合同中注明,并提供必要的资料,否则造成货物毁损或人身伤亡,由存货人承担赔偿责任直至由司法机关追究刑事责任。
计费项目应按仓储保管部门的标准执行,双方还应就结算方式作出规定,存货人应按月支付保管费用。如果涉及银行支付的话,还应就银行账号、支付行的名称作出规定。在分期支付保管费用的情况下。
甲方与____方签署了编号为的《动产质押合同》(以下简称“质押合同”经协商,各方就质押合同项下质押动产(以下简称“
2.存货人不能按期存货,应偿付保管人的损失。
3.超议定储存量储存或逾期不提时,除交纳保管费外,还应偿付违约金。
三、违约金和赔偿方法:
1.违反货物入库计划的执行和货物出库的规定,当事人必须向对方交付违约金。违约金的数额,为违约所涉及的那一部分货物的 个月保管费(或租金)或 倍的劳务费。
____方保证质物的品名、规格型号、生产厂家(产地)、数量、质量、包装、件数和标记等与其和甲方的约定以及向乙方申报和交付的一致。
2.因违约使对方遭受经济损失时,如违约金不足以抵偿实际损失,还应以赔偿金的形式补偿其差额部分。
3.前述违约行为,给对方造成损失的,一律赔偿实际损失。
4.赔偿货物的损失,一律按照进货价或国家批准调整后的价格计算;有残值的,应扣除其残值部分或残件归赔偿方,不负责赔偿实物。
第十条由于不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力事故的一方,提供事故详情及合同不能履行,或者部分不能履行,或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同。
乙方核查____方提交的货物时,经甲方同意,可以委托有资质的检验机构对质物进行检验,检验费等必要费用由____方承担。
第十一条其他:________________________________________
第十二条法律适用与纠纷解决方式
1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第 种方式解决:
(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 人民法院提起诉讼。
保管人(盖章):___________ 存货人(盖章):____________
授权代理人:(签字)_______ 授权代理人:(签字)_________
住址:_____________________ 住址:_______________________
联系电话:_________________ 联系电话:___________________
开户银行:_________________ 开户银行:___________________
账号:_____________________ 账号:_______________________
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
保管合同 篇5
保管合同是保管人有偿地或无偿地为寄存人保管物品,并在约定期限内或应寄存人的请求,返还保管物品的合同。下面是小编搜集的关于保管热门合同范本篇,希望对你有所帮助。
验收期限为____天(国内货物不超过10天,国外到货不超过30天)超过验收期限所造成的损失由保管方负责。货物验收期限,是指货物和验收资料全部送达保管方之日起。
档案保管合同范本
甲方:___________________________
乙方:___________________________
根据国家有关法律规定,本着双方互惠互利,共同发展的原则,经甲方、乙方双方协商,特订立本协议,以便双方共同遵守。
条 入库和出库的手续:按照有关入库、出库的规定办理(如无规定,按双方协议办理)。双方代表或经办人都应在场,检验后的记录要由双方代表或经办人签字。
一、乙方自愿将档案、资料寄存在甲方。
二、乙方寄存的档案、资料所属年度为_________到_________;档案数量为_________卷,具体见交接清单。
三、乙方的档案寄存保管期为________年,从________年____月____日起至________年____月____日止。
四、乙方按标准向甲方缴付寄存费_________元后,双方办理寄存档案的交接手续。
五、寄存期内乙方因特殊情况须提前退回寄存档案的,甲方不退还寄存费。
六、寄存期满乙方如需延长寄存期,应重新签订协议。
七、因不可抗力造成寄存档案受损,甲方不承担赔偿责任。
八、甲方的义务和权利
1、负责提供寄存档案存放的场地、技术设备、管理人员。
2、负责寄存档案的保管、保护,确保档案安全。
3、负责寄存档案的管理、统计、查寻、检索。
4、拥有寄存档案的管理权,有权查验利用者的身份证明。
5、对寄存期满不取走的档案有权进行处置。
九、乙方权利义务
1、寄存档案应具有保存价值,经过整理,编目,也可委托甲方提供有偿整理编目服务。
2、应按收费标准向甲方缴纳费用。
3、查阅利用寄存的档案应出示寄存者有效证明(单位介绍信、身份证、工作证)。寄存者利用其所寄存档案不再收取档案利用费
由于不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方。
4、对寄存的档案拥有所有权。寄存期满,如不继续寄存须在期满后60天内取走所寄存的档案。
5、享有优先利用权,并可以对其档案中不宜向社会开放的部分提出限制利用的意见。
6、对因甲方管理不善造成虫蛀、霉变、遗失等问题,有权要求赔偿。
十、本协议执行过程如有未尽事宜,双方协商解决。
十
一、本协议一式二份;甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表(签字):_____法定代表(签字):_____
________年____月____日________年____月____日
车辆保管合同范本
甲方:_________
乙方(保管方):_________停车场;地点:_________
甲乙双方经过友好协商,签订以下车辆保管协议书。
一、甲方将其所有的汽车交由乙方保管。保管时间为________年____月____日至________年____月____日。
二、甲方所有的汽车的品牌是_________,型号为_________,车辆号为_________,汽车购买时间为________年____月____日,汽车行走里程(订合同日计算)为_________公里。
三、甲方应将其停放在停车场的车辆上好保险锁(杆)。
四、乙方承担对乙方车辆的保管义务。
五、甲方支付的车辆保管费为每年_________元,车辆保管费每季度初3天内交一次,合同签订后交
第一季度。
六、甲方如在应交保管费10天内未交清车辆保管费,合同终止,乙方不承担保管责任。
七、乙方应对甲方的车辆进行如下保管:
1、乙方应当配置专门的管理人员,确保车辆在停放期间的安全,防止车辆被盗或被损坏。
2、_________
3、_________
八、乙方对甲方的车辆的被偷和被损坏承担赔偿义务。
九、如遇甲方的车辆出现被偷和被损坏的情况,甲方应在3天之内将其购车和上牌、年审等法律文件交由乙方,用于报案、赔偿、索赔、诉讼用,纠纷解决后3天内将上述证件归还给甲方。
存货方:合同编号:保管方:签订时间: 根据《中华人民共和国民法典》和《仓储保管合同实施细则》的有关规定,存货方和保管方根据委托储存计划和仓储容量,经双方协商一致,签订本合同。
十、乙方应为甲方的停车位购买车位保险。
十
一、甲方应保证其的车辆为合法途径购买的车辆,否则,乙方不承担损失赔偿责任。
十
二、补充与附件
本合同一式两份,双方各执一份。合同未尽事宜,经甲、乙双方协商决定需要补充或修改的,书写《合同修改意见书》一式两份(经甲、乙盖章签字,做为本合同的补充件。
条 储存货物的品名、品种、规格、数量、质量、包装1、货物品名:2、品种规格:3、数量:4、质量:5、货物包装:
十
三、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
条 违约责任1、保管方的责任(1)在货物保管期间,未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物,造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,(2)对于危险物品和易腐物品等未按国家和合同规定的要求操作、储存,应承担赔偿责任。(3)由于保管方的责任,造成退仓不能入库时,应按合同规定赔偿存货方运费和支付违约金 元。(4)由保管方负责发运的货物,不能按期发货,应赔偿存货方逾期交货的损失;除按合同规定无偿运到规定的到货地点外,并赔偿存货方因此而造成的实际损失。(5)其它约定责任。2、存货方的责任(1)由于存货方的责任造成退仓不能入库时,存货方应偿付相当于相应保管费 %(或 %)的违约金。存货方除交纳保管费外,还应向保管方偿付违约金 元,(2)易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,并向保管方提供必要的保管运输技术资料,否则造成的货物毁损、仓库毁损或人身伤亡,由存货方承担赔偿责任直至刑事责任。(3)货物临近失效期或有异状的,在保管方通知后不及时处理,造成的损失由存货方承担。(4)未按国家或合同规定的标准和要示对储存货物进行必要的包装,造成货物损坏、变质的,(5)存货方已通知出库或合同期已到,由于存货方(含用户)的原因致使货物不能如期出库,存货方除按合同的规定交付保管费外,并应偿付违约金 元。由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失。
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
联系地址:_________联系地址:_________
电话:_________电话:_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
仓储保管合同范本
存货方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
职务:____________
保管方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,存货方和保管方根据委托储存计划和仓储容量,经双方协商一致,签订本合同。
条 变更和解除合同的期限由于不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有有不可抗力事故的一方,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的 机构出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商解决是否解除合同。
第一条储存货物的品名、品种、规格、数量、质量
1、货物品名:_________________________
2、品种规格:_________________________
3、数量:_________________________
4、质量:_________________________
第二条货物包装
1、存货方负责货物的包装,包装标准,按国家或专业标准规定执行。(没有以上标准的,在保证运输和储存安全的前提下,由合同当事人议定。)
条 本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》和《仓储保管合同实施细则》执行。存货方(章):保管方(章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:编码:编码:
2、包装不符合国家或合同规定,造成货物损坏、变质的,由存货方负责。
第三条保管方法(根据有关规定进行保管,或者根据双方协商方法进行保管)
第四条保管期限自________年____月____日至________年____月____日止。
第五条验收项目和验收方法
1、存货方应当向保管方提供必要的货物验收资料,如未提供必要的货物验收资料或提供的资料不齐全、不及时,所造成的验收差错及贻误索赔期或者发生货物品种、数量、质量不符合合同规定时,保管方不承担赔偿责任。
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的。
2、保管方应按照合同规定的包装外观、货物品种、数量和质量,对入库货物进行验收,如果发现入库货物与合同规定不符,应及时通知存货方。保管方未按规定的项目、方法和期限验收。
条违约责任、保管方的责任(1)在货物保管期间,未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物,造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,应承担赔偿责任。(2)对于危险物品和易腐物品等未按国家和合同规定的要求操作、储存,造成毁损的,应承担赔偿责任。(3)由于保管方的责任,造成退仓不能入库时,应按合同规定赔偿存货方运费和支付违约金元。(4)由保管方负责发运的货物,不能按期发货,应赔偿存货方逾期交货的损失;错发到货地点,除按合同规定无偿运到规定的到货地点外,并赔偿存货方因此而造成的实际损失。(5)其它约定责任。2、存货方的责任(1)由于存货方的责任造成退仓不能入库时,存货方应偿付相当于相应保管费%(或%)的违约金。超议定储存量储存的,存货方除交纳保管费外,还应向保管方偿付违约金元,或按双方协议办。(2)易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,必须在合中注明,并向保管方提供必要的保管运输技术资料,否则造成的货物毁损、仓库毁损或人身伤亡,由存货方承担赔偿责任直至刑事责任。(3)货物临近失效期或有异状的,在保管方通知后不及时处理,造成的损失由存货方承担。(4)未按国家或合同规定的标准和要示对储存货物进行必要的包装,造成货物损坏、变质的,由存货方负责。(5)存货方已通知出库或合同期已到,由于存货方(含用户)的原因致使货物不能如期出库,存货方除按合同的规定交付保管费外,并应偿付违约金元。由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失,由存货方负责。(6)按合同规定由保管方代运的货物,存货方未按合同规定及时提供包装材料或未按规定期限变更货物的运输方式、到站、接货人,应承担延期的责任和增加的有关费用。(7)其它约定责任。
3、验收期限为____天(国内货物不超过10天,国外到货不超过30天)超过验收期限所造成的损失由保管方负责。货物验收期限,是指货物和验收资料全部送达保管方之日起,至验收报告送出之日止。
条变更和解除合同的期限由于不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的机构出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商解决是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。
第六条入库和出库的手续:按照有关入库、出库的规定办理(如无规定,按双方协议办理)。入库和出库时,双方代表或经办人都应在场,检验后的记录要由双方代表或经办人签字。
由于存货方的责任造成退仓不能入库时,存货方应偿付相当于相应保管费_____%(或_____%)的违约金。超议定储存量储存的,存货方除交纳保管费外,还应向保管方偿付违约金_____元,或按双方协议办。
第七条损耗标准和损耗处理:按照有关损耗标准和损耗处理的规定办理(如无规定,按双方协议办理)。
第八条费用负担、结算办法:
第九条违约责任
一、保管方的责任:
1、由于保管方的责任,造成退仓或不能入库时,应按合同规定赔偿存货方运费和支付违约金。
2、对危险物品和易腐货物,不按规程操作或妥善保管,造成毁损的,负责赔偿损失。
3、货物在储存期间,由于保管不善而发生货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,负责赔偿损失。如属包装不符合合同规定或超过有效储存期而造成货物损坏、变质的,不负赔偿责任。
存货方已通知出库或合同期已到,由于存货方(含用户)的原因致使货物不能如期出库,存货方除按合同的规定交付保管费外,由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失。
4、由保管方负责发运的货物,不能按期发货,赔偿存货方逾期交货的损失;错发到货地点,除按合同规定无偿运到规定的到货地点外,并赔偿存货方因此而造成的实际损失。
由于不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的__________机构出具。按照事故对履行合同影响的程度。
二、存货方的责任:
1、易燃、易爆、有毒等危险物品和易腐物品,必须在合同中注明,并提供必要的资料,否则造成货物毁损或人身伤亡,由存货方承担赔偿责任直至由司法机关追究刑事责任。
条储存期间届满,存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的,应当加收仓储费具体如下:
2、存货方不能按期存货,应偿付保管方的损失。
3、超议定储存量储存或逾期不提时,除交纳保管费外,还应偿付违约金。
三、违约金和赔偿方法
1、违反货物入库计划的执行和货物出库的规定时,当事人必须向对方交付违约金。违约金的数额,为违约所涉及的那一部分货物的3个月保管费(或租金)或3倍的劳务费。
条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的。
2、因违约使对方遭受经济损失时,如违约金不足抵偿实际损失,还应以赔偿金的形式补偿其差额部分。
3、前述违约行为,给对方造成损失的,一律赔偿实际损失。
4、赔偿货物的损失,一律按照进货价或国家批准调整后的价格计算;有残值的,应扣除其残值部分或残件归赔偿方,不负责赔偿实物。
由于存货方的责任造成退仓不能入库时,存货方应偿付相当于相应保管费_____%(或_____%)的违约金。超议定储存量储存的,存货方除交纳保管费外。
第十条不可抗力
由于不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方。
条 由于不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,并应在数天内,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定
第十一条其他约定
保管方:________________________________
代表人:________________
________年____月____日
存货方:________________________________
代表人:________________
________年____月____日
物资保管合同范本
甲方:________________________公司
地址:___________________________
乙方:_________________市储运公司
地址:___________________________
双方就下表所列物资储存事宜协商如下:
(一)储存物资表:
品名:_______________________
规格:_______________________
单价:_______________________
数量:_______________________
交货日期:_______________________
储存仓库:_______________________
附注:_______________________
(二)储存时间:__________________________
(三)甲方负责物资的质量的检验,乙方负责物资的外观、数量的检验。
(四)入库后发生物资损坏、缺少,由乙方负责。
(五)乙方负责运输时,运输中发生物资损坏、缺少,由乙方负责。
(六)物资的验收、发货,乙方凭甲方的入库单、出库单办理。
(七)费用:__________________
入库费:_____________________
仓租:_______________________
出库费:_____________________
运输费:_____________________
(八)本合同________年____月____日于________市_______区签订。
法定代表人:____________(签章)法定代表人:____________(签章)
甲方(公章)___________________乙方:_________________________
档案保管合同范本
甲方(受托方):_______________
乙方(委托方):_______________身份证号码:_______________
经甲、乙双方协商,就乙方委托甲方提供人事档案保管服务,达成以下协议:
一、甲方责任:
1、甲方根据《档案法》和人事部有关规定,为乙方保管人事关系及档案。
2、经乙方申请,甲方按国家有关规定,可为乙方提供下列有偿服务:出具以档案为依据的各种证明,整理档案等事项。
存货方已通知出库或合同期已到,由于存货方(含用户)的原因致使货物不能如期出库,存货方除按合同的规定交付保管费外,由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失。
二、乙方责任:
1、乙方遵守国家及省、市的法律法规,遵守甲方有关档案及人事管理规定。
2、乙方的工作、工资福利等均自理。
三、其他
1、协议期限________年,即自________年月____日至________年月____日止。协议期满,若甲乙双方无异议,本协议期限将自动逐年延续。若乙方需解除本协议,则应持书面意见到甲方处办理解除协议手续并将人事关系及档案调出。
2、乙方同意于每年____月____日至____日向甲方支付管理费,管理费每月人民币壹拾元,逾期每天将按规定加收千分之三滞纳金。
由于不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商解决是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。
3、若乙方的联系方式等信息变动时,应及时通知甲方,以便甲方更好地为乙提供服务。
4、本协议由甲方盖章及乙方签字后生效,由甲、乙双方各执一份。
5、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
甲方:人事人才公服务中心乙方:_______________
代表人:_______________(盖章)联系电话:_______________
____日期:____日期
保管合同 篇6
委托方(以下称为甲方)
企业名称: 地 址: 电 话:
被委托方(以下称为乙方)
企业名称: 地 址: 电 话:
依据中华人民共和国有关法律法规,本着诚实信用、平等互利的原则,根据甲方的实际需要,由乙方选定名安保人员驻甲方,负责甲方的安全保卫工作。现经甲乙双方友好协商,签订本合同。
由于不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的机构出具。按照事故对履行合同影响的程度。
一、合同期限:
本合同自年 日起至年月甲乙双方签字后生效。
二、服务内容:
乙方派驻安保人员实行全天24小时负责甲方厂区内的财产安全护卫,按照甲方所提供的有关制度及管理方案,对甲方辖区内进出人员、车辆、物品等进行严格管制,做好安全防范工作。
存货方负责货物的包装,包装标准,按国家或专业标准规定执行,没有以上标准的。
工作班次及岗点安排:白班(门岗及岗点)7:30—15:30,计2人;中班(门岗及岗点)15:30—23:30,计人;晚班(门岗及岗点)23:30—7:30,计人。队长理,总计人员 人。
存货方应当向保管方提供必要的货物验收资料,如未提供必要的货物验收资料或提供的资料不齐全、不及时。
三、费用:
甲方支付乙方安保人员每人每月 元(含工资、福利、服装、管理费、税费等)年合计 元人民币,总计全年 人费用为元人民币,并提供安保人员住宿及免费工作餐。
保管方应按照合同规定的包装外观、货物品种、数量和质量,如果发现入库货物与合同规定不符,应及时通知存货方。保管方未按规定的项目、方法和期限验收。
四、付款方式:
安保人员的费用实行每季度中月结付,甲方在收到乙方收款发票当月内支付,甲方每季度支付费用为 元人民币,以次类推。
验收期限:国内货物不超过10天,国外到货不超过30天。超过验收期限所造成的损失由保管方负责。货物验收期限,是指货物和验收资料全部送达保管方之日起。
五、甲方的责任、权利与义务:
1、甲方为乙方的安保人员提供必备的工作条件,包括值班室、办公桌椅、有线电话,组织训练的场所等。并为乙方的安保人员提供工作餐。
条 入库和出库的手续 按照有关入库、出库的规定办理,按双方协议办理。入库和出库时,双方代表或经办人都应在场,检验后的记录要由双方代表或经办人签字。
2、甲方指定一名专职人员负责管理安保人员的工作,向安保人员明确指出安保任务和工作要求等。
3、制定并执行内部安全防范规范规章制度,教育本厂区职员,配合和支持乙方安保人员履行安保职责。
4、甲方如发现不合格安保人员,有权向乙方提出调换,乙方应及时派员到位。如有必要时甲方可要求乙方于48小时内迅速处理并更换人员。
货物在储存期间。由于保管不善而发生货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,负责赔偿损失。
5、在乙方安保人员进驻甲方担负安全护卫工作期间,甲方应严格按照国家《资金管理条例》等有关法规的要求行事。存放贵重物品的仓库应安装防盗报警装置,做到人防技防结合,确保财物安全。
由保管方负责发运的货物,不能按期发货,赔偿存货方逾期交货的损失;错发到货地点,除按合同规定无偿运到规定的到货地点外。
6、甲方应按合同约定的时间和方式向乙方支付服务费。
六、乙方的责任、权利和义务
1、乙方派驻的安保人员应有良好的素质,穿着规范,能与甲方人员和睦相处,通力合作,做好甲方的各项安全保卫工作,乙方负责配备当班安保人员每人一部对讲机、安保服装及照明器具等。
易燃、易爆、有毒等危险物品和易腐物品,必须在合同中注明,并提供必要的资料,否则造成货物毁损或人身伤亡。
2、安保人员应严格履行规定的岗位职责要求,并遵守甲方保安管理办法规章制度。
3、乙方有权根据任务要求,在征得甲方同意时调换安保人员。
4、如甲方辖区发生安全事故(偷盗、火灾、自然灾害、人员伤亡、斗殴等),乙方安保人员必须立即采取紧急措施并报110、119、120及有关部门,并在第一时间报甲乙双方公司专职主管人员。
违反货物入库计划的执行和货物出库的规定时,当事人必须向对方交付违约金。违约金的数额,为违约所涉及的那一部分货物的3个月保管费(或租金)或3倍的劳务费。
5、乙方发现辖区存在不安全的因素(如围墙破损、路灯损坏或灯光不足、门窗、玻璃破损等)必须向甲方以书面的形式告之,以便立即改正,如甲方仍未采取整改措施则由此而发生的事故乙方不承担责任。
根据《中华人民共和国民法典》和《仓储保管合同实施细则》的有关规定。
6、因甲方的管理不当及其它一切属于甲方的原因而出现失窃、事故等治安刑事案件,乙方不承担责任。
7、如证实确实是乙方的工作失职而造成甲方经济损失,应由乙方负责按照原价扣除折旧费给予赔偿。(赔偿最高限额为全年服务费的百分之二十)
由保管方负责发运的货物,不能按期发货,应赔偿存货方逾期交货的损失;错发到货地点,除按合同规定无偿运到规定的到货地点外。
8、在确定甲方财产损失过程中,甲方必须按以下条件执行:
(1)在发生事故后甲方必须会同乙方向当地公安机关及时报案(不超过24小时)。
(2)甲方必须及时以口头或书面形式通知乙方其财产损失情况,如以口头通知的,必须在三天内将损失清单以及相关的财产价格的单据交给乙方。
由于存货方的责任造成退仓不能入库时,存货方应偿付相当于相应保管费__%(或__%)的违约金。超议定储存量储存的,存货方除交纳保管费外。
(3)对于事故现场,甲方应不作任何移动、破坏或抹掉痕迹,以利于警方勘察,乙方在事故发生后必须在24小时内派员前来协助处理,在处理事件中甲方应配合询问甲方的有关人员。
易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,必须在合同中注明,并向保管方提供必要的保管运输技术资料。
9、乙方安保人员在执勤过程中遇人身安全事故,由乙方负责处理并承担医疗费用;乙方安保人员值勤中在抢救甲方生命财产中致伤、致残或死亡,由甲乙双方按国家有关规定协商处理。安保人员应遵守甲方制定的现场管理制度。
存货方已通知出库或合同期已到,由于存货方(含用户)的原因致使货物不能如期出库,存货方除按合同的规定交付保管费外,并应偿付违约金____元。由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失,由存货方负责。
七、合同变更及违约责任
1、在合同有效期内单方有特殊情况提出终止合同的,需以书面形式向对方提前一个月予以说明,方可解除。
2、甲方逾期支付安保服务费,需向乙方支付每日千分之五的逾期付款违约金。甲方逾期三十天未支付安保服务费,乙方有权单方解除合同,并追究甲方的违约责任。
条 储存期间届满,存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的,应当加收仓储费具体如下:
3、如果由于可归责于乙方保安人员的原因导致甲方发生事故的次数达到次时,或累计造成甲方损失达万元时,甲方有权解除合同。
条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的。
八、争议的解决方式:
1、甲方追究乙方安保工作失职的赔偿责任,应向法院提出诉讼,乙方的赔偿责任依据法院的生效判决来确定。双方可以协商确定赔偿责任。
存货方负责货物的包装,包装标准,按国家或专业标准规定执行。(没有以上标准的,在保证运输和储存安全的前提下,由合同当事人议定。)
2、甲乙双方因合同履行发生其他争议时,双方应协商解决,协商不成可通过司法途径解决。
九、特别说明
安保服务公司是提供安全防范服务的专业性服务型企业,主要职能是采取各种防范措施和手段,预防或减少违纪违法犯罪活动及灾害事故的发生,避免客户蒙受损失。安保服务公司的一切服务活动都突出一个“防”字。
保管方应按照合同规定的包装外观、货物品种、数量和质量,对入库货物进行验收,如果发现入库货物与合同规定不符,应及时通知存货方。保管方未按规定的项目、方法和期限验收,或验收不准确而造成的实际经济损失,由保管方负责。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。未及事宜补充说明。任何一方需要变更合同条款,需经双方协商同意,否则无效。
验收期限为____天(国内货物不超过10天,国外到货不超过30天)超过验收期限所造成的损失由保管方负责。货物验收期限,是指货物和验收资料全部送达保管方之日起。
甲方签字: (盖章) 乙方签字: (盖章) 日 期: 日 期:
保管合同 篇7
法定代表人:____________
住址:____________
乙方(受寄人):____________
法定代表人:____________
住址:____________
邮编:____________
联系电话:____________
鉴于寄托人____________(以下简称甲方)兹将所属商品寄放于受寄人____________(以下简称乙方)的仓库内,双方经协商一致,达成商品保管有偿寄托协议,协议如下:
第一条甲方将下列商品寄放于乙方位于________市________路________号的仓库内,并请乙方代为保管。商品内容:一般家庭电器用品,但限于能装箱者。
第二条前条寄存物以寄放于乙方仓库东南角十平方米面积内可以容纳的数量为限。
第三条甲方对前条寄存物可自由进出搬运,但若因而受损,乙方概不负赔偿责任。
第四条保管费的计算及交付方式如下:不论寄存物品数量多寡,每月寄存保管费为人民币________元整。甲方须于每月底之前将保管费送交乙方办公处所。
条 仓储物(是/否)需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是:第五条 仓储物入库检验的方法、时间与地点:_________。第六条 存货人交付仓储物后。
第五条陈述和保证
5.1甲方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
5.2乙方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;
第六条违约责任
6.1甲方的责任
如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使其他各方遭受损失,则其他各方有权要求乙方予以赔偿。并退还乙方托管费。
条 储存期间届满,存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的,应当加收仓储费具体如下:不减收仓储费。第十四条 存货人未向保管人支付仓储费的。
6.2乙方的责任
(1)如果乙方未按本协议支付保管费,则逾期一日按未支付金额日万分之____支付违约金;但无论如何,违约金金额不超过应付迟延价款金额的____%;
存货方负责货物的包装,包装标准,按国家或专业标准规定执行。(没有以上标准的。
(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
验收期限为____天(国内货物不超过10天,国外到货不超过30天)超过验收期限所造成的损失由保管方负责。货物验收期限,是指货物和验收资料全部送达保管方之日起。
第七条保密
一方对因本次商品托管而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
条 入库和出库的手续:按照有关入库、出库的规定办理(如无规定,按双方协议办理)。双方代表或经办人都应在场,检验后的记录要由双方代表或经办人签字。
第八条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第九条协议附件
9.1本协议附件包括但不限于:
9.1.1各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;
9.1.2各方的营业执照复印件、托管商品的有效证件
9.2任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第十条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内。
由于不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,并应在7天内,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行理由的有效证明文件。
第十一条争议的解决
本协议书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
存货方:合同编号:保管方:签订时间: 根据《中华人民共和国民法典》和《仓储保管合同实施细则》的有关规定,存货方和保管方根据委托储存计划和仓储容量,经双方协商一致,签订本合同。
第十二条权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任。
条 储存货物的品名、品种、规格、数量、质量、包装1、货物品名:2、品种规格:3、数量:4、质量:5、货物包装:
第十三条后继立法
除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。
条 违约责任1、保管方的责任(1)在货物保管期间,未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物,造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,(2)对于危险物品和易腐物品等未按国家和合同规定的要求操作、储存,应承担赔偿责任。(3)由于保管方的责任,造成退仓不能入库时,应按合同规定赔偿存货方运费和支付违约金 元。(4)由保管方负责发运的货物,不能按期发货,应赔偿存货方逾期交货的损失;除按合同规定无偿运到规定的到货地点外,并赔偿存货方因此而造成的实际损失。(5)其它约定责任。2、存货方的责任(1)由于存货方的责任造成退仓不能入库时,存货方应偿付相当于相应保管费 %(或 %)的违约金。存货方除交纳保管费外,还应向保管方偿付违约金 元,(2)易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,并向保管方提供必要的保管运输技术资料,否则造成的货物毁损、仓库毁损或人身伤亡,由存货方承担赔偿责任直至刑事责任。(3)货物临近失效期或有异状的,在保管方通知后不及时处理,造成的损失由存货方承担。(4)未按国家或合同规定的标准和要示对储存货物进行必要的包装,造成货物损坏、变质的,(5)存货方已通知出库或合同期已到,由于存货方(含用户)的原因致使货物不能如期出库,存货方除按合同的规定交付保管费外,并应偿付违约金 元。由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失。
第十四条通知
14.1本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
14.2前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列X的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
条 变更和解除合同的期限由于不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有有不可抗力事故的一方,提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的 机构出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商解决是否解除合同。
14.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。甲、乙双方如欲解除本协议,须于一个月前通知对方。
条 本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》和《仓储保管合同实施细则》执行。存货方(章):保管方(章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:编码:编码:
第十五条协议的解释
本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十六条生效条件
本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的。
本协议—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方:________________乙方:________________
法定代表人:__________法定代表人:________
_____年____月____日 ____年____月____日
保管合同 篇8
合同编号:____________________
保管人:______________________
寄存人:______________________
合同编号:____________________条 甲方因迁往____________地居住,将下列动产目录记载的物品寄托乙方保管,而乙方愿依约受寄保管。
寄存人:______________________
签订地点:____________________条 甲方保证保管物全部为甲方的完全所有,并无上手来历不明或与第三人间有纠葛不清的或于寄托有不法因素瑕疵,如有上列情况发生。
第一条保管物
保管物名称:________________________________________________________
性质:______________________________________________________________
数量:______________________________________________________________
价值:______________________________________________________________
第二条保管场所:__________________________________________________
第三条保管方法:__________________________________________________
第四条保管物(是/否)有瑕疵。瑕疵是:___________________________________
第五条保管物(是/否)需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是:__________________________
签订时间:______年____月____日
条 本件保管物乙方应存置于____________(某某地号)乙方或其家属的住宅内,并应与处理自己事务为同一的注意保管。
第七条保管期限自________年______月_____日至________年____月_____日止。
第八条寄存人交付保管物时,保管人应当验收,并给付保管凭证。
第九条保管人(是/否)允许保管人将保管物转交他人保管。
第十条保管费(大写)________________________________元。
第十一条保管费的支付方式与时间:____________________________________________
第十二条寄存人未向保管人支付保管费的,保管人(是/否)可以留置保管物。
第十三条违约责任:_______________________________
第十四条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决;
条 乙方如违反本合同约定,将保管物使第三人代为保管,致保管物发生损害,或因乙方的故意或重大过失,致保管物灭损时,应负其赔偿责任。
(一)提交_____________________委员会_____;
(二)依法向人民法院起诉。
第十五条本合同自________________时成立。
第十六条其他约定事项:_______________________________________
保管人:______________
寄存人:______________
印制单位:____________
____________年____________月____________日
保管合同 篇9
甲方:________市____________模工程有限公司
联系人:________________
乙方:________________
联系人:________________
签订日期:________________
甲、乙双方依据《民法典》规定,经双方友好协商,达成共识,并于________年____月____日就甲方的____________、____________、____________等模具共计________________付模具开模一事达成如下协议:
一、保管内容:
二、保管约定:
1、现甲方提供完整的____________生产模具____________套交付乙方保管,乙方将根据甲方的订单要求加工产品给甲方,其产品数量、质量、价格等不在本合同范围内。
2、本合同所涉及到的全部模具和夹治具及其组装图和零件图(包括2D和3D)的所有权,均归甲方所有。如损坏、遗弃、丢失等乙方将无条件照价赔偿。
3、未经甲方书面同意,乙方不得为自己或他人复制或仿制该系列模具、不得将所保管的甲方模具给自己或第三方使用.否则,甲方有权要求乙方赔偿其因生产、转售所产生的总值之十倍的违约金。
4、乙方在接收甲方模具的时候需要指定专人对模具进行验收,有义务对模具进行组装、防锈、和包装等安全性处理,做好记录存放到指定的地点。并定期以书面形式向甲方报告上月的维护情况和当前模具状况。
按合同规定由保管方代运的货物,存货方未按合同规定及时提供包装材料或未按规定期限变更货物的运输方式到站、接货人。
人对保管物主张权利的,除司法机关依法对保管物采取保全或者执行的以外,乙方应当履行向甲方返还保管物的义务。
条 储存期间届满,存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的,应当加收仓储费具体如下:
易燃、易爆、易渗漏、有毒等危险货物以及易腐、超限等特殊货物,必须在合中注明,并向保管方提供必要的保管运输技术资料。
5、模具在生产过程中,除正常磨损外,如乙方因组装不当、锈蚀或者包装等其他原因,造成模具的损坏,由此产生的直接损失和间接损失一律归乙方承担。
6、乙方应承诺不对甲方所提供的模具,未经甲方书面同意,随意取消模具所带的任何标志和标记,并做好生产档案记录,以备查询。
7、在生产时,乙方应当对所保管的甲方模具进行出样检验,确定是否符合甲方的订单产品要求,在接到甲方的书面确认后,方可实施量单生产。否则,所造成的一切损失由乙方承担。
8、甲方拥有对模具的处置权。甲方可随时取回,乙方不得以任何理由扣留,甲方有权自要求模具取回之日起,每延误一天将按模具总费用的25%进行罚款,
保管方应按照合同规定的包装外观、货物品种、数量和质量,对入库货物进行验收,如果发现入库货物与合同规定不符,应及时通知存货方。保管方未按规定的项目、方法和期限验收,或验收不准确而造成的实际经济损失,由保管方负责。
三、保密责任:
未经甲方书面同意,乙方不得将甲方所提供的图纸及技术资料以口头、书面、出示、借用等方式转泄露给第三方,如有发生信息泄露,甲方有权追究其法律责任。
四、其他约定:
1、本协议受中华人民共和国的法律、法规管辖,并应依照中华人民共和国的法律、法规解释。
2、除非双方同意通过书面形式,否则对本协议的任何修正均属无效。
3、本协议一式两份(甲、乙双方各持一份),均具有同等的法律效力。
4、本协议在双方签定之日起立即生效。
5、凡涉及到本协议或因本协议而发生的所有争执,都应通过友好协商解决,如在书面协商的要求发出超过30天内不能够解决,则争执交由该协议签约地有管辖权的人民法院进行裁决。
甲方:________市____________模工程有限公司
委托代理人:____________
法人:____________
甲方盖章:____________
电话:____________
传真:____________
地址:____________
乙方:____________
委托代理人:____________
法人:____________
乙方盖章:____________
电话:____________
传真:____________
地址:____________
装潢合同九篇
在企业开始谈合作的时候,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为,你知道一份合同的格式要求吗?经过阅读本页你的认识会更加全面。
装潢合同 篇1
随着人们生活水平的提高,越来越多的人开始注重家庭装潢的品质和舒适度。而从设计、材料选择、施工进度、质量验收等方面来看,家庭装潢是一个复杂而又工序繁多的过程,需要有专业的设计师、施工队伍和材料供应商,才能够让家庭装潢达到最好的效果。为了保证消费者的权益,防止不法商家欺诈行为的发生,消费者在家庭装潢前一定要制定一份合同来规范相关事宜。
一、签订合同前,要了解装修公司的资质和实力
消费者在选择装修公司时,要认真了解该公司的资质和实力,以免发生装修质量不合格、违约、欺诈等情况。消费者在选择装修公司前,可以通过百度等互联网搜索信息,也可以咨询家庭装潢协会等机构,了解装修公司的信誉、实力等情况,以便选择真正专业、有实力的装修公司。
二、合同应包含的要素
在家庭装潢合同中,应包括以下要素:
1、设计方案:内容详细、细节清晰的设计方案,包括户型图、施工图、样板图、效果图等;
2、材料清单:材料的品牌、型号、规格、数量,以及价格等详细内容,材料的质量应符合国家和地方的相关标准;
3、施工进度:装修工程期限,工程在各个阶段的开工和竣工日期等信息;
4、质量验收:验收标准、验收时间、验收内容等详细要求;
5、费用支付:包括施工费用、材料费用、增项费用、售后服务等费用的支付时间及方式等,以及违约金的约定;
6、保修条款:装修公司作为承包商,应负责整个装修工程的质量保修,消费者可以在合同中写明整个工程的质量保修期限以及保修范围。
三、注意事项
1、签订合同时要完成好双方的身份证明和签字环节,确保双方的认可和合作,同时不要忘记要把合同存档以便日后维权;
2、签订合同时,需注意各项费用的条款,比如工程预算、增项费用、违约金等,尽量做到条款清晰明确,以便在日后的维权中确立事实依据;
3、签订合同后,若发现签约内容存在明显漏洞或是不完整的地方,要及时回到装修公司进行沟通、补充、添加等工作,以避免在日后有关合同履行方面出现矛盾。
总之,家庭装潢合同是保护消费者权益、确立装修公司责任的一项重要措施。在选择装修公司时,消费者应该认真对待,并在签订合同前仔细检查合同的各项要素,确保在日后维权时能够获得最大利益。
装潢合同 篇2
1、设计费总价:(大写) 元,¥ 。其中:
(1)装饰设计费(含水、强电、弱电):按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(2)软装饰设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(3)环境艺术设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(4)其它设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
2、设计定金(大写) 元。(定金的数额不得超过标的额的百分之二十)
第四条 设计文件标准与深度:
1、甲、乙双方约定,设计文件标准为南京市装饰装修行业标准njbz·a—05—1《建筑装饰装修设计制图统一标准》和njbz·a—05—2《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》。
2、甲、乙双方约定,初步设计方案应包含以下图纸:(选项打√)
(1)室内平面布置图( )
(2)地平布置图(如能在室内平面布置图上标明各房间地面材料,可省略)( )
(3)室内顶棚布置图( )
(4)主要空间的透视图(甲方无要求的可以不提供,如提供,费用甲、乙双方另行约定)( )
(5)主要立面图:(指具有装饰效果的背景墙,含有固定家具的墙立面等)( )
(6)其他图纸:
3、甲、乙双方约定,全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外,还应包含以下图纸和材料:
(1)设计图纸目录
(2)设计及施工说明
(3)原始房型勘察图
(4)改建设计平面图
(5)剖立面展开图
(6)部分节点详图
(7)各类电器插座位置分布图
(8)电源控制线路示意图
(9)弱电控制线路示意图
(10)冷、热水管安装示意图
(11)装饰装修材料表
(12)其他材料:
装潢合同 篇3
广告装潢合同是指为了推广产品或服务而进行装潢的合同。在当今竞争激烈的市场环境中,广告装潢能够给企业带来更多的曝光和机会,因此广告装潢合同的签订变得至关重要。
首先,广告装潢合同需要明确双方的权益与责任。合同中应该包括详细的项目描述,如装潢的范围、风格、规模等。同时还要明确装潢的时间表和进度要求,以确保装潢工作能够按时完成。此外,合同还应规定装潢费用的支付方式和时间点,避免双方因款项问题发生纠纷。
其次,广告装潢合同也需要对双方的保密责任进行约定。广告装潢可能涉及到企业的商业机密,如产品设计、品牌形象等,因此在合同中应明确装潢公司对这些商业机密的保密责任。同时,装潢公司可能也会接触到客户的商业机密,因此客户也应对装潢公司在此方面的保密责任进行约定。
另外,广告装潢合同还需要对装潢效果进行具体的约定。合同应规定装潢的质量要求,如装潢材料的质量、颜色的准确性等。此外,如果客户对装潢效果有特殊要求,如使用特定的色彩组合或材料,合同中也应明确这些要求。通过这样的约定,可以确保双方对装潢效果的期望达成一致。
同时,广告装潢合同还应当包括责任和风险的分担。合同中应明确双方在装潢过程中的责任和义务。装潢公司应承担因施工质量问题而导致的损失,如装潢效果不符合要求、装潢造成的设备故障等。而客户则应承担因未能提供准确的设计要求或信息而导致的延误或额外费用。通过明确责任和风险的分担,可以有效地防止纠纷的发生。
最后,广告装潢合同还应规定合同的变更和解除条件。由于装潢项目往往是一个动态的过程,可能会因客户需求的变化或其他原因而需要进行变更。因此,合同中应对变更的程序和条件进行约定,以避免纠纷的发生。同时,在合同中还应明确解除合同的条件,如双方都不能完成合同义务、发生重大违约等情况下的解除程序和责任。
综上所述,广告装潢合同是确保广告装潢项目顺利进行的基础,通过合同的签订可以确保双方权益得到保护,同时也为日后的问题解决提供了依据。因此,在进行广告装潢项目之前,双方应仔细阅读合同内容,并确保内容详细、具体且生动,以避免后期发生争议与纠纷。只有通过明确的合同约定,双方才能在广告装潢项目中顺利合作,实现双赢的目标。
装潢合同 篇4
1、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼工程,钢筋砼框架结构。
3、为保证本工程进度需要,乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数根据甲方要求进行调整。
1、乙方包工包料、包做包交,除起重机械设备等大型工具外,所有小型工具及安全设备由乙方自备,价格为 元/㎡。
亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼门窗工程。
型材名称 ,玻璃采用 6+9A+6中空玻璃 ,屋顶天窗玻璃为 6中透光LOW—E+12A+6 ,推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。钢化玻璃在原来的基础上增加/㎡。
1、执行国家质量优良工程验收统一标准。
1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。
2、甲方组织对进场人员进行安全教育,乙方给予配合。
3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。
4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律,服从甲方调配指挥,文明施工,不损坏甲方的荣誉和形象。
5、在施工场地、生活区范围内,因乙方原因造成的火灾、偷盗、打架等安全事故,造成的损失由乙方自负。
6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求,包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承担。
7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。
8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的安全质量事故,责任由乙方自负。
10、工期按甲方工期进度确保质量完成,如耽误工期,责任由乙方承担。
11、工程竣工后,乙方对自己承包的工程保修二年,如果乙方的原因发生质量问题,由乙方无偿维修,造成的一切费用由乙方负责。
12、工程安装至工程竣工交付期间,由乙方自己实行成品保护。本合同一式两份,经双方签字后生效。
装潢合同 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和多有补充合同),以便共同遵守。 第一:工程概况
负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底;、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料?
保修:保修期为 半 年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。
一、工程地址
二、居室规格:房型 层(式) 室 厅 厨 卫
1、 室,计 平方米; 2、 厅,计 平方米;
3、 厨房,计 平方米; 4、 卫生间,计 平方米;
5、 阳台,计 平方米; 6、 过道,计 平方米;
7、其他(注明部位)
总计:施工面积 平方米。
三、施工内容:详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》和施工图。
四、委托方式:全包
五、工程开工日期: 年 月 日
六:工程竣工日期: 年 月 日
工程总天数: 天
第二条:工程价款
工程几款(金额大写) 元整。详见本合同附件(二)《家庭装潢施工内容单》。
第三条:质量要求
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》。
二、工程验收标准,双方同意根据中华人民共和国建设部(20XX)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规的规定
参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作,保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。
责任:乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。
三、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
四、质量检查监督部门:镇江市消协。
五、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
六、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工程衔接。
第四条:材料供应
一、乙方须严格按照国家有在价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,不得挪作他用。
甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,保证该工程项目的顺利实施,甲方将该水库工程发包给乙方承包经营,经甲、乙双方协商一致达成以下协议。
二、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。
⑥、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理,并积极配合甲方工程负责人的工作,确保工程质量和工程进度。每道工序完成后。
本工程由乙方代表甲方具体实施,包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求,按期交付工程。
三、甲方负责采购供应的材料、设备经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
⑦、乙方必须搞好现场管理,加强安全教育,特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。出现任何伤亡事故及财产损失。
本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建,以甲方所属项目部的名义实施。
第五条:付款方式
甲方即应付工程总价款的25%;当工期进度到瓦工开始( 年 月 日),甲方即第二次付工程总价款的50%,当工期进度到油漆工开始( 年 月 日),甲方即第三次付工程总价的15%,工程竣工验收后甲方即第四次付工程款的5%。剩余5%尾款待工程竣工验收一月后结算。
甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查,发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为,加倍处罚并取消乙方的承包资格,罚款从工程到款中直接扣除。
付款要求:
甲方在应付款日期不付款是违法行为,乙方有权停止施工。
二、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,按约定结算。
工程价格按实际所完成的建筑面积进行计算;基础与阳台各算一半。雨篷超过一米五按一半计算。
工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责,试验检测复试的费用均有乙方承担,资料原件必须交由甲方存档;工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件,甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。
三、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条:工程工期
一、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成,按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。在施工过程中必须达到人走料清,如不清在甲方有权找人清理,工资有乙方承担。
本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费。
二、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理、尽快解决纠纷,以继续施工。
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲方将道路延伸修建工程承包给乙方。
如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为,甲方有权终止协议。
三、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
为了有利于该项目尽快开发建设,经甲、乙双方协商一致,就甲方将项目发包给乙方承包经营开发的有关事宜,
四、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
本合同双方或方或各方:指签署本合同之承发包双方或加上担保方,
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
第七条:工程验收
一、工程质量验收,详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
甲方将项目发包给乙方承包经营。乙方对项目的承包采取由乙方按承包金包干、超额留成、自主经营、自负盈亏的方式进行。乙方承包经营后取得利润高于承包金的部分,由乙方享有;
所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)。
二、乙方通知甲方进行工序验收及竣工经验后,甲方应在一周内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方应自负责任。
前款所称的“开发经营完成”是指项目完成销售并收回全部销售款项或虽未完成销售但税务机关已经对项目经营情况进行会算,
签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(�0�65000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)。
三、甲方如不能再乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
在承包期间,由乙方负责项目的策划、报批、设计、招标、施工、售楼等全部开发建设与经营管理工作,乙方还有权以项目对外融资。
乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,甲方、监理有权限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行。
第八条:其他事项
一、甲方
1、提供房屋平面图,并向乙方进行现场交底。
2、开工前 天,甲方应搬清室内家具,陈设,不便搬移的应归堆,遮盖,以便乙方施工。
3、如确实需拆.改原建筑物或设备.管线.负责向有关单位办理相应手续。
二.乙方
1.应主动出示企业营业执照..会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也需有上级公司出具的证明;经办业务员必须有法人代表的委托证书。
上述土地价款、配套费的发票和乙方承包期间的全部支出发票一并供乙方作入项目经营开发的成本帐。若上述土地价款、配套费总额超过 __________万元,
乙方应优先发放施工人员工资,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响。
2.指派(姓名) 为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量的按期完成施工任务。
3.负责施工现场的安全,严防火灾.配证上岗.文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞.渗漏水.停电.物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
甲方因获取承包金(或丙方因获取股权转让款)所应缴纳的企业所得税和个人所得税由甲方(或丙方)承担。
必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有故意损害甲方声誉,违反协议的行为。
4严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料.窝工或借故诱使甲方垫资,举报后按违约论处。
5.在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为 12个月。
第九条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
在本合同签订之前,甲方不存在任何违反税收、工商管理等法律、法规而需承担或可能承担法律责任的情形;甲方同时保证该项目真实、合法、有效和独立完整,
本工程的质保期年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减,乙方应予赔偿。质保期满。
第十条:争议解决
1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向镇江市消费者协会投诉,请求解决。
保证不干扰乙方对项目的正常经营开发活动,而且必须积极配合乙方对项目的经营开发工作(包括但不限于融资、售房、按揭手续工作等),应乙方的要求,
本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决。
2.当事人不愿通过协商.调解解决.或协商.调节解决不成时,可以按照本合同约定向镇江市仲裁委员会申请仲裁;镇江人民法院提起诉讼。
甲方于本合同签定后,除非乙方违约,不得以任何方式对项目的整体或者任何部分或者涉及项目的任何权利进行处分,
承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
第十一条:合同的变更和终止
合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同的内容,应经双方协商后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要及时以书面形式提出,经双方同意后办理清算手续,订立终止合同协议。
业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
第十二条:合同生效
一.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
二.补充合同具有同等的法律效力。
三.本合同(包括合同附件.补充合同)一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装潢合同 篇6
甲方:
乙方:
甲方和乙方本着精诚合作 平等互利 的原则 为了合作开发装饰美容服务项目,
增加服务内容 提高售后产值,提高客户满意度,双方就汽车美容相关事宜进行友好磋商,达成如下协议,并承诺共同遵守
一. 合作期限
1.甲方委托乙方为美容项目独家经营合作伙伴.合作期限为()年
2.经营期限为 年月日 至 年 月日 止
3.企业地址:
二. 经营管理
1甲方将装饰美容业务全权委托乙方负责经营。
2甲方提供独立的装饰美容施工车间.水.电,由乙方负责装修并成列产品。甲方负责应为妥善保管和安全使用设备和材料。因保管不当和损失.由甲方进行赔偿。
3甲方现有设备列出清单.由乙方确认使用.所有权归甲方.终止合同时乙方将清单内所有设备完好归还甲方.
4因工作需要另行增加设备由乙方负责承担费用.所有权归乙方。
5.开展装饰美容业务所需工具.原材料.耗材由乙方承担。
6.乙方在施工过程中因技术.失误造成的事故损失由乙方自行承担。
7.装饰美容项目所需原材料采购权归乙方,同类产品乙方有优先权。
呈贡4S店合作协议
8为了促进装饰美容快速开展,对一线销售人员的奖励由甲方承担.对客户开具发票税额
由甲方承担。
9.乙方负责装饰美容部门人员管理和工资发放。为更好的提高服务质量.乙方驻店工作人员的食宿由甲方解决.乙方人员必须严格执行.服从甲方的相关管理制度。
三. 成本计算
甲方装饰美容项目全部交与乙方开发经营。乙方采购设备,工具,装修所投入的成本需得到甲方的签字确认。纳入总投资中。
四. 结算方式
根据甲方的财务周期.每月对已销售和赠送的产品进行一次结算。不得以任何理由拖欠乙方货款.
五. 产品销售和赠送
1. 甲方可以在促销活动中赠送乙方的相关产品,赠送产品按照产品的进货成本和施工每次200元的工时标准计算成本.
2 甲方只能销售乙方产品给最终用户.未经乙方书面许可.不得将乙方产品向其他用户转售。
3 甲方不得在乙方美容项目板块中安装.张贴其他同类产品的商标.标识。
4 美容项目场地装修一旦完成.不得对其进行任何形式的改动和拆除。
六 乙方的权力和义务
1乙方承诺确保其产品的质量.不以次充好或者提供假冒伪略的产品.
2乙方对甲方进行全面的美容专业知识和经营管理培训.为甲方提供产品和经营信息.不定期向甲方提供技术培训和指导。
3 乙方确保提供的产品价格不高于市场价格. 如价格调整应提前一周通知甲方.
七.甲方的权利和义务
1.甲方可指定或建议乙方使用产品的品牌,
2..甲方可以对乙方实施监督施工.对不合格的产品或不合格的施工从新施工
八. 售后服务
由乙方施工.产品故障造成的售后服务在安装地处理.如需外出处理售后甲方需向乙方缴纳200/次.(限昆明城区)
九. 违约责任
甲.乙双方若有一方违约本协议的任何条款.另一方有权要求对方赔偿损失100000元.并赔偿乙方所有投入的成本.
十. 本合同一式两份.未尽事宜 由双方协商解决并签订补充协议.补充协议具有同等效力
甲方签字 乙方签字 日期 日期
装潢合同 篇7
业主:________施工队:________
联系电话:________联系电话:________
身份证号码及复印件
工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程地址:________
2、居室规格:房型________层________室________厅________厨________卫
总计:施工面积________平方米
3、施工内容:详见本合同附件《家庭装潢施工项目明细》和户型施工图。
4、委托方式:________
二、工程价款
清包工费:________元,大写:________
三、付款方式
1、施工队进场,预支生活费:________元,
2、水电工完工,付________元
3、木工完成,付________元,
4、泥工完成,付________元,
5、工程竣工,付________元,
6、工程施工中如有项目增减或需要变动,增减项目的价款甲乙双方协商后,待增减项目完工时一并结清。
7、工程质量保修金元,从竣工之日起________年后支付。
8、若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意,甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、凡由甲方所提供的所有建筑材料,经由乙方验收后并给予保管,非经甲方同意,不得挪作他用乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的,应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。
3、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
4、若需乙方代购部分材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
5、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的'损失。
6、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
7、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期及工程质量检查与验收
1、从________年____月____日起至________年____月____日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天。
2、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_______分至______点_______分下午_________点_______分至______点_______分。
3、工程质量检查及验收
4、本工程质量评定验收标准的依据:
①施工图纸、作法说明、设计变更
②《住宅装饰装修工程施工规范》
③《市家庭居室装饰工程质量验收标准》
5、过程验收项目:基础改造工程、水电线路改造工程,防水工程,吊顶工程,门窗工程、细木工程、墙漆工程
6、验收合格项目双方确认不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止。
甲方:_________乙方:_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
装潢合同 篇8
室内装潢合同是指在房屋装修过程中,业主与装修公司或装修商签订的具有法律效力的合同文件。该合同详细规定了装修价格、工程进度、质量标准以及双方的权利和义务,旨在确保装修过程的顺利进行和装修结果的满意。
首先,室内装潢合同应包含双方的基本信息。业主应提供与装修相关的姓名、联系方式、住址等个人信息,而装修公司或装修商则应提供公司名称、注册号以及公司地址等信息。双方基本信息的明确可以为后续的沟通和协商提供有效的保障。
其次,室内装潢合同应明确装修的时间和地点。具体来说,合同中应有装修工程的开始日期和结束日期的约定,以及装修工程的具体地点,如房屋地址。时间和地点的明确可以帮助业主做好时间和空间的规划,同时也有利于装修公司或装修商做好人员和材料的准备。
第三,室内装潢合同应规定装修的具体内容和要求。合同中应明确装修的部位,如客厅、卧室、厨房等具体房间,以及对各个房间所需的装修材料、颜色、样式等的要求。此外,合同还应明确装修中涉及的工程和设备,如水电改造、瓷砖铺贴、墙面涂料、家具和家电的安装等。装修内容和要求的明确有助于业主对装修过程的掌控和对装修结果的满意。
第四,室内装潢合同应详细规定装修的价格和支付方式。具体来说,合同中应明确装修总价格、分期付款的具体金额和时间节点,以及款项支付的方式和账户信息。清晰的价格和支付条款可以帮助业主了解装修的费用结构和支付方式,避免后期产生不必要的纠纷。
最后,室内装潢合同应明确双方的权利和义务。合同中应规定业主的权利和义务,如提供房屋相关资料和必要的协助,接受装修过程中的合理检查等。同时,合同也应规定装修公司或装修商的权利和义务,如按时完成装修工程,提供合格的装修材料等。明确双方权利和义务有助于建立公平公正的合作关系。
总之,室内装潢合同是装修过程中的一份重要文件,对于装修的顺利进行和结果的满意具有重要的保障作用。通过合同的签订,业主和装修公司或装修商可以明确双方的权利和义务,详细规定装修的时间、地点、内容和要求,以及装修的价格和支付方式,从而确保装修过程的顺利进行和装修结果的满意。
装潢合同 篇9
甲方:(委 托 方)
乙方:(被委托方)
一、装饰施工项目:
1、装饰施工地点:
2、房屋结构:
3、装饰施工内容要求:
二、工程期限及保修期:
1、工期(日历)自 年 月 日 起 至 年 月 日止。
2、工程保修期:整体为年,隐蔽工程为年。保修期自甲方签署《工程竣工验收合格单》之日起。
三、工程造价及付款方式和保修:
工程总造价:(大写) (小写) 元
付款方式 :合同生效时即开工,工程结束并通过甲方验收合格后,甲方一次性向乙方支付工程总造价.保 修:乙方在保修期内,在接到甲方通知12小时以内应及时做好保修工作,逾期未及时维修的。
四、承包方式:
承包方式: 包工包料
凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已使用,甲方有权要求更换,对工程造成所有的损失由乙方负责。
五、施工前准备细则:
1、甲方
(1)、开工前,向乙方提供施工需用的水源、电源等(乙方负责安装计量表)。
(2)、施工中使用公用部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。
(3)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更。
2、乙方
(1)根据甲方要求,结合现场情况组织施工、工艺质量说明并现场交底,拟定施工方案、进度计划,交甲方审定并签字认可。
(2)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,并及时处理好户外垃圾等工作,每天做到人走场清。
(3)乙方必须做好现场文明施工要求:每位施工人员应佩戴好胸卡便于小区物业管理,施工现场入口处应竖立文明施工标志牌。
(4)乙方委派: 张俊立 为驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。
六、施工安全与防火
1、乙方拟定的施工方案或工艺质量,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。
3、乙方拟定的施工方案或工艺质量说明违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,或施工现场发生安全或火灾事故,乙方应承担负责并承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。
七、工程施工变更
乙方在施工过程中应以最合理的效果为最终目的,平时在工程施工过程中乙方为效果作出的 适当变更(所变更内容只允许在原确定的设计方案基础上增加,但不允许减少),所增加的费用不作调整。
八、工程质量、验收及结算
1、乙方在施工过程中必须服从甲方现场工程管理人员的监管。
2、工程质量按现行的行业标准《家庭装饰工程质量规范》以及施工方案、工艺质量说明,预算及材料品牌明细等为合格标准依据。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
4、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知7日内组织验收,验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
5、竣工结算,在竣工验收合格后即由乙方提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料15天内审查结果通知乙方,按合同条款支付工程款。
九、违约责任
1、甲方责任
(1)、由甲方原因引起工期延误,乙方应及时提交书面确认单,以使延误的工期得以顺延。
(2)、由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用的而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
(3)、工程未经验收,提前使用,发现质量问题,自己承担。
2、乙方责任
(1)、工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修理或返工,造成损失由乙方负责。
(2)、本工程在20xx年 月 日前通过甲方竣工验收。
(3)、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其它物品,如有损坏,应赔偿所有造成损失。
(4)、未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,甲方有权要求乙方原样恢复,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责承担。
3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价10%的违约金,并承担由此造成的其他经济损失。
十、争议或纠纷的处理
1、本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请家庭装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。
2、双方协商或协调不成时,双方同意由——仲裁委员会仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉)。
十一、附则
本合同正本一式二份,双方签字后生效,双方各执一份,有同等法院效力。
十二、其它约定
甲方(代表人签章) 乙方(代表人签章)
年月日:
演出合同九篇
随着普通民众对法律的认识逐渐提高,与合同有关的经历变得非常普遍。在签署合同之前,我们需要密切关注其合法性,你是否觉得写合同很困难呢?如果想要更好地掌握这个话题,不妨阅读一下《演出合同》吧。我们致力于为您提供更多关于企业管理和创新经验的信息!
演出合同 篇1
随着人们对法律的了解日益加深,合同的类型越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的`合同书怎么写吗?以下是小编精心整理的演出服租赁合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙双方就租赁演出用服装道具事宜达成如下协议:
_______________天,自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日止。
服装道具价值_______________元,租赁价格_______________元/套(件),租金合计_______________元,押金_______________元。
租赁服装道具前乙方一次性付清租金,并交纳一定的押金。
1、乙方对甲方服装道具应按时归还,每延期一天,甲方按服装总价值的5%收取滞纳金。
2、乙方对甲方服装道具应妥善保管,如发生服装道具损坏,丢失现象,乙方应照价赔偿。
3、乙方不得将该服装道具转借,转租他人,如乙方违约,应向甲方缴纳违约赔偿金(按服装道具价值的50%计算)
甲方:_______________
乙方:_______________
电话:_______________
电话:_______________
联系人:_______________
联系人:_______________
_______年_______月_____日
_______年_______月_____日
演出合同 篇2
音响舞台灯光设备租赁合同书
甲方,__________________乙方,____________文化传媒有限公司
甲、乙双方根据中华人民共和国民法典的规定,签订以下租赁合同,商定如下条款,共同遵守执行。
一、设备租赁内容,舞台、灯光、音响、背景架、背景布、灯光架子、地毯、鲜花、摄像、演出服装等。
二、租赁价格,____________佰元整。
三、租用时间,_______________________年_______月_______日,租用物品于活动当天;时到位,撤展时间为___________年_______月_______日,活动完毕撤展。
四、乙方责任,
1、乙方应按本合同规定时间和地点将相关设备安装,调试好,确保租赁期内正常使用。
2、乙方不能确保本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,或不能确保租赁期内正常使用,甲方将扣除给乙方的全部款项。
五、未尽事宜,双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力,合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字生效,任何一方不得随意取消合同。
甲方,____________乙方,____________公司___________
年_______月______日
演出合同 篇3
演出方:_________(艺术表演团体),以下简称甲方;
受演方:_________,以下简称乙方。
为了促进艺术交流,繁荣社会主义文艺,满足人民文化生活的需要,同时努力增加收入,减轻国家的财政负担。甲乙双方根据以上精神,经协商一致,签订本合同,共同信守。
第一条演出剧目和主要演员:_________。
第二条演出时间和场次:自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,由_________至_________演出,计_________天,演出_________场。
第三条乙方应为甲方提供剧场现有设备_________及联系好宿舍(住宿费由_________承担),并给予一定装台时间,负责组织观众,作好宣传工作。
第四条票价:_________。
第五条分帐方法每天所售票款,扣除公提费用外,甲方得_________%,乙方得_________%。
第六条公提费用、旅运费(是指演职员的旅费和演出用品的运费)和宣传费(包括报纸广告海报及其它双方协商同意的宣传品):_________。
第七条甲方应事先将上演计划及有关宣传资料于演出_________日前寄给乙方。
第八条甲方在_________演出,应接受当地文化主管部门的安排和领导,办理有关演出手续。
第九条在演出期间,双方均应注意防止发生意外事故。要注意节约水电、爱护公物,如果甲乙双方损坏对方的设备或演出物品时应照价赔偿。
第十条违约责任
1.一方由于无故违约使对方遭受损失,应赔偿对方的实际损失,并偿付违约金_________元。
电报、电传通知对方,双方均应设法补救。如仍无法履行合同,可协商延缓或撤销合同。
接待外国贵宾或中央指定特殊的政治任务时,应由接受任务一方协同主办单位在一个月前通知对方,双方应积极设法安排补救,如实在无法补救者,应由主办单位根据对方实际损失进行补偿。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
演出合同 篇4
甲方(演出方):
乙方(接受演出方):
鉴于甲乙双方共同意愿,经友好协商,达成如下协议:
一、演出内容:
甲方将进行(请填写演出内容)的演出活动,乙方为本次演出的接受方。
二、演出时间:
本次演出的时间为(请填写演出日期),演出地点为(请填写演出地点)。
三、演出费用:
1. 甲方应得的演出费用为(请填写费用金额)元。
2. 乙方应在演出日前将演出费用支付给甲方,支付方式为(请填写支付方式)。
四、甲方的权利与义务:
1. 甲方应保证演出的内容健康、合法,不违反任何法律法规。
2. 甲方应按照约定的时间和地点进行演出。
3. 甲方应保证演出的质量,确保观众的满意度。
4. 甲方有权获得乙方支付的演出费用。
五、乙方的权利与义务:
1. 乙方应按时支付甲方应得的演出费用。
2. 乙方有权要求甲方按照约定的时间和地点进行演出。
3. 乙方有权获得甲方按照约定提供的演出服务。
4. 乙方有义务保护甲方的知识产权,包括但不限于版权、商标等。
六、违约责任:
1. 若甲方未按照约定的时间和地点进行演出,或者演出内容违反法律法规,乙方有权要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按照约定的时间支付演出费用,或者违反其他本合同约定的义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。
七、争议解决:
本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应通过友好协商解决争议,如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
演出合同 篇5
电话:____________电话:____________。
甲、乙双方根据《民法典》及有关规定,为确定双方的权力和义务,经双方友好协商,达成以下合同条款,并签订本合同,望共同遵守。
1、活动类别:_________________________。
2、活动时间:__________年_____月_____日。
3、活动地点:______________________________。
2、此价包括内容见附件。
3、付款方式:
合同签定生效后,甲方即将活动费用(_______________元人民币)支付给乙方作为合同之定金,安装完毕后支付(__________元人民币),余款(__________元人民币)的活动完成后当天支付。甲方用现款方式提交乙方。如甲方未在规定时间内支付余款,乙方可按每天5%收取违约金。
1、设备所需主电源以及工作人员由甲方提供。
2、甲方负责乙方工作人员的`吃、住以及设备运输等费用。
3、在演出过程中,甲方所提供的相关音效资料,必须保证质量,若因此产生不良影响,本公司概不负责。
4、其它未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,由重庆市高新区人民法院裁决。
5、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同附件与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
演出合同 篇6
甲方:
乙方:
经友好协商,甲方委托乙方于20xx年11月23日至20xx年11月24日在广西物资集团北海机电有限公司内进行叁场文艺宣传演出活动,双方达成如下协议:
一、演出时间地点:
二、演出内容:节目单详见活动方案。
三、费用及支付方式:
四、甲方责任:
1、演出所需的场地、电源、指派工作人员维持现场秩序。
2、演出活动过程中,上台参与有奖问题等互动节目所需奖品(礼品)由甲方提供。
五、乙方责任:
乙方必须保证主持人、演员必须及时到位,演出按合同约定节目内容演出,节目内容如有变动,需提前与甲方活动现场负责人协商同意后方可改动。
六、违约责任:
1、甲方没能按时支付酬金,按每天支付违约金5%给乙方。
2、乙方没能正常履行演出的,按本合同的双倍价钱赔付给甲方。在表演、候演过程中,除因主持人、演员自身原因之外,造成人身损害和财产损失,由甲方自行承担相关赔偿责任。
七、双方责任:
1、乙方演员已经到位的,却因下大雨或地震等不可抗拒的自然因素不能正常演出的,损失由甲方承担,应给付每场演出一半费用给乙方作为误工费,双方可协商重新签约或另改时间。
2、双方均无任何理由单方面终止或结束合作,当做违约处理,按本合同的双倍价钱赔付给对方。本合同不尽事宜应双方协商解决。
八、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有相同法律效力。
演出合同 篇7
2022演出设备租赁合同.docx是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。演出设备租赁合同.docx能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022演出设备租赁合同.docx正文内容
演出设备租赁合同
承租房(甲方)
出租方(乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定,签订以下租赁合同,商定如下条款,共同遵守执行。
一、设备租赁内容
1、租用时间:20XX年X月X日,租用物品于活动当天 中午12:00前到位;
撤展时间为20XX年X月X日晚上21:30,活动完毕撤展。
2、租用场所: .
3、租用物品如下:
物料名称
备注
数量
单价(元)/场
时间
总价
舞台
6M*3.6M*0.6M(高)含旧地毯
22㎡
\d{2,3}元/㎡1场
背景画
6M*3M
18㎡
9元/㎡
背景行架
6M*3.5M
42㎡
\d{2,3}元/米1场
场外音响1套
合计元
优惠价元
4、付款方式:乙方设备进场安装调试好后,甲方付合同总额的XX%,即人民币****元整(¥ 元),合同内容执行完毕,甲方向乙方支付合同的剩余总额XX%,即人民币****元整(¥ 元),此合同从双方签定之日起生效。
二、甲方责任:
1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出;承担现场制作所发生的有关费用(场租、管理、电费等)
2、甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金额按每天XX.X%赔付滞纳金。
三、乙方责任:
1、乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,确保租赁期内正常使用。
2、乙方不能确保本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,或不能确保租赁期内正常使用,甲方将扣除给乙方的全部合同款项。
四、未尽事宜:
双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力,合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字生效(传真件有效)任何一方不得随意取消合同。
甲方:
乙方:
负责人(签字/日期)
负责人:(签字/日期)
开户行:
帐号:
电话:
电话:
甲方:
乙方:
电话:
电话:
甲、乙双方根据《民法典》及有关规定,为确定双方的权力和义务,经双方友好协商,达成以下合同条款,并签订本合同,望共同遵守。
一、 活动项目
1、活动类别:
2、活动时间:xx年 月 日
3、活动地点:
二、 费用总价及付款方式:
1、费用总价:小写: 元,人民币大写: 整
2、此价包括内容见附件
3、付款方式:
合同签定生效后,甲方即将活动费用( 元人民币)支付给乙方作为合同之定金,安装完毕后支付( 元人民币),余款( 元人民币)的活动完成后当天支付。甲方用现款方式提交乙方。如甲方未在规定时间内支付余款,乙方可按每天5%收取违约金。/a-290/
三、 入场时间和撤场时间:
入场时间:20 年 月 日撤场时间: 年 月 日
四、 附则:
1、 设备所需主电源以及工作人员由甲方提供。
2、 甲方负责乙方工作人员的吃、住以及设备运输等费用。
3、 在演出过程中,甲方所提供的相关音效资料,必须保证质量,若因此产生不良影响,本公司概不负责。
4、 其它未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,由重庆市高新区人民法院裁决。
5、 本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同附件与本合同具有同等效力。
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
合同编号:
器材清单表
甲 方:
乙 方:
签 约 人:
签 约 人:
签约时间:
签约时间:
出租人:________________ (简称甲方)
承租人:_________________(简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定;签订设备租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准,向__________购进以下设备租给乙方使用。
1.___________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
二、甲方根据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定,于__________年_____季交货,由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责,并在订货合同中予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内,乙方享有设备的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况,乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为_____年,租期从供货厂向甲方托收贷款时算起,租金总额为人民币 __________元(包括手续费 _____ %),分_____期交付,每期租赁金_____元,由甲方在每期期末按期向乙方托所如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金,结束合同,甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满,甲方同意按人民币_____元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位_____同意作为乙方的经济担保人,负责乙方切实履行本合同各条款规定,如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时,担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
[url
演出合同 篇8
甲方:xxx公司
乙方:上海xx乐团
经甲乙两方友好协商,甲方委托乙方提供演出服务。根据国家相关法律和政策,甲方在活动正常进行时,需确保表演人员在安全的情况下,双方共同签订本合同。
一、活动名称:
二、活动时间:2月15日下午5:30—9:00
三、活动地点:都市路3825弄宝燕海鲜
四、工作内容
2、合同期间。甲方对乙方在演出范围内所做的事务享有知情权。
3、甲方应根据双方协商的时间内支付乙方此次活动的所有报酬
工作餐、以及休息区。
交通不便的偏远地区。甲方需另支付乙方租车车费。或甲方提供车辆接送。
五、乙方权利与义务
1、在此合同期内甲方给乙方安排的演出服务活动,如涉及违法不健康内容,乙方有权拒绝。
2、甲方如未按合同约定履行付款,乙方有权停止演出服务活动,预付款不予退还。
3、按照甲方安排在指定时间内,准时守约抵达甲方指点的活动现场,按约定完成演出任务。
六、费用支付方式(情况说明)
活动结束后两天内支付尾款
七、违约责任:
1、甲方有义务按上述议定事项履行自己所承担的经济责任与其它保证条件。
2、乙方有义务按双方议定的节目单内容高质量地完成演出
录像须事先征得乙方同意。
八、合同生效
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜,可由甲乙双方共同协商达成补充协议,补充协议中如有修改本合同的内容,以补充协议为准。
九:争议解决方法:
本合同在履行中如发生争议,协商不成时,任何一方均可向单位所在地或合同履行地的合同仲裁委员会申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司乙方:xx
甲方代表:xxxx乙方代表:xxxx
联系电话:xxxxxxxxxxx联系电话:xxxxxxxxxxx
演出合同 篇9
2022演出合同样书(四)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。演出合同样书(四)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022演出合同样书(四)正文内容
甲方:___________乙方:___________
演出地点:____________________
演出时间:_____年_____月_____日--_____月_____日晚上__________共计_____场
演出内容:_______________专场晚会场租:人民币__________元整(__________)
付款方式:合同签订后支付预付金:人民币__________整(__________)。其余款项(人民币__________元)在演出前_____日内支付。
违约责任:合同签订后双方不得违约。如一方违约,违约方需向守约方支付场租全款_____倍的赔偿。
甲方:__________ 乙方:__________代表:__________ 代表:__________日期:__________ 日期:__________
购房合同九篇
我们带您了解“购房合同”的故事和文化底蕴请阅读。随着当代社会法律氛围的逐渐浓厚,合同双方具有相应的民事行为能力。合同的签订有助于提高双方履行合同的自觉性。敬请您认真阅读本文!
购房合同【篇1】
小产权房屋购房合同范本是指在土地使用权不明确,或者土地使用权期限较短的情况下,购房者与房地产开发商签订的一种购房合同。这种合同相比于一般的商品房购房合同,具有一定的特殊性和风险。下面是一份详细具体且生动的小产权房屋购房合同范本。
合同编号:XXX
甲方(购房者):
身份证号码:
联系地址:
电话:
乙方(房地产开发商):
统一社会信用代码:
联系地址:
电话:
鉴于甲方对乙方所开发的小产权房产生兴趣,双方经友好协商,达成以下协议:
一、房屋基本信息
1.1 房屋地址:__________________
1.2 房屋建筑面积:____________平方米
1.3 房屋用途:住宅/商业/办公(请勾选一项)
1.4 房屋产权:小产权
1.5 房屋编号:______________
二、房屋价格与支付方式
2.1 房屋总价:_________________元(大写:________________)
2.2 首付款:_________________元(大写:________________)
2.3 贷款金额:_________________元(大写:________________)
2.4 贷款期限:_________________年
2.5 贷款利率:_________________%
三、购房权及居住权
3.1 甲方自合同签署之日起,享有房屋产权,并有权在合同约定的交付日期对房屋进行自由处置。
3.2 甲方自合同约定的交付日期起,享有房屋的居住权,并有权在法律规定的范围内使用房屋。
3.3 甲方需按时缴纳相关房屋管理费,履行相关公共设施使用规定,保持房屋及周边环境的整洁,维护房屋的正常使用。
四、房屋交付及质量保证
4.1 乙方承诺按合同约定的交付日期将完工的房屋交付给甲方,并确保房屋具备相应的质量标准。
4.2 若房屋存在质量问题,甲方享有维权的权利,并可要求乙方进行修复或替换,修复或替换费用由乙方承担。
五、法律责任与争议解决
5.1 若甲方提供的身份证明材料不真实,将承担相应的法律责任。
5.2 合同履行过程中,如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院进行诉讼。
5.3 本合同适用中华人民共和国法律。
六、其他约定
6.1 本合同未尽事宜,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可根据相关法律规定进行补充或修改。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
甲方(购房者): 乙方(房地产开发商):
签字: 签字:
日期: 日期:
以上为小产权房屋购房合同的范本样式,仅供参考,具体合同内容可根据实际情况进行调整,并应咨询专业律师进行审查和修改。购房者在签订小产权房屋购房合同前,应详细了解相关法律法规,并与开发商充分沟通,确保自身权益得到保障。购房者在签署合同前,亦可委托专业机构对房屋产权、开发商信誉等进行尽职调查,以降低购房风险。
购房合同【篇2】
卖方:
买房:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:甲方所售房屋位于xx,房屋占地面积约为xx。
第二条房屋价格及其他费用:甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为人民币伍万元整(¥50000);
第三条付款方式:签订合同之日一次性付清;
第四条特别约定:
1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。
2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。
第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第六条本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔;
第七条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力;
第八条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;
第九条本合同一式三份,甲方执一份、乙方执二份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
购房合同【篇3】
二甲方: 身份证件号码:
乙方: 身份证件号码:
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下:
座落于,建筑面积为 平方米;
套内建筑面积_______ ___平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积______ ______平方米;
出售房屋的所有权证证号为 ;
房屋平面图及其四至见房产证;
该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第二条 甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
交付日以后发生的费用由买方承担。
第三条计价方式与价款
按建筑面积计算价款,房屋单价为人民币每平方米____________元,总金额人民币元整;
房价款的支付方式、支付时间为:
乙方在 年 月 日前付给甲方定金, 元, 元。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方:
第一期:在年月日,付人民币万元;
第二期:在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民币万元。
每期付款,甲方收到后出具收据。
第五条
1、甲、乙双方定于 年月日正式交付该房屋;
甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于 前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在 前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第六条 甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依
法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条 甲、乙双方同意,双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。
在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。
卖方与买方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数:
如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。
如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。
如甲方原因而不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条承担违约责任。
逾期在十日之内,卖方应向买方支付已付房款百分之三的违约金。
并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:
该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;
双方约定,该费用由 甲方承担乙方承担 。
除本条第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由甲、乙双方按国家规定各自承担 。
第八条 甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。
逾期超过十日(该日期应当与第1项中的日期相同)后,买方有权退房。买方退房的,卖方应自退房通知送达之日起七日内退还全部已付款。
逾期
超过3个月时,乙方有权解除本合同。
解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。
逾期在十日之内,买方向卖方支付逾期应付款百分之三的违约金。
逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。
第十条 甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
逾期超过十日后,卖方有权解除合同。卖方解除合同的。
第十一条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条 该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:
第十三条 本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。
补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十四条 甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。
协商不成的,由房屋所在地人民法院起诉管辖。
第十五条 本合同一式份。
其中甲方留执 份,乙方留执 份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。
均具有相同的法律效力。
第十六条 本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。
甲方: 乙方:
地 址: 地 址:
现住址: 现住址:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 签约日期:
购房合同【篇4】
甲方(出卖人): 身份证件号码:
乙方(买受人): 身份证件号码:
甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的.前提下,达成如下协议:
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
(二)出售房屋的所有权证证号为;
(三)房屋平面图及其四至见房产证; 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备,转让给买受人,其转让价格已包含在上述房屋的价款中,不再另行支付价款。
第二条 甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条计价方式与价款 按建筑面积计算价款,房屋单价为人民币每平方米____________元,总金额人民币 元整;房价款的支付方式、支付时间为: 乙方在________年____月____日前付给甲方定金(人民币),(大写)
元,(小写)
元。该定金条款的约定,受《中华人民共和国合同法》条款的调整。 上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。
第四条房屋价款乙方分三期付给甲方:
第一期:在________年____月____日,付人民币 万元;
第二期:在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款 万元。 ;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民币 万元。 每期付款,甲方收到后出具收据。
第五条
1、甲、乙双方定于 ________年____月____日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于
前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在
前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第六条 甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依 法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由 甲、乙双方按国家规定各自承担 。
第八条 甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期 超过3个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日3‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。
第十条 甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋所有权按的转移时间。
第十一条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第十二条 该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理:
第十三条 本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十四条 甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,由房屋所在地人民法院起诉管辖 。
第十五条 本合同一式 份。其中甲方留执 份,乙方留执 份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关一份。均具有相同的法律效力。
第十六条 本合同自甲乙双方签订之日自
之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章): 地 址:
地 址: 现住址:
现住址: 联系电话:
联系电话: 签约日期:
签约日期
购房合同【篇5】
售房方(甲方):______________
购房方(乙方):______________
一、房屋具体情况
1、位置:____________________________
2、房屋类型:建筑面积_______平方米,结构___楼层,房屋走向:_____________房屋形状:_____________用途:_____________
3、该房产连同地产总计房价____拾____万____仟____佰____拾____元整。
二、相关房产编号
《房屋所有权证》书证号:____________________________
土地证编号:____________________________
三、房屋四界
东:_________西:_________
南:_________北:_________
四、付款方式
(1)该房产总价格为人民币______万元整,协议签定之后,首付______万元订金。
(2)甲方完全搬走之后,再付款人民币______万元。
(3)房产产权转让手续顺利办完之后,再付清剩余______万元。
五、甲方应有手续证明,所售房屋质量过关,并非危房。
六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。税费分担的方法甲方承担房产交易中所产生的全部费用。
八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。
九、乙方购买甲方该项房产,所有费用均属于个人出资购买,其所有权完全属于个人所有。
十、附件
(一)《房屋所有权证》
(二)《国有土地使用证》
(三)该项房产的房地产评估报告。
十一、本协议壹式两份,甲方一份,乙方一份,
甲方:______________
乙方:______________
日期:
购房合同【篇6】
有购房合同可以迁户口吗?只有购房合同的情况下,如果在城市(含城镇)购买了商品房并已交付使用,公安机关已编制门楼牌号码,本人已实际居住,可以办理户口迁移。签购房合同的时候需要注意什么?1、要首先看开发商是否具备“五证”,核实开发商的土地证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、销售许可证这五证,主要的是看国有土地使用证和商品房预售许可证,这两证看准确了,一般原则上没有问题,特别是预售许可证。特别要提醒的是,购房者在查看五证的时候一定要看原件,复印件很容易作弊。这也是你将来能否办产权证的关键所在。2、人逾期交房的违约责任,注意延期交房是否有赔偿,就是说一定要确认交房日期,交房日期一定要明确到年月日,不要接受任何抠字眼的不合理条款,若合同中未约定违约金条款时,依律规定由违约方支付对方合同总价的1%至5%的违约金,特别要注意延期交房违约金的比例问题。3、公摊面积:不应该计入的包括有仓库、机动车库、非机动车库,作为入房的地下室以及可以单独使用的空间,还有售房单位自管自用的房屋,比如开发商在大堂里做的销售核心等,在商品买卖附件里应该有一个明确的说明,在合同中应该说明分摊了哪一个部分,是经过一个地方批准和分摊面积的数额。
购房合同【篇7】
备案号:_______________
售房人(以下简称甲方):____________________________________
购房人(以下简称乙方):____________________________________
身份证号:__________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,达成如下协议:
一、乙方所购商品房位于____________________________________________________
二、该商品房的具体幢号、建筑结构、设计用途、建筑面积如下
房屋幢号建筑结构设计用途建筑面积
该商品房交付时如有面积差异,以房屋产权监理机关实测面积为准。
三、甲方应向乙方出示所售房屋的下列证件
1.国有地地使用证,编号:_________________________
2.房屋所有权证,编号:___________________________
3.商品房预售许可证,编号:_______________________
四、该商品房销售价格为:实得建筑面积(即套内面积)_________元/平方米(公摊面积按建造成本折算入实得面积单价),房款共计_________元,大写_________币__________________。
五、付款方式及付时间甲、乙双方按下列第_________种约定办理。
1.乙方在合同签订之日起_________日内一次性付清全部房款,甲方给予乙方_________%优惠,即实付房款总额_________元。
2.乙方在合同签订之日起_________日内首付房款_________元,余款在__________________付清。
3.甲、乙双方约定其他方式付款或乙方属贷款(按揭)购房,甲、乙双方就此项内容另订补充合同。
六、乙方如未按合同第五条约定给付房款,属乙方违约。甲方按下列第______种约定追究乙方违约责任。
1.终止合同,乙方按应付房款的_________%向甲方支付违约金,甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约的差额部分由乙方据实赔偿。
2.合同继续履行,乙方按_________向甲方支付违约金。
七、甲须于_______年______月______日前将竣工验收(包括建筑工程质量验收和规定必须的综合验收)合格的商品房交付给乙方,如因__________________,除甲、乙双方协商同意解除或变更合同外,甲方可据实延期。
八、除本合同第七条约定的特殊情况外,甲方如果未能按合同约定期限,将该商品房交付乙方,属甲方违约,乙方按下列第_____种约定追究甲方违约责任。
1.终止合同,甲方按乙方应付房款的_________%向乙方支持违约金,乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.合同继续履行,甲方按_________向乙方支付违约金。
九、甲方所售商品房面积与产权监理机关实测面积差异在±_________%(含本数)至±_________%以内,按实测面积结算房款;差异超过±_________%(含本数),乙方按下列第_______种约定办理。
1.终止合同,甲方在乙方提出终止合同要求之日起_________日内,将乙方已付房款退还乙方,并按_________利率给付利息。
2.合同继续履行,双方约定_______________________________________________。
十、预售商品房在开发建设过程中,甲方对原设计方案进行调整和修改,必须在调整和修改的方案批准后_________日内书面通知乙方,乙方应在收到该通知之日起_________日提出退房或与甲方协商一致签订补充协议。乙方要求退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_________日内将乙方已付房款退还乙方,并按_________利率给付利息。
十一、甲方所售商品房在交付给乙方时,该商品房的配套环境和配套设施,必须符合甲方售房时所作的承诺和双方约定。该商品房的装饰、装修、配套设施、设备的标准、保修责任和质量要求,必须符合附件《商品房使用说明书》和《商品房质量保证书》中所作的说明、规定和承诺。
十二、甲方将该商品房交付乙方后,应协助乙方在_________日内到房屋产权监理机关办理权属登记手续,如因甲方过失造成乙方不能在规定期限内办理权属登记的,乙方按下列第_________种约定处理。
1.终止合同,甲方须在乙方提出终止合同要求之日起_____日内将乙方已付房款退还乙方,并按乙方已付房款的____%支付违约金
2.合同继续履行,甲方按_________向乙方支付违约金。
十三、甲、乙双方在签订本合同时,应当依照政府相关规定,同时签订前期物业管理服务协议。
十四、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,交签订补充协议。
十五、本合同连同附件及补充协议共_________页,一式三份,经甲、乙双方签字后生效,双方各执一份,成都市房屋产权监理处备案一份,均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成的,甲、乙双方同意按下列第______种约定处理。
1.由_________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
十七、其他约定:_________________________________________________________
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
附件
1.在成都市锦江、青羊、金牛、武侯、高新区范围内销售的商品房,本合同首页须与成都市房屋产权监理处联机打印后备案。购房人右要合同签订后持本合同到成都市房屋产权监理处或者拨打6279090(语音信箱)查询备案信息。
2.本合同的部条款,当实际情况未发生或当双方不作约定的,应在空格处打“/”,以示删除。
3.本合同由成都市房地产管理局统一监制。
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权,土地面积为______平方米,国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______,现已竣工,取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号),经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号。
乙方自愿购买甲方的______房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本合。
第一条房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米,分摊的共有共用建筑面积______平方米),共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元,价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元。乙方预付的定金______元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行:_______________________银行账号为:_________________________ 第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。
第六条双方同意在签订本合同后一个月内,持本合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。
第七条本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按利率计算。
第八条本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止,每延期一日,乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第九条本合同由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议,为本合同不可分割的组成部分,具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷。1.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本______份,房地产交易管理部门壹份,______________________________。
甲方(签章):
乙方(签章):
法定代表人:
法定代表人:
身份证号码:
身份证号码:
地址:
地址:
联系电话:
联系电话:
邮政编码:
邮政编码:
代理人:代理人:
联系电话:
联系电话:
______年______月______日______年______月______日预售登记机关:(章)
经办人:
甲方:(出卖人)
法定代表人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
乙方:(买受人)
地址:
邮编:
电话:
身份证号码:
为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:
一、房屋基本情况:乙方预定甲方开发建设的位于 市 区县 路 号 楼盘: 号楼 单元 号房屋,建筑面积 平方米,其中套内建筑面积 平方米,公用建筑分摊面积为 平方米。房屋单价 元(美元)/平方米, 总房款为(小写) 元(美元),(大写) 元(美元)。户型为 。
二、认购期间:甲方承诺为乙方所预定房屋保留 天(自 年 月 日至 年 月 日)。
三、定金:本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写) 元(美元),(大写) 元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式:乙方同意选择下列 种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。
1、一次性付款
2、分期付款:于签约当日付 %,剩余房款在 日内分 次付清;
3、个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价 %的首付款。
五、证明文件:甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。
1、企业法人营业执照 证号:
2、政府立项证明 证号:
3、房地产开发企业资质证书 证号:
4、国有土地使用权证书 证号:
5、建设工程规划许可证(包括附图) 证号:
6、建设用地规划许可证 证号:
7、施工许可证 证号:
8、房屋销售许可证 证号:
六、甲方承诺:
1、具备商品房销售(预售)条件,如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效,甲方应承担缔约过失责任,除退还乙方定金外,还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。
2、在本协议签订后,须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止,且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖(预售)合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定,甲方需向乙方双倍返还定金,同时本协议自动失效。
七、乙方承诺:在本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》,并承诺在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》时,乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权,甲方有权终止本协议的履行,并将该房屋另行出售,同时乙方已交付的定金不予返还。
八、其他:甲方出现以下情形之一,乙方有权解除协议,甲方应向乙方全额返还定金。
1、甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵,导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;
2、甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖(预售)合同》的;
3、甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。
九、不可抗力:
1、如果本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法按照原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方,并且在此以后5天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。
2、因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时,甲、乙双方可以解除本协议并免责。
十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人:
日期: 日期:
购房合同【篇8】
购房者违约,房主能否单方终止合同?
市民张女士问:我在卖房时定价为80万元,但买方前期只交付了65万元,原约定剩余15万元在5月15日前全部付完,但已逾期近一个月,买方未付余款。双方签订的合同中写明,过期不付,每天收取100元利息或终止合同,且所交款项和房屋仍归甲方。我是否可以退还65万元,并且终止合同,该如何操作?
律师解答:遇到这样的情况,张女士可以按照合同约定的内容,维护自己的合法权益。就张女士咨询的情况来看,这属于购房者违约,张女士完全可按照合同的约定主张自己的权利。如果想继续卖房,就主张对方继续履行合同,支付剩余房款及相应的违约金。张女士也可以按照合同约定,将房款退还给购房者并终止合同的履行。
张女士无论选择哪一种途径解决都可以,因为这是依据双方签订的合同,她应该享有的合同权利。
工业用地改住宅用地 靠谱吗?
市民杨先生问:我看上了经开区的一处二手房,据周边邻居介绍,该小区的土地原本属于工业用地,后用于住宅开发,开发商正在进行相关工业用地转住宅用地的手续。我想咨询一下,购买此处的房产是否有风险,我该如何规避风险?
律师解答:按照我国现有法律规定,在工业用地上建设住宅出售属于违规行为。这样的房屋虽然价格会比同类楼盘低,但是存在不能办理产权证、无法落户口、使用年限短等诸多风险。当然如果工业用地符合城市总体规划,经过规划部门、土地部门批准等一系列的程序可以转为住宅用地。
像杨先生遇到的情况,建议杨先生在购房时看看开发商是否取得了五证,即《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程开工证》《国有土地使用证》《商品房预售许可证》,如果五证齐全的话,说明开发商已经完成了土地性质转换的相关手续,此时购房就不会存在上述的风险。
如何解除房产合同
一、开发商出现哪些情况购房者可以解除购房合同?
(一)开发商将商品房一卖一抵时,购房者可以请求解除合同;
解释第八条“商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋抵押给第三人”,“导致商品房买卖合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以请求解除合同”同时买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付房款一倍的赔偿责任。
(二)开发商一房二卖时,购房者可以请求解除合同;
解释第八条“商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人”,“导致商品房买卖合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以请求解除合同”同时买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付房款一倍的赔偿责任。
(三)开发商故意隐瞒所受房屋已经抵押的事实,将房屋出售给购房者的,购房者知情后可以解除合同;
解释第九条第二项“故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实”,“导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任”此项内容是指只要出卖人故意隐瞒所受房屋已经抵押的事实,将房屋出售给买受人的,买受人知情后就可以解除合同,而且可以要求赔偿损失。
(四)开发商故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实,再将此房屋出卖给购房者的,购房者知情后可以解除合同;
解释第九条第三项“故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实”,“导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任”此项内容也是指只要出卖人故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实,在将此房屋出卖给买受人的,买受人知情后就可以解除合同。
(五)出卖人迟延交房经催告后三个月期满出卖人仍未交房,买受人可以请求解除合同;
解释第十五条“根据《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持”即出卖人迟延交房经买受人催告后三个月期满出卖人仍未交房,买受人可以请求解除合同。
(六)套内面积或建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,合同也无处理约定,且面积误差比绝对值超出3%,买受人可以解除合同;
解释第十四条“出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,合同有约定的,按照约定处理;合同没有约定或者约定不明确的,按照以下原则处理:”,“面积误差比绝对值超出3%,买受人请求解除合同、返还已付购房款及利息的,应予支持。r
购房合同【篇9】
简易民屋购房合同书
合同有效期:自双方签署之日起至房屋交付通知书签收之日止。
甲方:
身份证号码:
住所地:
联系电话:
乙方:
身份证号码:
住所地:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方拥有的简易民屋(以下简称“房屋”)事宜,达成如下协议:
第一条 房屋基本信息
1. 房屋基本信息如下:
房屋所在地:_______
土地使用权证号:_______
建筑面积:_______平方米
建设用地面积:_______平方米
2. 房屋现状:________ (包括房屋结构、装修情况等详细描述)
第二条 交房时间及标准
1. 甲方应自本合同签署之日起_______(天/月/年)内将房屋交付给乙方。
2. 交付前,甲方应确保房屋内部设施齐全,无任何纠纷及债务。
3. 交付后,如乙方在_______(天/月/年)内发现房屋存在严重问题或质量缺陷,可向甲方提出书面通知,并要求修复或退还购房款。
第三条 购房款及付款方式
1. 房屋总价款为人民币_______元。
2. 乙方应于本合同签署之日起_______天内支付房屋总价款的_______%作为定金,金额为_______元。
3. 乙方应于房屋交付通知书签收之日前,支付房屋总价款中剩余的_______元。
4. 乙方应将支付的购房款以汇款方式支付至甲方指定的账户,并提供相应的汇款证明。
第四条 房屋产权及纠纷处理
1. 乙方自房屋交付通知书签收之日起,享有房屋的使用权。
2. 房屋所有权证书办理及过户事宜由乙方承担,并应于房屋交付通知书签收之日起_______天内办理完毕。
3. 若因甲方原因导致房屋产权证书未能及时过户至乙方名下,乙方可要求甲方支付每天_______元的赔偿金作为违约金。
4. 如因房屋存在质量问题或甲方未能按时交付房屋,乙方有权要求甲方赔偿相应的经济损失,并解除本合同。
第五条 其他约定事项
1. 本合同未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商,形成补充合同。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同的签署、修改或解除,均需要甲、乙双方当事人的书面同意。
甲方(签字):
日期:
乙方(签字):
日期:
以上是《简易民屋购房合同书》的主要内容,希望可以提供一定的参考。请在签署合同前仔细阅读,并在明确各自权益的前提下,确保合同中的信息准确和完整。购房是一项重大的决策,希望乙方可以在签署之前充分了解相关项目的情况,并在具备相关法律知识的指导下进行合理的选择与决策。